宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）宁0202民初1900号
原告(反诉被告)薛凯，男，1984年1月12日出生，汉族，个体户，住大武口区。
被告（反诉原告）宁夏第五建筑公司，住所地位于银川市西夏区黄河西路建工大厦15楼。
法定代表人张强，宁夏第五建筑公司总经理。
委托代理人宋瞻川，宁夏第五建筑公司外聘顾问。
委托代理人朱旭，宁夏第五建筑公司职工。
被告（反诉原告）宁夏第五建筑工程公司第九分公司，住所地位于银川市西夏区黄河西路锦尚公寓4楼。
委托代理人宋瞻川，宁夏第五建筑公司外聘顾问。
原告薛凯与被告宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司劳务合同纠纷一案，本院于2016年5月23日立案受理。本案依法由审判员刘力适用简易程序公开开庭进行了审理。薛凯，宁夏第五建筑公司的委托代理人宋瞻川、朱旭，宁夏第五建筑工程公司第九分公司的委托代理人宋瞻川到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
薛凯诉称：2014年6月12日，薛凯与宁夏第五建筑工程公司第九分公司签订了一份《砂夹石垫层和基础开挖施工合同》，约定工程总价款为548973元。薛凯按约定将工程完工并经宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司确认工程量后，交付宁夏第五建筑工程公司第九分公司使用至今。宁夏第五建筑工程公司第九分公司向薛凯支付工程款20万元后，至今仍下欠薛凯工程款348973元。薛凯多次索要下欠款项，宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司均推脱不付。薛凯为维护其合法权益，向贵院提起诉讼，请求判令：1.被告宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司向原告薛凯支付工程款348973元、支付逾期利息41876元，共计390849元；2.本案案件受理费由被告宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司承担。
宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司辩称：薛凯与宁夏第五建筑工程公司第九分公司签订的《砂夹石垫层和基础开挖施工合同》约定：工程项目是石嘴山市儿童医院暨妇幼保健院；付款方式（期限）是工程结束合格后一月内付清。目前，该工程因建设方原因仍在施工中，并没有结束，也未验收合格。即便宁夏第五建筑工程公司第九分公司尚欠薛凯工程款成立，也没超过双方所签合同约定的付款期限。因此，薛凯现在主张其诉求是不履约行为，其不守约的单方行为，不能得到法律支持。综上，薛凯的主张无事实、法律依据，为遵循民事活动自愿、公平原则，法庭应驳回其的诉讼请求。还有，宁夏第五建筑工程公司第九分公司是宁夏第五建筑公司的分支机构，不具有独立法人地位，不应承担民事责任。
宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司诉称，在薛凯民事诉状中其称：当事人双方签订了一份《砂夹石垫层和基础开挖施工合同》，薛凯按合同约定完成工程量后，宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司尚欠工程款348973元。假设薛凯陈述内容成立，其主张应依法维护，通过合法途径主张权利，但事实并非如此。宁夏第五建筑公司承建石嘴山市儿童医院工程，系自治区重点工程。薛凯以讨要工程款为由，于2016年5月10日13时――5月26日20时，用宁B866**号大型货车封堵宁夏第五建筑工程公司第九分公司施工场地大门（系施工现场唯一行人、材料及机械通道）长达16天，造成宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司停工，直接经济损失96000元（每天人员窝工损失：200元／人×25人，机械损失：1000元／天，每天损失6000元，共计损失6000元／天×16天＝96000元）。在薛凯封堵宁夏第五建筑工程公司第九分公司施工现场期间，宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司多次劝说其停止侵害，并书面通知其可能会产生不利后果；110也多次出警，薛凯中止其不法行为时声称还要再来围堵工地。薛凯应承担其不法行为给宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司造成的直接经济损失。现宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司为维护其合法权益，将纠纷诉至贵院，请求判令反诉被告薛凯停止侵害，赔偿宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司损失96000元。望判如所请。
