贵州省织金县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）黔0524民初1015号
原告（反诉被告）王振兴。
委托代理人何国印（特别授权），和侣律师事务所律师。
委托代理人杨继国（一般代理），和侣律师事务所律师助理。
被告（反诉原告）贵州中耀矿业有限公司织金县珠藏镇金龙川煤矿，住所地织金县珠藏镇链子桥村。
。
负责人刘际布，该矿负责人。
委托代理人朱浩洁（特别授权），该矿办公室主任。
委托代理人钱勇涛（特别授权），该矿员工。
原告（反诉被告）王振兴与被告（反诉原告）贵州中耀矿业有限公司织金县珠藏镇金龙川煤矿（以下简称金龙川煤矿）承揽合同纠纷一案，本院于2016年4月6日立案受理，依法由审判员罗天勇适用简易程序公开开庭进行审理。原告（反诉被告）王振兴及其委托代理人何国印、杨继国，被告（反诉原告）金龙川煤矿委托代理人朱浩洁、钱勇涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）王振兴诉称：2015年5月12日，被告（反诉原告）金龙川煤矿与我签订《织金县珠藏镇金龙川煤矿采矿合同》，约定将其煤矿井下的一些基本工作劳务承包给我，由我组织工人为其进行工作，每月月底按我实际工程量进行验收，工程款于验收后的次月发放。但至今被告以各种理由拖欠我工程款共计143970.91元。且在合同签订时，被告要求我交纳10万元保证金，在合同终止时由其无条件退还。现被告已经停产，合同不能继续履行。经多次与被告协商要求支付剩余工程款并退还保证金未果，故提起诉讼，请求判令解除与被告的合同；由被告支付所欠工程款、及返还保证金共计243970.91元，并按银行同期同类贷款利息支付该款从2015年8月15日至清偿完毕之日的利息；本案诉讼费由被告负担。
为支持其诉讼主张，原告在举证期限内向本院提交了下列证据：
书证：1、身份证，用以证明原告的身份信息及主体资格。经质证，被告无异议。
2、采煤合同，用以证明与被告签订采煤合同的事实。经质证，被告无异议。
3、结算单及杂工累计表，用以证明被告拖欠原告款项的事实。经质证，被告对证据真实性无异议，但表示未欠原告任何款项。
4、收据3张，用以证明被告向原告收取10万元保证金的事实。经质证，被告无异议。
被告（反诉原告）金龙川煤矿答辩并反诉称：我矿与原告（反诉被告）签订合同属实，原告应领款项及工人工资已结算清楚。原告主张的143970.91元工程款系因其不能按时、按质、按量、按要求配置全员工人等没有完成其承包的工程，我矿依据双方所签合同予以扣除，并非拖欠其工程款。且因原告违约故我矿依合同约定对其所交的保证金不予退还。我矿为原告生产垫付了相关费用共计58615.46元，请求判决驳回原告的诉讼请求，并判令原告支付我矿垫付的费用58615.46元。
为支持其答辩及反诉主张，被告（反诉原告）向本院提交了下列证据材料：
书证：1、组织机构代码证、营业执照、法人身份证明及法人身份证各1份，用以证明被告的主体资格及法人身份信息。经质证，原告（反诉被告）无异议。
2、采煤合同（原告已提交）、补充协议、授权委托书、材料费用明细表，用以证明原被告对合同约定权利义务的事实。经质证，原告对采煤合同及材料费用明细表无异议；对补充协议称系被胁迫签订的，且该协议未加盖煤矿公章；对授权委托书有异议，称签订补充协议时未看到。
3、杂工累计表（原告已提交），用以证明对原告工程量进行结算的事实。经质证，原告（反诉被告）无异议。
4、液压支柱、铰接顶梁台账，炸药领取明细表各1份，用以证明原告在生产过程中应承担费用的事实。经质证，原告对真实性无异议，但表示该费用已在工程进行结算时予以扣除。
5、罚款单15份，用以证明原告在生产过程中因违约，煤矿对原告进行处罚，罚款从原告工程款中扣除的事实。经质证，原告有异议。
6、赔偿协议及领款单，用以证明工人徐飞翔所受工伤赔偿应由原告承担的事实。经质证，原告对真实性有异议。
7、支出审批表，用以证明被告代原告支付潘家饭馆生活费的事实。经质证，原告对真实性有异议。
8、工资说明及支出审批单，用以证明被告代原告支付工人谭显甫工资的事实。经质证，原告无异议。
9、工资统计表、供应商明细账，用以证明原告欠被告各项费用共计58615.46元的事实。经质证，原告对真实性有异议。
10、谭显甫工资说明、谭显甫等26名民工协商意见、王振兴队第三班民工协商意见，用以证明王朝春与原告的关系。经质证，原告无异议，但表示只是针对具体事项进行委托，王朝春并非全权代理原告。
11、与刘长斌签订的协议，用以证明刘长斌所受工伤赔偿应由原告承担的事实。经质证，原告有异议。
对原、被告提交的经质证互无异议的证据本院依法予以采纳作为认定本案相关事实的证据。被告提交书证2中的授权委托书原告有异议，但原告又认可其与刘飞签订了补充协议，故本院认定该授权委托书的真实性，对该授权委托书予以采信。被告提交的书证5、因无原告签字确认，且无相应证据证明原告违约及违约应承担的违约责任，被告亦未证明向原告送达处罚通知或处罚决定，故本院对该组证据不予采信。被告提交的书证6，系复印件无原件进行核实，且该协议不能明确徐飞翔系原告所管理的工人、原告对徐飞翔所受伤害应承担责任，故对该证据本院亦不予采信。被告提交的书证7，无收款凭据予以佐证，本院对被告提交的该组证据亦不予采信。被告提交的书证9，系被告单方制作，原告亦未认可，缺乏客观真实性，本院不予采信。被告提交的书证11，系被告与工人刘长斌自行达成的赔偿协议，原告对该协议未予认可，且刘长斌所受伤害是否工伤，其应获工伤保险待遇情况等均无证据证明，故本院对该证据亦不予采信。
