.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2018）宁0502民初1471号原告：宁夏第五建筑有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市新市区。法定代表人：徐波，该公司总经理。委托诉讼代理人：施政、李海君，宁夏搏强律师事务律师，代理权限为特别授权。被告：中卫腾格里金沙岛旅游度假区有限公司，住所地：中卫市沙坡头区。法定代表人：王福中，该公司经理。委托诉讼代理人：张立，该公司总经理，代理权限为特别授权。被告：宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司，住所地：宁夏中卫市沙坡头区。法定代表人：王福中，该公司经理。委托诉讼代理人：李新泉，该公司副总经理，代理权限为特别授权。二被告共同委托诉讼代理人：沈生文，宁夏永东律师事务所律师，代理权限为特别授权。原告宁夏第五建筑有限公司（以下简称宁夏五建公司）与被告中卫腾格里金沙岛旅游度假区有限公司（以下简称金沙岛旅游公司）、宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司（以下简称旅游产业集团公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年3月28日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告宁夏五建公司的委托诉讼代理人施政、李海君，被告金沙岛旅游公司的委托诉讼代理人沈生文、张立，被告旅游产业集团公司的委托诉讼代理人沈生文、李新泉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求:1.依法判决被告金沙岛旅游公司支付原告机械补偿费用736093.15元，并判决被告金沙岛旅游公司支付欠款付清之日止的欠款利息；2.依法判决被告旅游产业集团公司对被告金沙岛旅游公司上述款项承担连带清偿责任；3.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：2011年1月26日原告与被告金沙岛旅游公司签订《建设工程施工合同》一份，合同约定由原告承建被告金沙岛旅游公司的中卫市腾格里沙漠湿地生态旅游项目三期工程--沙漠生态多功能服务区工程（三标段）。合同签订后，原告即对上述约定的工程进行了实际施工，施工完毕后双方进行了结算，结算工程款已付清。2016年10月22日，因上述工程施工工期过长产生了机械设备补偿费，原告与被告金沙岛旅游公司签订了一份《补偿协议》，约定由被告金沙岛旅游公司向原告支付机械设备补偿费用836093.15元，并于2016年11月11日经中卫市审计局卫审发（2016）240号文件确认。截止2018年2月被告金沙岛旅游公司只向原告支付10万元，尚欠736093.15元没有支付，构成严重违约。因此被告金沙岛旅游公司有义务向原告支付拖欠的机械补偿费736093.15元，被告旅游产业集团公司作为被告金沙岛旅游公司的独资法人，应当对被告金沙岛旅游公司欠款承担连带清偿责任。为维护原告合法权益，诉至人民法院。被告金沙岛旅游公司、旅游产业集团公司辩称：原告与被告金沙岛旅游公司签订《建设工程承包合同》后原告于2013年年底就将工程完工并经双方结算付清了工程款。原、被告协商后经中卫市审计局委托中介机构审计确定给予原告机械补偿费为636093.15元，后考虑到工期过长，钢管扣件放置时间过久，经中卫市审计局委托中介机构审定，在636093.15元机械补偿费的基础上增加20万元，为此原告与被告金沙岛旅游公司在2016年10月22日达成补偿协议确定补偿价款为836093.15元，付款方式为协议签订后分批支付。2016年11月11日中卫市审计局卫审发（2016）240号文件对该费用进行了确认。2017年受国家环保部门的拆迁指示，被告金沙岛旅游公司的部分旅游设施拆除，公司经济处于极度困难期，但为了兑现补偿协议，维系原告与被告金沙岛旅游公司之间的友好合作关系，被告金沙岛旅游公司在政府没有拨款的情况下于2018年2月自筹资金10万元支付了原告。对于未支付的款项，请求法庭依据补偿协议”协议签订后分批进行支付”的约定协调或判决分批支付。