薛凯辩称，薛凯确实驾驶宁B866**号大型货车堵过宁夏第五建筑工程公司第九分公司位于大武口区石嘴山市儿童医院施工大门，但所堵大门并不是工地的唯一大门，不影响宁夏第五建筑工程公司第九分公司的施工。该工地处于半停工状态，因薛凯找不找宁夏第五建筑工程公司第九分公司负责管理其事情相关人员，所以才将货车停到施工大门，是情有可原的行为。
原告薛凯为支持其主张成立向法院提交的证据，被告宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司发表质证意见及本院的认证意见如下：
证据一、《砂夹石垫层和基础开挖施工合同》一份，以证明2014年6月12日薛凯与宁夏第五建筑工程公司第九分公司签订了一份开挖施工合同，约定由薛凯为宁夏第五建筑工程公司第九分公司承包的位于大武口区石嘴山市儿童医院暨妇幼保健院工程提供基础开挖、沙石料采购、运输、回填、夯实作业的事实。
宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司质证：因宁夏第五建筑工程公司第九分公司是一个非独立法人，未经授权不独立承担民事责任，该证据未经宁夏第五建筑公司授权，所以对证据的有效性有异议。
证据二、工程量确认单四份，以证明涉案工程量为：基础土方开挖为9657.85m3、砂夹石换填11921.07m3，共计款项548973元的事实。
宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司质证：宁夏第五建筑公司承建石嘴山市儿童医院建设工程项目是中央财政资金扶持，系自治区政府的重点项目，有严格的建设工程管理规程，该工程项目的项目部经理是薛鸿宝（有一级建筑资质），项目执行经理是朱龙（有二级建筑资质），按照工程项目建设管理规定，项目经理或者执行经理才具有工程量确认的签证资格。薛凯提供的该组证据没有项目经理和执行经理的签字，对证据三性均有异议。
本院认证，证据一、二真实、合法，在关联性能体现薛凯待证事实的存在，且待证事实与本案争议之间具有实质关系，予以采信。
被告宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司为支持其主张的成立向法院提供证据，原告薛凯的质证意见及本院对证据的认证情况如下：
证据：照片两张、目击证人的证明材料一份、110出警登记表一份、致宁B-866**号车主及土方承包人的照片一张、5月20日致出警民警的照片一张、通知一份（系与原件核对无异议的复印件，原件已收回）。以上共6份证据，以证明薛凯驾驶宁B-866**号货车围堵宁夏第五建筑公司承包的重点工程——石嘴山市儿童医院工地唯一大门通道长达16天，影响了正常施工建设，造成停工损失。每天发生实际经济损失6000元（人工每天200元×25人×16天+机械损失每天1000元×16天），共计经济损失96000元的事实。
薛凯质证：薛凯确实驾驶车辆堵过宁夏第五建筑工程公司第九分公司施工工地的大门，但没有16天；报警也是事实，其也接到了相关民警打来的电话；对证明材料不认可；对其他证据无异议。
本院认证，该组证据能体现关于薛凯驾驶车辆将宁夏第五建筑工程公司第九分公司承建的工地工大门封堵这一待证事实的存在；但不足以体现因薛凯的侵权行为造成夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司经济损失这一待证事实的存在。
根据薛凯、宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司的当庭陈述、举证、质证、辩论以及本院对证据的认证，本院确认以下事实：
2014年6月12日，薛凯与宁夏第五建筑工程公司第九分公司签订了一份《砂夹石垫层和基础开挖施工合同》，约定了相关内容等合同条款。在合同实际履行中，薛凯提供劳务作业基础土方开挖为9657.85m3、砂夹石换填11921.07m3，共计劳务款548973元。宁夏第五建筑工程公司第九分公司陆续支付劳务款20万元，下欠薛凯款项348973元。因宁夏第五建筑工程公司第九分公司系宁夏第五建筑公司下属分公司，不能独立承担民事责任，宁夏第五建筑公司应对宁夏第五建筑工程公司第九分公司负担债务有义务进行清偿。现薛凯为维护其合法财产权益，向本院提起诉讼，请求判令被告宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司向原告薛凯支付工程款348973元、逾期利息41876元，共计390849元。因薛凯在向宁夏第五建筑工程公司第九分公司索要下欠劳务款时，其驾驶车辆堵住宁夏第五建筑工程公司第九分公司施工石嘴山市儿童医院工地大门，该围堵行为影响了工程的正常施工。宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司以薛凯围堵行为侵害其合法权益为由，将纠纷诉诸本院，请求本院判令反诉被告薛凯停止侵害行为，赔偿反诉原告宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司经济损失96000元。
