连云港市新浦区人民法院
民 事 判 决 书
（2012）新民初字第1768号
原告连云港正帮建设有限公司。
被告连云港远瑞光电科技有限公司。
原告连云港正帮建设有限公司与被告连云港远瑞光电科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。
原告连云港正帮建设有限公司诉称，2010年5月30日，被告作为发包方将远瑞光电车间工程二标段（成品加工车间、1﹟仓库、拉晶车间）发包给原告施工，并签订了《建设工程施工合同》，约定：工程承包范围为招标图纸中除其中桩基础、外墙涂料工程、消防工程、门窗工程以外的全部土建内容和安装，包工包料；合同工期为，开工日期2010年6月11日，竣工日期2010年8月31日，合同工期总日历天数80天；合同订立地点为新浦区；质量等级为合格；工程款（进度款）支付的方式和时间为工程合同签订后待承台、地梁、基础验收合格后付合同总价的10%，一层楼面砼浇筑完成后付合同总价的10%，主体内外粉刷、水电安装、地坪等全部完工并验收合格后付合同总价的20%，从竣工验收合格之日起一年后的七个工作日内付至合同总价的97%，余款作为工程保修金，待保修期完成后一次付清（无息）；争议解决方式为向合同订立地人民法院起诉，律师费由败诉方承担。合同签订后，在合同履行过程中，原告应被告要求又增加项目、变更及签证了包括远瑞光电变更增加项目土建、工程量签证单、建设单位和工程师联系单、施工单位联系单、图纸会审及变更、拉晶车间冷却循环水池土建、拉晶车间安装工程变更（没套定额部分）、拉晶车间安装工程变更（套定额）、水池给排水工程、远瑞光电消防联动配管等在内的工程，工期相应顺延。后原告按约定履行了己方的义务，被告于2010年11月1日实际接收并使用工程，于2010年11月26日组织原告方及监理、设计单位进行竣工验收，原告方及监理、设计单位进行竣工验收，原告方、监理单位及设计单位均在《单位工程竣工验收证明书》上签字盖章，而被告方为了拖延支付工程款拒绝签字盖章，经原告多次催告无果后，原告于2011年1月向被告上报结算价为911.29万元的工程结算报告及结算资料，经原告多次催促下，被告方委托两名造价师以私人名义进行审核，并于2011年6月提出该工程核定价为753.14万元。为尽快得到工程款，我方以“工程设计变更、签证及增加的项目所对应的工程款全部作为工程进度款，依合同约定按期支付”作为对方核定价格的前提条件，在审定单上签字盖章。被告经办人口头答应我方提出的附加条件并且也在审定单上签字，但被告事后对该审定单既不盖章确认，也没能以我方提出的附加条件支付工程款。被告在给付353万元工程款后，余款至今分文未付，原告曾多次要求被告给付余款，但被告均以没钱为由拖欠不付。被告的行为严重损害了原告的合法权益，为保障原告的权益不受侵犯，特诉至贵院，请求依法判令被告支付拖欠原告的工程款377.55余万元及利息（从2011年12月3日起计算至被告全部给付拖欠的工程款之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算）；本案的诉讼费、律师费、鉴定费及其它一切费用由被告承担。对于依据我方提交的911.29万元工程总结算的剩余工程价款，我方依法保留另行诉讼的权利。
被告连云港远瑞光电科技有限公司辩称，对于原告起诉要求的工程款，原、被告双方应当有相应的结算单，并附有双方签字确认。本案诉讼费、律师费、鉴定费等一切费用由法庭依法判决。
经审理查明，2010年5月30日，原、被告双方经招、投标签订《建设工程施工合同》，连云港远瑞光电科技有限公司将连云港远瑞光电科技有限公司车间工程二标段（土建工程）发包给连云港正帮建设有限公司施工。合同第一部分协议书约定：工程承包范围为招标图纸中除其中桩基础、外墙涂料工程、消防工程、门窗工程以外的全部土建内容；开工日期为2010年6月11日，竣工日期为2010年8月31日，合同工期总日历天数为80天；工程质量等级为合格；合同价款为500万人民币；合同订立地点为新浦区。合同第二部分通用条款第九项对竣工验收进行了约定：发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。