江苏省无锡市锡山区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0205民初1252号
原告（反诉被告）无锡市金来轻纺织品有限公司，住所地无锡市锡山区羊尖镇锡沪东路68号。
法定代表人支友娇，该公司董事长。
委托代理人苏宝元，无锡市锡山区安镇法律服务所法律工作者。
被告（反诉原告）江阴泽航商贸有限公司，住所地无锡市江阴市祝塘镇祝璜路35号三楼。
法定代表人钮春梅，该公司董事长。
委托代理人许峰，江苏崇宁律师事务所律师。
原告无锡市金来轻纺织品有限公司（以下简称金来公司）与被告江阴泽航商贸有限公司（以下简称泽航公司）加工合同纠纷一案，本院于2016年3月25日立案受理，泽航公司于2016年4月25日提出管辖异议，又于2016年6月7日提出反诉。依法由审判员崔锋适用简易程序，于2016年6月17日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）金来公司法定代表人支友娇及其委托代理人苏宝元，被告（反诉原告）泽航公司到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告金来公司诉称：2015年6月8日，金来公司与泽航公司签订购货合同（实为加工合同）1份，约定由泽航公司提供原材料，由金来公司为泽航公司加工女式成人爬爬装和男式成人爬爬装，数量合计24120件，合同金额272424元。合同履行后，双方协商实际加工费金额为247478.93元。泽航公司于2015年9月29日支付了100000元，结欠147478.93元未付。为此，要求泽航公司立即支付加工费147478.93元。
被告泽航公司辩称：双方于2015年6月8日签订了购货合同，由金来公司为泽航公司加工服装，但金来公司未按合同约定履行义务，出现交货时间严重延误的违约行为，给泽航公司造成重大损失。为此，泽航公司提起反诉，要求金来公司赔偿经济损失187755元。
反诉被告金来公司辩称：金来公司迟延交货的原因是泽航公司迟延交付原材料，材料不配套，由泽航公司指定的印花加工单位印花工序未按期完成。后双方进行协商，实际加工服装的加工费扣除违约金和空运费损失后，按247478.93元结算加工费，金来公司开具相应的增值税发票，泽航公司已经将增值税发票入账，并且已经支付了100000元。因此，请求驳回泽航公司的反诉请求。
经审理查明：
一、2015年6月8日，金来公司与泽航公司签订购货合同1份，约定由金来公司为泽航公司加工服装，面料、拉链、标牌、吊牌、绣花、绣花贴、前片压花布由泽航公司提供，其他裁剪、车缝、包装、缝纫线、纸箱、胶袋、肩头透明橡胶筋、枪针、封箱胶带由金来公司提供，女式成人爬爬装每件加工费12.20元，男式成人爬爬装每件加工费10.20元，合同总金额272424元。合同第4条约定交货时间为2015年7月15日前出运。合同第6条约定付款方式为出货后60天。合同第7条约定，如供方延期交货或不能通过成品检验，供方需承担货物打折、空运等可能发生的费用。
二、2015年7月18日，金来公司交付泽航公司女式成人爬爬装13200件；2015年8月8日，金来公司交付泽航公司男式成人爬爬装10308件。金来公司交付加工物相应的加工费为266181.60元。金来公司分别于2015年8月24日和10月22日共开具4份增值税专用发票，合计金额247478.93元。泽航公司于2015年9月29日向金来公司支付100000元。
三、2015年3月17日，加拿大蒙特利尔的客户向泽航公司下达采购单2份，向泽航公司订购女式成人爬爬装，约定于2015年7月22日交货。2015年4月4日，加拿大蒙特利尔的客户向泽航公司下达采购单2份，向泽航公司订购男式成人爬爬装，约定于2015年7月22日交货。4份采购单合计金额143196美元。2015年7月15日，加拿大客户向泽航公司发函，称4个订单交货期为2015年7月22日，只有1个订单可以按时出运，3个订单只能走空运，或者把整组4个订单全部取消。2015年7月20日，加拿大客户又向泽航公司发函，要求1个订单按原计划7月22日出运，剩余3个订单在8月11日前分批出运，20%的折扣金额30175.20美元从下一次货款中直接扣掉。2015年7月27日，泽航公司与上海茂顺国际货运代理有限公司（以下简称茂顺货运公司）签订空运委托合同，约定茂顺货运公司为泽航公司空运货物75箱，空运费加上报关费总计15514元。2015年8月5日，茂顺货运公司向泽航公司开具了金额为15514元的增值税普通发票。
四、金来公司提起诉讼后，泽航公司于2016年4月24日向金来公司发出告知函，认为金来公司在履行2015年6月4日签订的购货合同中严重违约，在履行2015年6月8日购货合同中又继续严重违约，要求金来公司立即向泽航公司作出赔偿。
上述事实，有购货合同、送货单、增值税专用发票、汇兑凭证、采购单、加拿大客户函、空运委托合同、增值税普通发票、告知函等在卷佐证。
本院认为：金来公司与泽航公司之间签订的加工合同合法有效。金来公司向泽航公司交付加工物的时间晚于合同约定的2015年7月15日，构成违约。现货物已经检验出运发给加拿大客户，应当认定加工物符合质量要求。金来公司开具给泽航公司的增值税专用发票合计金额247478.93元，低于金来公司交付加工物相对应的加工费266181.60元，两者差额18702.67元金来公司已经同意作为赔偿泽航公司的损失。金来公司同意的赔偿额大于泽航公司支出的空运费15514元，泽航公司接受增值税专用发票并入账，应视为泽航公司同意差额18702.67元作为金来公司赔偿泽航公司的损失，双方对加工费结算达成一致意见。扣除泽航公司已付加工费100000元后，本院认定泽航公司结欠金来公司加工费为147478.93元。因此，对于金来公司要求泽航公司支付加工费147478.93元的本诉请求，本院予以支持。泽航公司与加拿大客户之间的约定仅仅约束泽航公司与加拿大客户，对金来公司无约束力，金来公司同意赔偿泽航公司的损失与其应承担的违约责任相当，泽航公司要求金来公司赔偿损失187755元证据不足，对于泽航公司的反诉请求，本院不予支持。另外，双方因履行2015年6月4日购货合同所发生的纠纷不在本案审理范围内，本案不予理涉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第二百五十三条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条、第一百零八条的规定，判决如下：
一、泽航公司应给付金来公司加工费147478.93元，于本判决发生法律效力后3日内付清。
二、驳回泽航公司在本案中的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3250元减半收取1625元，反诉案件受理费2030元，合计诉讼费3655元，由泽航公司负担。该款已由金来公司预交1625元，泽航公司预交2030元，金来公司同意其预交的案件受理费由泽航公司向其直接支付，本院不再退还，故由泽航公司在本判决生效之日起3日内向金来公司支付1625元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一份，上诉于江苏省无锡市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。户名：江苏省无锡市中级人民法院，开户银行：中国工商银行无锡城中支行，账号：1105。
审 判 员 崔 锋
二〇一六年六月二十三日
法官助理 郭培植
书 记 员 孙玉龙
本案援引法律条款
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
第一百零八条对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。
对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，认为待证事实真伪不明的，应当认定该事实不存在。
法律对于待证事实所应达到的证明标准另有规定的，从其规定。