本院认为，合同当事人应本着诚信以负适当履行行为，以促使债务及时清偿。在本诉中，薛凯出示“《砂夹石垫层和基础开挖施工合同》”，在证明力上能充分证明薛凯与宁夏第五建筑工程公司第九分公司存在意思表示真实，内容符合法律、行政法规规定的劳务法律关系；而宁夏第五建筑公司对该证据的意见是：“因宁夏第五建筑工程公司第九分公司是一个非独立法人，该证据未经宁夏第五建筑公司授权，所以对该证据的有效性有异议”，实际上并未否认薛凯就该证据所主张待证事实的存在，而是抗辩该合同是否有效。因宁夏第五建筑工程公司第九分公司具有完全民事行为能力，其能对外订立相关合同，但其确有可能不能独立承担民事责任，所以宁夏第五建筑公司也是本案适格的被告之一，故宁夏第五建筑公司该理由显然不能成立。因薛凯向宁夏第五建筑工程公司第九分公司提供工作行为是“基础开挖、沙石料采购、运输、回填、夯实”，行为具有劳务作业的性质，涉案案由应确定为劳务合同纠纷为宜，在法律适用上可以参照《中华人民共和国合同法》关于承揽合同的规定为宜。薛凯出示“工程量确认单”，在证明力上能证明其向宁夏第五建筑工程公司第九分公司提供劳务作业量的价款为548973元，致于宁夏第五建筑公司反驳“工程量确认单”无有权签写确认单的相关人员的签名而不具有证据的合法性，因是否有资格签写确认单系宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司内部管理问题，不具有对外公示效力，不能对抗不知情第三人如本案薛凯，该理由不能成立，不予采纳。薛凯陈述已由宋维向其陆续支付劳务款20万元，因宁夏第五建筑工程公司第九分公司认可宋维系其单位工作人员。可将宋维付款行为理解为职务代理行为，薛凯该方面陈述内容应产生自认的效果，即薛凯主张宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司支付下欠劳务款390849元系一笔已到期债权，该主张正当，确有证据佐证，于法有据，予以支持。薛凯主张支付逾期利息，但其不能证明该劳务关系项下形成的劳务款何时到期支付，该主张欠缺证据证明，不能成立，不予支持。在反诉中，薛凯驾驶车辆将宁夏第五建筑工程公司第九分公司施工石嘴山市儿童医院工地大门堵上，该行为系一种侵权行为。而宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司主张薛凯承担侵权责任，但其反诉状中已写明“薛凯中止其不法行为时声称还要再来围堵工地”，该陈述亦应产生自认的效果，即薛凯侵权行为已不存在，停止侵害行为的请求已不需公权力的救济，本案不再涉及；宁夏第五建筑公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司主张赔偿损失96000元，因其所出示证据不足以体现损失确已发生，其举证证明行为不充分，应承担举证证明不能的不利后果，该主张无证据证实，不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十三条第一款、第一百二十四条、参照第二百五十一条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十九条之规定，判决如下：
一、被告宁夏第五建筑工程公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司于本判决生效后十日内支付原告薛凯劳务费348973元；
二、驳回原告薛凯的其他诉讼请求；
三、驳回反诉原告宁夏第五建筑工程公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司的全部诉讼请求。
如义务方未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件本诉受理费7162元，减半收取3581元，由原告薛凯负担481元，由被告宁夏第五建筑工程公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司负担3100元；
案件反诉受理费1100元，由被告宁夏第五建筑工程公司、宁夏第五建筑工程公司第九分公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。
审判员 刘 力
二〇一六年六月十二日
书记员 范抒意
附：本判决适用的相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
第一百二十四条本法分则或者其他法律没有明文规定的合同，适用本法总则的规定，并可以参照本法分则或者其他法律最相类似的规定。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
《中华人民共和国侵权责任法》
第六条行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。
根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
第十九条侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
本院特别提醒：当事人上诉的，应当于递交上诉状之日起至上诉期届满后七日内，向石嘴山市中级人民法院交纳上诉案件受理费，逾期则视为放弃上诉。