云南省楚雄市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）云2301民初2155号
原告：云南九州建设集团有限公司，住所地：云南省昆明市春城路60号新摩尔商务中心B幢1802号，统一社会信用代码：91530000216671567L。
法定代表人：黄少良，职务：董事长。
委托诉讼代理人：何亚菊，建纬（昆明）律师事务所律师（特别授权）。
被告：云南楚雄龙升工贸有限公司，住所地：云南省楚雄州楚雄市阳光大道延长线北侧（楚风苑正西面），注册号/统一社会信用代码：91532300753580150U。
法定代表人：支有苏，职务：董事长。
委托诉讼代理人：王国伟，男，1961年3月18日生，汉族，江苏省武进县人，该公司职员（特别授权）。
原告云南九州建设集团有限公司与被告云南楚雄龙升工贸有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年7月6日立案后，依法适用简易程序，于2016年8月15日公开开庭进行了审理。原告云南九州建设集团有限公司的委托诉讼代理人何亚菊，被告云南楚雄龙升工贸有限公司的委托诉讼代理人王国伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告云南九州建设集团有限公司向本院提出诉讼请求：1、由被告立即支付原告工程款1399517.60元，并支付利息45017.53元（500000元本金2015年4月1日至2015年5月10日按年息5.35%计算为2972.22元，2015年5月11日至2015年6月27日按年利率5.10%计算为3400元，2015年6月28日至2015年8月25日按年利率4.85%为3974.31元，2015年8月26日至2015年10月23日按年利率4.60%计算为3769.44元，2015年10月24日至2016年6月27日按年利率4.35%计算为14922.92元；本金899517.60元，自2016年2月1日至2016年6月27日按年利率4.35%计算为15978.64元）。本案诉讼费、保全费由被告承担。事实与理由：原、被告于2015年1月30日签订《建设工程施工合同》，约定由原告对玖龙国际一期1#、2#、3#、4#楼桩基工程进行施工，合同对具体工程承包范围以及合同价款与支付条款等进行约定。合同签订后，原告根据合同约定进行施工，于2015年3月21日竣工并于3月30日报送《工程量确认单》实际完成合格工程量为有效桩长：9585.96米、合计117.04米切桩，2015年4月13日，经建设单位、监理单位审核确认以上工程量属实。2016年2月经勘察、设计、监理、施工、建设单位竣工验收，出具《桩基工程验收记录》。双方签订的合同第九条对工程款的支付有明确的约定，被告未按合同约定向原告支付工程款项，原告于2015年8月4日向被告送交《催款函》，被告于2015年8月24日回复确认原告已完成施工，《工程量清单》所报工程量属实，实际完成工程量合计金额为1919517.60元，但被告仅支付了520000元，剩余工程款至今未付。
被告云南楚雄龙升工贸有限公司辩称，一、被告现在不应支付原告工程款。根据合同第19条约定，工程款的支付分四个阶段，第一阶段的500000元已经支付，第二阶段的500000元要等到验收合格才能支付，验收时间是2016年2月1日，但被告正准备支付时，主体施工单位向被告提出索赔，理由是桩顶标高低了，增加了工程造价120000元，这些问题没有在竣工资料中反映出来，原告的竣工资料造假，被告将竣工资料退回要求原告重做，至于增加的工程费用原告主动与施工单位进行协商。待上述事件完善后被告再支付500000元工程款。剩余工程款需要到主体工程整体竣工验收后才能支付，质保金需验收合格满一年才能支付。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。原告云南九州建设集团有限公司为证明自己的诉讼主张及其所依据的事实和理由，向本院提交以下证据：1、建设工程施工合同；2、工程进度质量确认单；3、工程进度款（预付款）请款单；4、发文登记表；5、楚雄“玖龙国际”一期1、2、3、4栋桩基工程竣工报告；6、工程量确认单；7、催款函；8、关于云南九州建设集团有限公司工程款结算的回复；8、桩基工程验收记录；9、验收证明书；10、工程质量确认单；11、结算审核汇总表。被告云南楚雄龙升工贸有限公司针对其辩解和理由，向本院提交以下证据：1、工作联系函；2、承台加深工程量清单；3、照片；4、监理工程师联系单；5、承诺书；6、测量控制点交接桩记录；7、场地移交单；8、楚雄“玖龙国际”一期建设项目1、2、3、4栋桩基础工程周进度计划；9、验收证明书。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告云南九州建设集团有限公司提交的证据2、3、6证实了在施工过程中监理单位对原告施工工程进度质量进行确认，本院予以采信；证据4、5上均无被告签章，无法证实原告提交竣工验收报告的时间及情况，本院不予采信。被告云南楚雄龙升工贸有限公司提交的证据1、2、3、4、5上所载时间均为竣工验收前，无法证实被告欲证明的内容，本院不予采信。
