浙江省苍南县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）温苍民初字第210号
原告：温州天源建设有限公司。
法定代表人：曾灿专。。
委托代理人：池淑冬。。
委托代理人：陈立森。。
被告：苍南安华实业有限公司。
法定代表人：丁夫。。
原告温州天源建设有限公司为与被告苍南安华实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，于2014年2月10日向本院起诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2014年7月3日公开开庭审理了本案。原告温州天源建设有限公司的委托代理人池淑冬到庭参加诉讼，被告苍南安华实业有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告温州天源建设有限公司起诉称：2010年10月12日，原、被告签订《建设工程施工合同》，约定由原告承建被告厂区工程，工程款49601800元。2010年11月，原告进驻被告工程地点苍南县灵溪镇工业园区5号地点进行施工后，由于被告桩基础设计变更、桩基础与主体工程由两个不同设计单位设计，以及被告工程资金不到位等原因，工程多次长时间停工，至今只完成部分桩基础，无法继承施工。2013年8月10日，经原、被告结算，被告厂区工程工程款总额为7823186元，扣除被告已支付的部分工程款，被告尚欠原告工程款5528659元。此外，原告进驻后，为完成工程施工搭建临时办公室、工人宿舍、配电房等花费382342元。2013年8月30日，原告因被告不支付工程款，严重违约，书面通知被告要求解除施工合同，被告予以确认并同意。工程施工过程中，由于被告资金不到位等原因，导致原告三次停工，造成原告损失共计53.5万元。此外，原告分别于2010年11月8日、2010年11月25日为被告代缴安全措施费及民工保证金，经原告催讨，被告至今拖欠不还。被告严重违反合同约定，双方签订的合同应解除，为此，原告起诉请求判令：一、解除原、被告于2010年10月12日签订的《建设工程施工合同》；二、判令被告支付原告拖欠工程款包括临时设施费共计5911091元并支付利息（自2012年6月30日起算至法院判决确定的履行之日止，按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率计算）；三、被告支付原告因被告原因造成停工损失535000元；四、被告返还原告垫缴的劳动保证金人民币25万元及安全保证金75万元，并支付利息（自2010年11月8日起算至法院判决确定的履行之日止，按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率计算）；五、对苍南安华实业有限公司生产车间予以拍卖，并确认原告对该工程拍卖价款享有优先受偿权。在诉讼过程中，原告撤回第四项诉讼请求和对苍南安华实业有限公司生产车间予以拍卖的诉讼请求。
原告在本院指定的举证期限内，提供了下列证据材料：1、原告的公司基本信息、组织机构代码证、法定代表人身份证明书、法定代表人的居民身份证、证明、变更登记情况，用以证明原告的诉讼主体资格；2、被告的公司基本信息、组织机构代码证，用以证明被告的诉讼主体资格；3、建设工程施工合同，用以证明原、被告签订苍南安华实业有限公司的建设施工合同，并对工程范围及工程款等内容进行约定的事实；4、关于解除施工合同的函，用以证明被告确认原告解除建设施工合同的事实；5、结算总价、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表，用以证明原、被告对应付工程款进行结算的事实；6、工程款支付证书，用以证明被告应向原告支付工棚等临时设施费的事实；7、施工联系单，用以证明被告应向原告支付停工损失的事实；8、民工保证金缴纳票据，用以证明原告为被告垫付民工保证金的事实。
被告苍南安华实业有限公司未作答辩，其在本院指定的举证期限内未提供证据材料。
原告提供的上述证据，经庭审出示审查，被告拒不到庭应诉，视为放弃质证权利。原告提供的证据1-6来源合法、内容真实、与本案有关联，故本院确认原告提供的证据1-6的证明力。原告提供的证据7不符合有效民事证据的法律特征，故本院不予确认该证据7的证明力。由于原告在诉讼过程中撤回对保证金的诉讼请求（即四项诉讼请求），故本案对原告提供的证据8的证明力不作认定。
