山东省临朐县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）临法商初字第1832号
原告（反诉被告）：山东恒远利废技术股份有限公司，住所：临朐县城关街道柳衡路128号，统一社会信用代码：91370700771029506C1-1。
法定代表人：马连涛，董事长。
委托代理人：卢志文，山东宇明律师事务所律师。
委托代理人：马吉鹏，山东宇明律师事务所律师。
被告（反诉原告）：北京克尘环保设备有限公司，住所：北京市密云县密云镇小唐庄村西500米。
法定代表人：王金霞，执行董事。
委托代理人：王国强，该公司职工。
委托代理人：陈天树，北京市鑫宝律师事务所律师。
原告山东恒远利废技术股份有限公司（以下简称“恒远公司”）与被告北京克尘环保设备有限公司（以下简称“克尘公司”）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法由审判员刘芳独任审判，公开开庭进行了审理，庭审过程中，克尘公司提出反诉，要求恒远公司返还货款226000元、违约金6780元及利息1000元。原告委托代理人马吉鹏、被告委托代理人王国强、陈天树均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、要求解除原、被告之间签订的HY20150810KC承揽合同；2、被告赔偿原告经济损失75.6万元。事实和理由：2015年8月10日，原、被告签订承揽合同一份，合同约定由原告为被告加工制作三斗配料机等设备，合同生效后，原告按约将设备制作完毕，但被告以质量不合格为由要求变更设备尺寸等。2015年11月26日，被告又给原告发传真要求原告须于12月1日前交付设备，否则合同自动解除，因时间紧迫，原告无法按时间交付设备，但原告已为履行合同耗费了大量人力、物力，因此被告应赔偿原告经济损失。
被告辩称，1、原告提供的设备存在质量问题，关于合同，双方已通过信函确认解除，解除的原因为原告提供的设备存在质量问题，原告存在违约行为；2、因原告违约行为造成合同解除，不同意原告第二项诉讼请求。并提出反诉请求：1、反诉被告返还反诉原告预付货款226000元；2、反诉被告支付反诉原告违约金6780元；3、反诉被告支付反诉原告利息1000元。事实和理由：双方签订合同后，反诉被告未按合同约定的时间按时交货，反诉原告已构成违约，因此反诉原告向反诉被告发出解除合同的通知，并要求反诉被告承担相应的责任。
针对反诉原告提出的反诉请求，反诉被告辩称，合同履行过程中，反诉原告要求变更设备的制作要求并要求在2015年12月1日前交付，反诉被告认为在反诉原告要求的时间内无法按时交付，因此不同意反诉原告的反诉请求。
本院经审理认定事实如下：2015年8月10日，恒远公司与克尘公司签订编号为HY2015081KC的“承揽合同书”一份，合同约定：恒远公司为克尘公司加工制作三斗配料机等设备，合同总价款为75.6万元；主要设备交付日期为8月28日，交付指定地点为北京市密云经济开发区金诚信研究院院内；付款方式及时间条款约定：合同生效后，乙方（恒远公司）进行相关设计，甲方（克尘公司）收到详细完善的设计图纸后付合同总价款的30％，即人民币226000元整；甲方在设备运到现场，并经检验合格后15日内，付合同总价款的30％，即人民币226000元……；合同第六（1）条约定：乙方逾期交付定作物超过30天，乙方应向甲方承担合同总价款3％的违约金。
对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、合同签订后，2015年8月18日，原告分两批次将合同所涉部分设备（详见后附表）运抵被告方，由被告方工作人员郭磊签收，并注明了“质量不合格，暂代收”的字样。被告对以上收货证据的真实性无异议，认为原告提供的证据已明确表明原告提供的设备质量不合格，原告存在违约行为。2、原告还提供了2015年11月12日被告向原告发的两份联系函，该联系函的主要内容是被告通知原告要求变更部分设备的规格、材质及增加部分设备的内容。被告对原告提供的证据真实性无异议，但认为合同所涉设备是原告根据设备使用地点现场勘验后进行设计、制造的，因原告自身设计不合理，造成了对相关设备需要变更。另，联系函中要求的增加设备的部分，原告有权拒绝。3、针对2015年11月12日的两份联系函，原告于2015年11月25日向被告发了一份联系函，联系函的主要内容是被告要求的事项不属合同约定的内容，如需增加，需另行签订合同。被告对该联系函的真实性无异议，认为被告方要求的内容原告有权不接受，但不能作为不交付设备的理由。4、原告提供2015年11月26日被告向原告发的催交设备函，该函的主要内容为：要求原告于2015年12月1日前交付设备，若不能在2015年12月1日前交付设备，合同解除。被告对合同的真实性无异议，认为被告是因原告未按期交付设备，被告依法行使解除合同的权利。5、原告提供2015年11月27日由原告发给被告的联系函，该联系函的主要内容是被告在合同履行过程中延期付款及额外增加不属合同约定的内容，缺乏履行合同的能力和信用，因此被告应付合同总价款的95％，原告将发货。被告对该联系函的真实性无异议，认为该联系函能证明原告存在延期交货的违约行为。