根据当事人陈述和经过审查确认的证据，本院认定事实如下：原告云南九州建设集团有限公司（承包人）与被告云南楚雄龙升工贸有限公司（发包人）于2015年1月30日签订《建设工程施工合同》，约定：约定由原告对玖龙国际一期1#、2#、3#、4#楼桩基工程进行施工，开工日期2015年1月20日，竣工日期2015年2月15日，暂定合同总价为1332000元；工程款（进度款）支付的方式和时间：1、施工人员和静压桩机械全部进场且第一批管桩材料进场，经发包人验收合格后，支付500000元工程款；静压桩施工完成或春节前基本施工完成，经发包人验收合格后，再支付500000元工程款；竣工验收合格并按发包人的要求履行完结算程序后，支付至最终结算总价的95%；工程结算总价的5%为质量保证金，自桩基工程竣工验收合格之日起满一年后无任何质量问题时退还（无息）。原告于2015年3月施工完毕，2015年4月13日经建设单位、监理单位审核确认实际完成合格工程量有效桩长9585.96米，切桩长度：入土部分76.82米，未入土部分40.22米，合计117.04米。2015年8月24日，被告云南楚雄龙升工贸有限公司向原告出具关于云南九州建设集团有限公司工程款结算的回复载明：根据合同约定，贵公司已经完成工程施工，并于2015年3月30日上报《工程量清单》，经监理单位审核，并经本公司核实确认工程量属实。实际完成工程量合计金额为1919517.60元，本公司前期已经支付工程款500000元。按照贵公司要求，本公司目前实际情况没有能力完成剩余工程款的全额支付。2016年2月1日玖龙国际一期1#、2#、3#、4#楼桩基工程经勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、建设单位验收合格。2016年4月27日，经原、被告双方结算，出具《结算审核汇总表》载明：结算总价1919517.60元。被告支付了前期520000元后，剩余款项至未付。
根据原告云南九州建设集团有限公司的申请，本院于2016年7月6日作出（2016）云2301民初2155号民事裁定书，对被告云南楚雄龙升工贸有限公司在中国建设银行股份有限公司云南省分行楚雄龙江路支行账号内的资金人民币1400000元予以冻结，冻结期限为一年。原告云南九州建设集团有限公司预交保全费5000元。
本院认为，根据本案当事人的诉辩主张及庭审和质证，本案争议焦点为：被告是否应当支付原告工程款。
针对争议焦点，原告云南九州建设集团有限公司提交的证据能够证实被告云南楚雄龙升工贸有限公司尚欠其工程款1399517.60元的事实，但按照双方合同约定，工程结算总价的5%为质量保证金，自桩基工程竣工验收合格之日起满一年后无任何质量问题时退还。本案中，工程于2016年2月1日竣工验收，故应扣除工程总价款的5%质量保证金即95975.88元，对原告的诉请本院支持1303541.72元。对被告提出工程未进行竣工验收，不应支付工程款的辩解本院不予采纳。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条的规定，利息从应付工程价款之日计付。本案中，原、被告在合同中对付款时间进行了明确约定，原告2015年3月施工完毕，双方于2015年4月13日对工程量进行了确认，按合同约定被告应支付500000元工程款，其余95%的工程款应在竣工验收完毕支付。对原告要求被告支付利息的诉请，本院确认为500000元本金2015年4月13日至2015年5月10日按年息5.35%计算为2052.05元，2015年5月11日至2015年6月27日按年利率5.10%计算为3353.42元，2015年6月28日至2015年8月25日按年利率4.85%计算为3919.86元，2015年8月26日至2015年10月23日按年利率4.60%计算为3717.80元，2015年10月24日至2016年6月27日按年利率4.35%计算为14778.08元；本金803541.72元自2016年2月1日至2016年6月27日按年利率4.35%计算为14173.15元。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：
一、由被告云南楚雄龙升工贸有限公司支付原告云南九州建设集团有限公司工程款1303541.72元；
二、由被告云南楚雄龙升工贸有限公司支付原告云南九州建设集团有限公司自2015年4月13日至2016年6月27日止的利息41994.36元。
以上应由被告云南楚雄龙升工贸有限公司负担的执行款项，限本判决生效之日起十五日内一次性付清（款交本院）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费17846元，减半收取计8923元，由原告云南九州建设集团有限公司负担640元（已交），由被告云南楚雄龙升工贸有限公司负担8283元（未交）；保全费5000元，由被告云南楚雄龙升工贸有限公司负担（未交）。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于楚雄彝族自治州中级人民法院。
审判员 胡玲娜
二〇一六年九月二十九日
书记员 吴艳姣