被告金沙岛旅游公司属于被告旅游产业集团公司的下属企业，但其具有独立的法人资格，能够独立承担民事责任，因此原告要求被告旅游产业集团公司承担连带责任不符合合同相对性原则，所以被告旅游产业集团公司不应承担连带责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了质证。原告向法庭提交的《建设工程施工合同》、工程结算审核定案表、补偿协议、中卫市审计局卫审发（2016）240号文件、2份企业信息二被告质证后均没有异议，上述证据能够证明原告诉称的主要事实，故本院对其证明效力予以认定。经审理查明：2011年1月26日原告承包建设中卫市腾格里沙漠湿地生态旅游项目三期工程-沙漠生态多功能服务区工程（三标段）。2013年年底工程建设完工后原告与被告金沙岛旅游公司结算并付清了工程款。因原告承包建设上述工程期间，出现资金不到位等因素导致多次停工拖延施工的情况，2016年10月22日原告与被告金沙岛旅游公司协商签订《补偿协议》一份，协议明确经与施工单位多次协商，并由中卫市审计局委托中介机构审定应给予原告机械设备补偿费用为636093.15元，但又考虑施工工期过长，钢管、扣件放置时间过久，费用相应增大，双方协议给予原告的机械设备费用在636093.15元的基础上增加20万元，共计支付836093.15元，支付方式为协议签订后分批进行支付。2016年11月11日中卫市审计局卫审发（2016）240号文件对应付原告的机械设备补偿费用836093.15元给予了确认。2018年2月被告金沙岛旅游公司向原告付款10万元，尚欠736093.15元没有支付，为此原告诉至人民法院。本案在审理过程中，原告于2018年4月10日向本院申请财产保全，本院审查后依法作出（2018）宁0502民初1417号民事裁定书冻结了被告金沙岛旅游公司账户存款736093.15元（实际冻结金额），原告因申请财产保全预交保全费4200元。本案在庭审中，经法庭主持调解，原告没有接受被告金沙岛旅游公司提出的分批支付机械设备补偿款736093.15元的意见。另查明，被告金沙岛旅游公司是被告旅游产业集团公司投资成立的有限公司，其具有独立的法人资格。本院认为：原告承包建设中卫市腾格里沙漠湿地生态旅游项目三期工程-沙漠生态多功能服务区工程（三标段），因工期过长，机械设备放置过久等因素，经原告与被告金沙岛旅游公司协议并经中卫市审计局确认应支付原告机械设备补偿费共计836093.15元，该事实有原、被告当庭陈述，并有原告向法庭提供的证据予以证明，因此被告金沙岛旅游公司负有向原告支付机械设备补偿费836093.15元的义务，因被告金沙岛旅游公司仅向原告支付10万元，所以原告诉讼要求被告金沙岛旅游公司支付机械设备补偿费736093.15元的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。原告要求被告金沙岛旅游公司支付欠款利息的诉讼请求没有根据，本院不予支持。因被告金沙岛旅游公司是具有独立法人资格的有限责任公司，所以原告要求被告旅游产业集团公司承担责任不符合法律规定，本院不予支持。被告金沙岛旅游公司辩称对欠付原告机械设备补偿款应按补偿协议的约定分批支付的意见，因双方当事人对分批支付款项的约定时间不具体也不明确，本案原告在案件审理过程中申请诉讼保全将被告金沙岛旅游公司账户的存款736093.15元冻结不同意被告金沙岛旅游公司分批付款，故本院对被告金沙岛旅游公司的该辩称意见不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款之规定，判决如下：一、被告中卫腾格里金沙岛旅游度假区有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告宁夏第五建筑有限公司支付机械设备补偿款736093.15元；二、驳回原告宁夏第五建筑有限公司的其他诉讼请求。如被告中卫腾格里金沙岛旅游度假区有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11161元，已减半收取5581元，由被告中卫腾格里金沙岛旅游度假区有限公司负担。诉讼保全申请费4200元由被告中卫腾格里金沙岛旅游度假区有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区中卫市中级人民法院。审判员王希刚二〇一八年五月二十一日书记员王蓓本案适用的法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。