庭审中，被告提供的证据有：1、2015年8月14日被告付款226000元的银行凭证，原告对其真实性无异议；2、2015年8月24日原告发给被告的传真，该传真的主要内容为：因产品质量问题，为双方的友好合作，对已出厂的设备召回，另同意被告提出的由三斗配料机变更为单斗配料机，对被告提出的其它问题由双方协商处理。原告对该证据的真实性无异议，认为该传真件的内容是原告为促成合同的继续履行的委婉说法，设备并不存在质量问题；3、2015年12月1日被告发给原告的解除合同告知函，该函的内容为原告延迟交付设备，合同于2015年12月2日起解除，原告对证据的真实性无异议，同意与被告解除合同，但认为合同不再履行的原因是被告变更设备要求，原告不存在违约行为。
庭审中，反诉原告要求反诉被告按合同第六（1）条的约定，承担违约金6780元（226000X3％），反诉被告提出异议，认为双方在合同履行过程中，反诉原告已向反诉被告发出通知变更了交付定作物的时间，反诉原告是2015年11月26日发出催货通知，要求反诉被告在2015年12月1日前交付，因此在2015年12月1日后尚未达到违约金的支付条件，反诉原告已解除了合同，因此反诉被告不应承担违约金。反诉原告还要求反诉被告承担利息1000元，但庭审中，未向法庭明确说明主张利息的依据和计算方法。
另查：2015年8月18日原告分两批次交付的设备，被告收货后一直存放于被告指定的交货地点，未安装使用。
本院认为，恒远公司与克尘公司签订的承揽合同是双方当事人真实意思的表示，不违反法律规定，为有效合同，双方当事人均应按合同约定全面履行。但在合同履行过程中，克尘公司以恒远公司存在违约行为为由要求解除合同，庭审中，原告也同意解除合同，因此原告向本院起诉要求“解除原、被告之间签订的HY20150810KC承揽合同”的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。
原告在合同解除后，要求被告按合同总价款76.5万元为据赔偿损失。根据法律规定，违约方赔偿损失的赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，且合同所涉部分设备原告并未交付被告，结合违约行为和过错责任，综合认定原告以合同总价款作为赔偿损失的诉讼请求于法无据，本院不予支持。
根据法律规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。因此原、被告双方在同意解除合同的前提下，反诉原告要求反诉被告返还已支付的设备款226000元的反诉请求，应予支持。因反诉被告已交付了部分设备，因此在合同解除、反诉被告返还设备款的情况下，反诉原告应将反诉被告交付的设备予以返还。
庭审中，反诉原告要求反诉被告按合同第六（1）条约定承担违约金，但合同第六（1）条约定的前提是合同继续履行的违约责任，合同在履行过程中，反诉原告于2015年11月26日发出交货通知，2015年12月1日即宣布合同解除，因此在选择逾期交货违约责任的权利救济时，反诉原告未按合同第六（1）条的约定，而是按照法律规定直接行使了合同解除权，因此反诉原告要求反诉被告承担违约金的反诉请求不符合合同约定，本院不予支持。反诉原告主张利息1000元，但未向法庭明确讲明依据和计算方法，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十六条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、解除原告山东恒远利废技术股份有限公司与被告北京克尘环保设备有限公司2015年8月10日签订的HY2015081KC“承揽合同书”；
二、驳回原告山东恒远利废技术股份有限公司其它诉讼请求；
三、反诉被告山东恒远利废技术股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还反诉原告北京克尘环保设备有限公司设备款226000元；反诉原告北京克尘环保设备有限公司于本判决生效之日起十日内返还反诉被告已交付的设备（详见后附表）；
四、驳回反诉原告其它反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费11360元，减半收取5680元，由原告山东恒远利废技术股份有限公司负担；反诉案件受理费4808元，减半收取2404元，由反诉原告北京克尘环保设备有限公司负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。
审判员 刘 芳
二〇一七年一月十七日
书记员 冯海玉
附表
名称
规格型号
单位
数量
备注
胶凝料计量称
0.5m³
台
含支架
蝶阀
DN300-
台
纸箱内
振打电机
0.25KW
台
纸箱内
螺栓
M12*120
套
木箱内
M12*50
套
……
水计量罐秤
0.8m³
含接口、支架
蝶阀
DN100-
台
木箱内
螺栓
M12*100
套
木箱内
传感器隔套
个
……
销轴
φ12*70
件
……
开口销
3#
个
…….
骨料尾砂缓冲仓
2m³
台
丝杠
M20*500
支
木箱内
振打电机
0.25KW
台
纸箱内
螺栓
M12*50
套
木箱内
螺母、平弹垫
M20
套
……。
骨料卸料门
台
气路弯接头
12*M20
个
木箱内
气路管
φ8
米
……。
φ12
米
………
变径接头
12变8
个
……。
螺栓
M12*45
套
………
三斗配料机
台
支腿
支
计量斗
1.2m³
个
振打电机
0.25KW
台
纸箱内
磁性气缸
SC63*200-S-T
个
木箱内
气缸弯接头
个
木箱内
气路三通接头
φ8*8*8
个
…….
气路管
φ8
米
……。
销轴
φ12*70
套
……。
开口销
4#
个
……。
传感器隔套
个
……。
螺栓
M12*50
套
……。
螺帽、平、弹垫
M16
套
………
电动升降机边笼
件