安徽省来安县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）来民一初字第02029号
原告：芜湖联泰架业有限责任公司，住所地安徽省芜湖市。
法定代表人：王孝林，总经理。
委托代理人：陈军，安徽繁阳律师事务所律师。
被告：龙元建设集团股份有限公司，住所地浙江省象山县。
法定代表人：赖正元，该公司董事长。
原告芜湖联泰架业有限责任公司（以下简称联泰架业公司）与被告龙元建设集团股份有限公司芜湖分公司（以下简称龙元建设芜湖分公司）、龙元建设集团股份有限公司（以下简称龙元建设公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2015年10月27日立案受理后，由代理审判员付春燕适用简易程序进行审理，于2015年11月10日公开开庭进行了审理。审理中，原告联泰架业公司申请撤回对被告龙元建设芜湖分公司的起诉，本院予以准许。原告联泰架业公司的委托代理人陈军到庭参加诉讼。被告龙元建设公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
联泰架业公司诉称：2014年4月30日，龙元建设芜湖分公司与其签订了《脚手架单项承包合同》一份，双方约定：由联泰架业公司承包龙元建设芜湖分公司在来安县建阳南路的望湖名邸小区的外墙脚手架等工程。合同签订后，其依约支付500000元合同保证金，根据合同约定保证金自2014年4月30日起12个月内退清。后由于建设方资金短缺致使工程停工至今，其已向龙元建设芜湖分公司提出解除合同，其多次向龙元建设芜湖分公司提出退保证金事宜，但一直未兑现。龙元建设芜湖分公司系龙元建设公司的分公司，故起诉要求龙元建设公司立即归还工程保证金500000元及利息（2015年5月1日起至付清为止，按日利率千分之一计算），并承担本案诉讼费。
龙元建设公司未作答辩。
经审理查明：2014年3月4日，合肥弘升置业有限公司与龙元建设公司签订协议书，合肥弘升置业有限公司将望湖名邸小区2#、4#、6#、8#、10#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#楼土建、安装、消防、装饰装修、绿化、暖通及附属配套工程等发包给龙元建设公司。2014年4月30日，龙元建设芜湖分公司（甲方）与联泰架业公司（乙方）签订一份《脚手架单项承包合同》，将其承建的位于来安县建阳南路望湖名邸小区二期脚手架工程分包给联泰架业公司施工，合同约定：……承包范围：望湖名邸小区二期工程的2#、4#、6#、8#、10#、13#、14#、15#、16#、17#、18#楼外墙脚手架、室内支撑排架一切材料。承包方式：包工包料，本工程施工范围内的外脚手架的搭设和拆除，楼层及地下室模板支撑钢管的提供，包含脚手架上的竹片、安全网等，提供备案资料和验收资料。合同工期：1、单体工程，钢管进场从正负零开始计算时间，六至下层工期七个月，二至四层工期四个月，十七层至十八层工期十一个月，开工日期至主体内外脚手架全部拆除，所有钢管、扣件全部退出施工现场止为完工日期。2、地下室内支撑钢管、扣件从开始搭设之日至拆除清理完毕之日，总日历天数为50天。乙方在签订合同时，向甲方交伍拾万元，作为本总工程量的合同保证金。甲方按乙方每月份完成任务总工程量百分比退还乙方合同保证金（退合同保证金从签订之日起，十二个月内全部退清所有保证金，超出合同工期，甲方承担支付超出合同工期合同保证金余款利息，每天按余款千分之一计算利息）。此外，双方还对承包内容、安全生产要求、结算、合同价款与付款方式、甲方责任义务、乙方责任义务、验收、违约责任等进行了约定。吴根祥作为甲方代表在合同上签名并加盖龙元建设芜湖分公司印章，乙方吴小牛签名并加盖联泰架业公司印章。
2014年4月30日，联泰架业公司通过银行转账、汇款的方式分两次将500000元保证金付给龙元建设芜湖分公司，龙元建设芜湖分公司向联泰架业公司出具工商服务业统一收款收据，并加盖龙元建设芜湖分公司财务专用章。2014年5月6日，联泰架业公司即组织人员、机械进行进场施工，施工三个月左右，因开发商合肥弘升置业有限公司资金链断裂，望湖名邸小区整个工程停工，联泰架业公司随之也撤出。
另查明，联泰架业公司取得建筑安装、脚手架搭设、起吊设备安装作业等相关资质证。龙元建设公司承建的望湖名邸小区二期工程停工至今。
以上事实，有联泰架业公司当庭陈述；联泰架业公司提交的陈述在卷佐证。
本院认为：龙元建设芜湖分公司与联泰架业公司签订了《脚手架单项承包合同》系双方当事人真实意思表示，且内容不违反法律法规的禁止性规定，合法有效。依法成立的合同，当事人本应按照合同约定全面履行自己的义务。联泰架业公司按合同约定支付合同保证金并进场施工，龙元建设芜湖分公司应按合同约定从合同签订之日起十二个月内全部退清所有合同保证金，龙元建设芜湖分公司不履行退还义务，引起诉争，应全部责任。因龙元建设芜湖分公司不具备法人资格，其民事责任应由龙元建设公司承担。据上，龙元建设公司应当退还联泰架业合同保证金500000元。龙元建设芜湖分公司对退合同保证金期限已作出明确约定，未按约退还，理应按合同约定承担利息，联泰架业公司主张按照日利率1‰计算逾期利息明显过高，本院酌定按月利率2%计算。龙元建设公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭应诉，放弃了诉讼中的相关权利，由此造成不利后果由其自负。
综上所述，根据《中华人民共和国民法通则》第四条，《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，《中华人民共和国建筑法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告龙元建设集团股份有限公司于判决生效后十日内支付原告芜湖联泰架业有限责任公司合同保证金500000元及利息（自2015年5月1日起按月利率2%计算），利随本清；
二驳回原告芜湖联泰架业有限责任公司其它诉讼请求。
（以上款项汇款至：户名：来安县人民法院，账号：20000350242210300000018，开户行：来安农村商业银行新河支行）
如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费8800元，减半收取4400元，由龙元建设集团股份有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。
代理审判员 付春燕
二〇一五年十一月十二日
代理书记员 孙 凌
附判决适用的相关法律法条：
《中华人民共和国民法通则》
第四条民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。
《中华人民共和国合同法》
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《中华人民共和国公司法》
第十四条第一款公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。
《中华人民共和国建筑法》
第十四条从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。