江苏省无锡市锡山区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）锡法商初字第00220号
原告无锡东和薄板装备制造有限公司，住所地江苏省无锡市锡山区东港镇亚光村。
法定代表人陆建刚，该公司董事长。
委托代理人常显慧，江苏神阙律师事务所律师。
被告山东诚丰新材料有限公司，住所地山东省临沂市兰山区半程镇西石沟村北。
法定代表人许朝宁，该公司董事长。
委托代理人杜文美，四川重泰律师事务所律师。
原告无锡东和薄板装备制造有限公司（以下简称东和公司）诉被告山东诚丰新材料有限公司（以下简称诚丰公司）、加工定作合同纠纷一案，本院立案受理后，根据东和公司的申请，于2014年7月2日依法追加柯志刚、吕彦伟、李武装、黄亚河、黄亚灵、许朝宁作为被告参加诉讼，并依法组成合议庭进行审理。因被告柯志刚、吕彦伟、李武装、黄亚河、黄亚灵、许朝宁下落不明，本院于2014年10月10日向其公告送达了起诉状副本、应诉通知书、证据材料、开庭传票等相关材料，并于2015年2月12日公开开庭进行了审理。原告东和公司委托代理人常显慧、被告诚丰公司委托代理人杜文美到庭参加诉讼。被告柯志刚、吕彦伟、李武装、黄亚河、黄亚灵、许朝宁经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。后原告亚东电炉厂于2015年3月5日申请撤回对被告柯志刚、吕彦伟、李武装、黄亚河、黄亚灵、许朝宁的起诉，本院裁定予以准许。本案经合议庭评议，现已审理终结。
原告东和公司诉称：2011年9月16日，其与诚丰公司签订定作合同一份，约定由其为诚丰公司定作120m／min镀锌生产线一条，合同总价款为2100万元。合同签订后，其按约履行合同义务，诚丰公司迟迟不履行验收义务且未按期支付合同进度款。截至2014年6月15日，诚丰公司尚结欠其进度款105万元。另柯志刚、吕彦伟、李武装、黄亚河、黄亚灵、许朝宁在诚丰公司设立及增资过程中均存在抽逃资金情况。故请求法院判令：一、诚丰公司立即支付价款105万元并承担逾期付款利息（以105万元为基数，自2014年6月1日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率标准计算）；二、诚丰公司支付承兑汇票贴息损失3万元；三、本案诉讼费用由诚丰公司负担。
在本案审理过程中，东和公司撤回了要求诚丰公司支付承兑汇票贴息损失3万元的诉讼请求。
被告诚丰公司辩称：因其并未对120m／min镀锌生产线进行验收，故对东和公司的诉讼请求不予认可。
经审理查明：一、2011年9月16日，东和公司、无锡市锡山亚东电炉厂（以下简称亚东电炉厂）与诚丰公司签订定作合同一份，约定由东和公司、亚东电炉厂为诚丰公司定作120m／min镀锌生产线一条，合同总价款为2100万元，支付方式为现款加承兑汇票，现款300万元，承兑汇票1800万元，其中东和公司承担的合同部分为800万元，亚东电炉厂承担的合同部分为1300万元；合同签订后7日内，诚丰公司支付东和公司（亚东电炉厂）630万元，合同生效；东和公司第一批设备（钢结构）发货前7日内，诚丰公司支付东和公司（亚东电炉厂）合同款420万元，款到发货；东和公司第二批设备（前处理、退火炉等）发货前7日内，诚丰公司支付东和公司（亚东电炉厂）合同款420万元，款到发货；东和公司第三批设备（除第一、二批设备外的其他设备）发货前7日内，诚丰公司支付东和公司（亚东电炉厂）工程合同款420万元，款到发货；东和公司完成生产线的控制程序设计与现场调试投产，经诚丰公司验收合格后的7日内诚丰公司支付东和公司（亚东电炉厂）105万元；项目完成后质量保证期为一年，诚丰公司在项目完成一年后的10日内支付东和公司（亚东电炉厂）105万元。同日，东和公司、亚东电炉厂与诚丰公司还签订120m／min带钢热镀锌生产线技术说明一份，作为先前所签定作合同的附件。2012年9月7日，东和公司、亚东电炉厂与诚丰公司签订补充协议一份，补充协议中对支付方式作了变更：至今诚丰公司已支付东和公司（亚东电炉厂）930万元（其中东和公司300万元，亚东电炉厂630万元）；本协议签订后7日内诚丰公司支付亚东电炉厂660万元；东和公司、亚东电炉厂收到诚丰公司上述660万元后，将全部设备发到诚丰公司内，设备到诚丰公司后7日内诚丰公司付东和公司300万元；东和公司完成生产线的控制程序设计与现场调试投产，经诚丰公司验收合格后的7日内诚丰公司支付东和公司（亚东电炉厂）105万元；项目考核验收完成质量保证期一年，诚丰公司在项目考核验收完成一年后的10日内支付东和公司、亚东电炉厂105万元（其中东和公司95万元，亚东电炉厂10万元）；为顺利进行本合同的调试工作，根据试车计划，诚丰公司应及时配备好合格操作人员和供应必要的符合技术附件要件的原料及水、电、油、汽等，操作人员及原材料和能源介质费用由诚丰公司承担。