本院经审理，认定事实如下：苍南县华盛建筑工程有限公司于2010年7月23日核准登记变更为原告温州天源建设有限公司。2010年10月12日，苍南县华盛建筑工程有限公司与被告签订《建设工程施工合同》一份，约定：工程名称为苍南安华实业有限公司，工程地点在苍南县工业园区5号地块，工程内容为施工图内的全部工程，工程承包范围为施工图范围内土建及安装工程，开工时期以监理工程师下达开工令第三天开始，合同工期总天数为730天，合同价款49601800元。同日，双方还约定一方依据通用条款44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除；另对违约、索赔作了相关约定。温州华夏建设监理有限公司作为本案工程的监理单位。2012年12月21日，经监理单位温州华夏建设监理有限公司核算，原告为了建设临时设施所支出费用360742元。2013年8月10日，原、被告经结算，苍南安华实业有限公司厂区工程（即工程地点在苍南县工业园区5号地块）结算总价为7823186元。建设工程期间，被告总支付工程款2294527元，尚欠款项5889401元至今未付。为此，原告于2013年8月30日作出关于解除施工合同函，函告因被告不支付工程款，要求解除施工合同，退回安全措施费，并予以结清所欠工程款项。被告收到该函后，在该函上盖章。
本院认为：苍南县华盛建筑工程有限公司于2010年7月23日变更登记为原告温州天源建设有限公司，故苍南县华盛建筑工程有限公司所涉及的权利义务由温州天源建设有限公司享有和承担。原、被之间存在苍南安华实业有限公司工程施工合同事实清楚，被告尚欠原告临时设施费及工程款共计5889401元未付事实清楚，证据充分。原告于2013年8月30日作出关于解除施工合同函，函告因被告不支付工程款，要求解除施工合同。根据双方合同约定，本案《建设工程施工合同》已解除，如果被告对此有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力，故原告的第一项诉讼请求，缺乏法律依据，本院不予支持。被告收到原告发出的函后未付款，故被告应当支付原告临时设施费及工程款共计5889401元并赔偿按中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率自2013年8月31日起计算的利息损失。原告未能提供相关证据证实临时设施费超出360742元的部分，也未能提供相关证据证实存在停工损失，故本院对原告要求主张被告支付临时设施费超出360742元的部分及停工损失，不予支持。原告在诉讼过程中撤回第四项诉讼请求和撤回对苍南安华实业有限公司生产车间予以拍卖的诉讼请求，系原告在民事诉讼活动中自行处分，本院予以准许。现原告为确保尚未受偿的工程款得以实现，主张对其所承建的苍南安华实业有限公司建设工程在拍卖所得款项上享有优先受偿的权利，符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十六条、第一百零七条、第一百零九条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：
一、苍南安华实业有限公司于本判决生效后十日内支付温州天源建设有限公司工程款5889401元并赔偿利息损失（自2013年8月31日起至判决确定的履行之日止，按中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率计算）；
二、温州天源建设有限公司对苍南安华实业有限公司工程所承建部分拍卖的价款优先受偿；
三、驳回温州天源建设有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费64413元，由温州天源建设有限公司负担11388元，由苍南安华实业有限公司53025元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。［在递交上诉状之日起七日内，预缴上诉案件受理费64413元（具体金额由温州市中级人民法院确定，多余部分以后退还），款汇至温州市财政局非税收入结算户，开户行：农行温州市分行，帐号：192999010400031950013。逾期不交按自动撤回上诉处理］。
审 判 长 杨守票
人民陪审员 林爱鹤
人民陪审员 黄道奔
二〇一四年八月二十八日
书 记 员 林超方
相关法律条文链接：
《中华人民共和国合同法》
第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
附件：
苍南县人民法院民事裁判后续释明
一、对不具有强制执行内容的裁判文书：
1、裁判文书系确权判决的，确认的权利自判决生效时即具有法律效力，无需申请本院强制执行；
2、裁判文书系撤销或解除合同判决的，无需申请执行即具有法律效力，合同撤销或解除后相关财产权益纠纷未一并处理的，可另行起诉；
3、裁判文书准予离婚判决的，双方当事人在判决正式生效前不得与他人另行结婚；
二、对具有强制执行内容的裁判文书：
4、负有义务的一方当事人可在判决确定的履行期限内将应履行的款项汇至苍南县人民法院执行款专户，开户行：浙江苍南农村合作银行，帐号：201000040285037，并注明案号和汇款人；
5、负有义务的一方当事人拒不履行或迟延履行裁判文书主文确定内容的，享有权利的另一方当事人应当在判决确定的义务履行之日起二年内向本院申请执行；申请执行的应提交强制执行申请书、申请人身份证明、裁判文书及生效证明（由原案件经办人出具）。
三、对裁判文书内容不能完全理解或有误解等情况的，可向经办法官咨询，由经办法官负责解答释疑。
四、本院作出裁判后，各方当事人有和解意愿的，可自行和解或在执行程序中申请法院执行和解。