合同第三部分专用条款第六项对合同价款与支付进行了约定：本合同是固定总价合同，除本合同另有约定外一律不得进行调整，风险费用已经包括在承包人的招标报价中。风险范围以外合同价款调整，除属于以下情况外，其他情况由双方协商解决：（1）施工过程中经过发包人、设计单位和监理单位及有关部门共同签字确认的设计变更或工程洽商可作价款调整。（2）合同中由于工程设计变更引起的工程价款增减，分部分项工程量最终的合同价款根据对分部分项工程量的项目划分、工作内容和工程量重新计量和调整，所有合同外增加部分，以预算单价子目的价格下浮15%为结算依据。（3）合同中的税金和政府费用①除非合同文件另有约定，承包人在其合同价格已包含政府或有关管理机构规定的税金、收费和规费。②根据本合同发生的变更，或依据本合同约定发生的任何追加或扣减费用均应计取政府或有关管理机构规定的税金。工程款（进度款）支付按通用条款第23条和通用条款第31条经工程师签字确认应调整的合同价款及洽商变更增减的价款需经发包人审核后，随工程结算款一同支付。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间为工程合同签订后待承台、地梁、基础验收合格后付合同总价的10%，一层楼面砼浇筑完成后付合同总价的10%，二层结构完工后付合同总价的10%，主体内外粉刷，水电安装、地坪等全部完工并验收合格后付合同总价的20%，从竣工验收合格之日起一年后的七个工作日内付至合同总价的97%，余款作为工程保修金，待保修期完成后一次付清（无息）。第九项对竣工验收与结算进行了约定：如果工程通过了竣工验收或经修改后的重新验收，则参与工程验收各方应在上述验收通过之日后7天内完成由承包人、工程监理、发包人和设计单位（如有）共同签署的本项目的竣工验收单。保修期和缺陷责任期限应当从工程竣工验收合格之日起计算。由于承包人原因导致工程无法按照约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按照约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。本工程缺陷责任期限为两年。第十条对违约、索赔和争议进行了约定：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的向合同订立地人民法院起诉，律师费由败诉方承担。合同附件3工程质量保修书约定：本工程的质量保修金为本工程结算价款的5%，质量保修金银行利率为无。发包人在竣工交付后满两年，14天内返还保修金（扣除发包人直接委托其他人修理的费用后）的100%；缺陷责任期满后，14天将剩余保修金（扣除发包人直接委托其他人修理的费用后）返还承包人。合同还对其他事项进行了约定。
涉案工程于2010年6月12日正式开工，于2010年11月25日竣工（工程有变更、增加）。2010年11月25日，连云港正帮建设有限公司向连云港远瑞光电科技有限公司送交工程竣工报验单和工程竣工报告。2010年11月26日，连云港正帮建设有限公司组织有关单位验收，验收意见为本工程已完成图纸设计及合同规定的全部工作内容，工程符合图纸设计及施工验收规范要求，本工程资料齐全，质量合格，能满足使用功能，同意验收。施工单位连云港正帮建设有限公司、监理单位某监理有限公司、设计单位某设计研究院在单位工程竣工验收证明书上签字盖章，但建设单位连云港远瑞光电科技有限公司未签字盖章。2011年1月4日，连云港正帮建设有限公司向连云港远瑞光电科技有限公司提交结算资料，工程送审价为9112903.76元，连云港远瑞光电科技有限公司汤成坚签字并加盖连云港远瑞光电科技有限公司工程部专用章接收。连云港远瑞光电科技有限公司审定工程价为7531355.47元，但在工程结算审定单上建设单位只有汤成坚签字，连云港远瑞光电科技有限公司未加盖印章。