合同和协议还对其他事项作了约定。合同签订后，东和公司、亚东电炉厂按约履行了定作生产，向诚丰公司交付了120m／min镀锌生产线，但诚丰公司未能及时验收。2014年4月8日，东和公司、亚东电炉厂发函给诚丰公司，函称诚丰公司未及时按约配合及供应必要的原料和水、电、油、汽等，导致无法对设备进行最终验收，故请诚丰公司接到函件后50日内，完成上述配套事宜，以利于对设备进行最终验收，若诚丰公司仍未做好相应的准备工作，则视为该设备已验收合格。此函件于2014年4月11日投递并由诚丰公司妥收。此后，诚丰公司仍未组织并通知东和公司、亚东电炉厂对生产线进行验收。另，在诚丰公司履约过程中，亚东电炉厂合同项下的进度款已全部结清，诚丰公司尚结欠东和公司进度款105万元（质保期后的进度款105万元东和公司在本案中未予主张）。后东和公司经催讨无着，遂诉至本院。
上述事实，有当事人提供的定作合同及技术说明、承兑汇票、发票、函件及特快专递凭证和签收凭证及当事人陈述等在案佐证。
本院认为：东和公司、亚东电炉厂与诚丰公司签订的定作合同及技术说明系双方当事人的真实意思表示，依法成立、有效，双方均应按合同约定全面履行各自的义务。东和公司、亚东电炉厂已按约履行了定作生产，但诚丰公司在收取定作设备后的较长时间内怠于验收，且经东和公司、亚东电炉厂函告后仍未配合对设备进行最终验收，应认定诚丰公司为自己的利益不正当地阻止合同付款条件成就，故本院依法认定诚丰公司支付相应额度进度款的业已成就，东和公司有权要求诚丰公司立即支付合同约定的倒数第二期进度款105万元。同时，诚丰公司拖欠价款不付还应承担逾期付款利息，因诚丰公司收到催告函日期为2014年4月11日，催告验收期限50天，亦属合理，而合同约定的该期进度款的付款时间为验收合格后的7日内诚丰公司支付东和公司（亚东电炉厂）105万元，故本院认定案涉款项支付日期应为2014年6月1日至6月7日，逾期付款利息的起算点应为2014年6月8日；东和公司主张从2014年6月1日起算，属计算有误，本院予以纠正。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第四十五条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、山东诚丰新材料有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内向无锡东和薄板装备制造有限公司支付价款105万元及并赔偿逾期付款利息损失（以105万元为基数，自2014年6月8日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率标准计算）。如果山东诚丰新材料有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；
二、驳回无锡东和薄板装备制造有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费14550元，财产保全费5000元，公告费300元，三项合计19850元，由东和公司负担857元，诚丰公司负担18993元（东和公司同意其预交的上述诉讼费用中的18993元本院不再退还，由诚丰公司在本判决生效之日起10日内向其直接支付）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本各一份，上诉于江苏省无锡市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（户名：江苏省无锡市中级人民法院，开户银行：中国工商银行无锡城中支行，账号：11×××05）。
审 判 长 陆文辉
人民陪审员 孙利明
人民陪审员 高继承
二〇一五年三月十六日
书 记 员 金佩新
本案援引法律条文
《中华人民共和国合同法》：
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。
《中华人民共和国民事诉讼法》：
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。