结合本案原、被告双方的诉辩主张及举证质证情况，本案的争议焦点为：原被告是否对工程进行结算；被告是否欠原告工程款；原告（反诉被告）是否应支付被告（反诉原告）垫付的费用。
经审理查明：2015年5月12日，原被告签订《织金县珠藏镇金龙川煤矿采矿合同》，合同约定“一、工程项目：工程名称为金龙川煤矿薄煤层工作面回采；运输巷道、回风巷道等采区回采巷道的管理。二、乙方承包范围及费用：①、人工工资；。⑤、材料费用，详见乙方承担材料表。四、工程单价及有关规定：4、单体柱按3‰丢失计算，铰接梁按5‰丢失计算。计划外损失部分由乙方按价赔偿。7、工作面量方：每推一排当班矿长量方并开票。五、双方约定：2、安全抵押金：乙方签订合同后一个工作日内缴纳抵押金10万元，合同终止后抵押金返还给乙方。3、工资的结算：甲方于每月底按乙方实际生产数验收结算，工资于次月15日发放。七、管理要求：1、乙方应按甲方规定的时间和定员人数，组织好人员上班，月平均每小班不少于25人，未按规定的时间和定员人数组织上班，矿方将按每少一人罚款100元，缺大班罚款500元。早下班罚款200元（提前下班两小时）。4、乙方不得自行采购施工的材料、设备，必须在甲方仓库领取，其费用在结算时由甲方扣除，施工工具由乙方自行处理。八、违约责任：1、乙方连续二个月不能完成8000吨原煤（除因甲方原因和不抗拒原因造成工期延误，经双方代表签字认可工期顺延），甲方有权解除本合同，每吨原煤综合单价下降10元”。2015年6月5日，原被告（反诉原告）又签订补充协议，约定“1、在11702采面月计划8000吨修改为每天推两排。3、从即日起，三天内每天不能推进两排，采煤队自动退场，不退还已交的抵押金”。2015年5月15日、5月19日、6月5日，原告分三次向被告交纳保证金共计100000元。合同签订后，原告即组织工人进行生产。后经与被告结算，原告2015年5月应领工程款为122836元；2015年6月应领工程款为193569.60元；2015年6月结算的杂工工资为26625元，共计343030.60元。被告给付原告款项199059.69元，尚欠143970.91元至今未给付。
本院认为，原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签订合同，被告将其煤矿的部分采煤生产承包给原告，由原告组织工人进行生产，并按原告实际工程量进行验收结算、付款，双方形成了承揽合同关系，该合同合法有效。现原被告一致同意解除合同，本院予以认可。原告按合同约定开展生产并经被告验收生产情况、被告出具《工程结算单》，被告即应按结算单支付相应款项，故对原告要求被告给付剩余工程款的主张，本院依法予以支持。现被告已停产不能继续履行合同，原告要求解除合同，由被告返还保证金的请求符合法律规定，本院依法予以支持。原告要求被告支付上述款项从2015年8月15日至全部支付完毕之日的利息，因被告未及时履行给付义务，原告主张工程款利息的请求符合法律规定，本院予以支持；本案诉讼前原被告之间的合同未解除，故对原告主张保证金利息的请求本院不予支持。被告辩称原告应领款项及工人工资已结算清楚，原告主张的143970.91元工程款系原告不能按时、按质、按量、按要求配置全员工人等没有完成其承包的工程，煤矿依据双方所签的合同予以扣除及主张原告违约，故对原告所交纳的保证金不同意返还的主张。因被告未提交确凿证据证明原告在生产过程中违约、被告依约定对原告作出处罚、原告认可违约生产所应承担的处罚，本院对被告的答辩主张不予支持。被告反诉称为原告生产垫付了相关费用共计58615.46元，请求判决原告支付该款，因被告未提交原告领款凭据，不能查明原告所领取款项的明细及被告主张的垫付费用是否抵扣，故本院认定被告垫付费用已包含在支付给原告的款项中，故对被告的反诉请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第一百一十三条、第二百五十一条、第二百五十二条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
1、解除原告王振兴与被告贵州中耀矿业有限公司织金县珠藏镇金龙川煤矿的承揽合同关系。
2、由被告贵州中耀矿业有限公司织金县珠藏镇金龙川煤矿在本判决发生法律效力后十日内给付原告王振兴工程款及保证金共计243970.91元，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付其中143970.91元从2015年8月15日至清偿完毕之日的利息。
三、驳回原告王振兴的其他诉讼请求。
四、驳回被告（反诉原告）贵州中耀矿业有限公司织金县珠藏镇金龙川煤矿的反诉请求。
本诉案件受理费4960元，减半收取2480元；反诉案件受理费1266元，减半收取633元；共计3113元，由被告（反诉原告）贵州中耀矿业有限公司织金县珠藏镇金龙川煤矿负担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。
逾期不上诉，则本判决发生法律效力，权利人可在二年内向本院申请强制执行。
审判员 罗天勇
二〇一六年六月二十四日
书记员 张 茜