另查明，连云港远瑞光电科技有限公司给付连云港正帮建设有限公司工程款353万元后一直拖欠剩余工程款。连云港正帮建设有限公司多次催要无果后将连云港远瑞光电科技有限公司诉至本院。连云港正帮建设有限公司为本案聘请某律师事务所陈某律师，双方约定律师代理费47000元，其中前期律师代理费20000元，剩余代理费，待案件处理终结后十日内一次性清。委托代理合同签订后，连云港正帮建设有限公司给付陈某律师代理费20000元。
本案庭审中，连云港正帮建设有限公司称本案审理过程中质保金已经到期，质保金22.59万元，要求连云港远瑞光电科技有限公司一并支付。连云港远瑞光电科技有限公司认可尚欠连云港正帮建设有限公司工程款377.55万元，加上质保金共计400万元，同意支付，但要求分期还款，不计利息。双方对利息和付款时间未能达成一致意见。
上述事实，有原、被告的当庭陈述及原告举证的招标书、投标文件、建设工程施工合同、开工报告、质量验收记录、施工单位联系单、工程量签证单、工程师联系单、建设单位工程联系单、土建变更签证、安装变更签证、变更图纸、工程竣工报告、工程竣工报验单、单位工程竣工验收证明书、结算资料汇总表、结算书、催款函、工程结算审定单、情况说明、监理日记、委托代理合同、发票，被告举证的质量保证书等在案予以证实。
本院认为，原、被告所签订的建设工程施工合同是双方真实意思表示，双方均应依约履行。连云港正帮建设有限公司已经履行了施工义务，连云港远瑞光电科技有限公司应当按照合同约定支付工程款。原、被告双方对涉案工程竣工验收合格日期存在争议，本院认为，连云港远瑞光电科技有限公司于2010年11月26日组织相关单位对涉案工程进行竣工验收，既未在竣工验收证明书上签字盖章，也未在验收后14天内提出修改意见，根据建设工程施工合同通用条款和专用条款关于竣工验收的约定，应当视为竣工验收报告已被认可。因此，至迟于2010年12月10日，涉案工程应被视为竣工验收合格。则连云港远瑞光电科技有限公司应当于竣工验收合格之日起一年后的七个工作日内即2011年12月27日前向连云港正帮建设有限公司付工程款至合同总价的97%。连云港远瑞光电科技有限公司在庭审中同意支付连云港正帮建设有限公司工程款及质保金共计400万元，但就利息和付款时间未能与连云港正帮建设有限公司达成一致意见。综上，连云港远瑞光电科技有限公司应当及时给付连云港正帮建设有限公司工程款及质保金400万元；关于377.55万元的工程款逾期付款利息，自2011年12月27日至本判决确定给付之日的部分，本院予以支持。关于连云港正帮建设有限公司要求连云港远瑞光电科技有限公司给付律师费47000元的诉讼请求，其中连云港正帮建设有限公司目前实际支出的律师费2万元，根据原、被告双方合同约定，本院予以支持；其余37000元尚未发生，连云港正帮建设有限公司可待实际发生后另行主张。根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告连云港远瑞光电科技有限公司于本判决生效后十日内给付原告连云港正帮建设有限公司工程款及质保金400万元。
二、被告连云港远瑞光电科技有限公司于本判决生效后十日内给付原告连云港正帮建设有限公司工程款377.55万元的逾期付款利息（自2011年12月27日起至本判决确定给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）。
三、被告连云港远瑞光电科技有限公司于本判决生效后十日内给付原告连云港正帮建设有限公司律师费2万元。
四、驳回原告连云港正帮建设有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费用38800元（原告连云港正帮建设有限公司已预交），由被告连云港远瑞光电科技有限公司负担，于给付上述款项时一并给付原告连云港正帮建设有限公司。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费38800元。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，帐号：440301040009094。
审 判 长 王崔起
代理审判员 许娜娜
人民陪审员 王永红
二〇一三年二月十八日
书 记 员 李 红