辽宁省沈阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）辽01民终11531号
上诉人（原审原告）：辽宁亿老信息科技有限公司（原辽宁鑫中建筑装饰工程有限公司），住所地沈阳市于洪区于洪乡姚家村。
法定代表人：王剑英，该公司总经理。
委托诉讼代理人：曹雷，辽宁青安律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：中国民生银行股份有限公司沈阳分行，住所地沈阳市和平区南京北街65号。
负责人：程清亮，该单位行长。
委托诉讼代理人：滕立涛，男，1986年12月17日出生，汉族，系该单位员工。
委托诉讼代理人：里董生，男，1981年12月26日出生，满族，该单位员工。
被上诉人（原审被告）：中国民生银行股份有限公司，住所地北京市西城区复兴门内大街2号。
法定代表人：洪崎，该单位董事长。
委托诉讼代理人：滕立涛，男，1986年12月17日出生，汉族，该单位法务工作人员。
上诉人辽宁亿老信息科技有限公司（原辽宁鑫中建筑装饰工程有限公司，以下简称亿老公司）因与被上诉人中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称民生银行沈阳分行）、被上诉人中国民生银行股份有限公司（以下简称民生银行）装饰装修合同纠纷一案，不服辽宁省沈阳市铁西区人民法院（2016）辽0102民初4848号民事判决，向本院提出上诉。本院于2017年11月2日立案后，依法组成合议庭，公开进行了审理。本案现已审理终结。
亿老公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判双方就涉案工程款进行司法鉴定，确定被上诉人支付上诉人少给付的装修工程款或发回重审；2.一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：1.一审判决事实查明部分“鑫中工程公司、民生银行沈阳分行、辽宁公信工程造价咨询有限责任公司三方在定案表中均盖章确认”该部分事实部分明显主观偏颇，盖章并不代表确认，一审法院并没有综合考虑上诉人提出的各种情节；2.对“双方共同参与了此次审计”这一事实的认定缺乏法律和事实依据，上诉人已明确从没有参加审计，以及被上诉人没有提供任何有利证据能够证明双方参与审计；3.被上诉人存在严重违约行为，合同约定，工程造价以实际决算为准，决算依据为乙方投标预算中的综合单价、人工费共日单价表计实际工程量。而实际庭审中，被上诉人提供的单方的所谓的“审计”，其综合单位和人工费单价并没有按照合同约定，结果相差甚远；4.上诉人请求的是对涉案工程款进行鉴定，而不是重新鉴定。被上诉人提交的“审计报告”本身并不具有约束力和合法性的审计，并不成立，重新鉴定的前提是具备合法有效、双方共同参与的审计，而本案并不存在双方认可的审计；5、本案存在严重的显失公平，被上诉人毫无根据的情况下，让上诉人被动接受占合同价款近60%的装修款，明显属于显失公平；被上诉人作为发包方，占强势地位，如果涉案工程正常审计，就不会损失40%的装修款，上诉人在定案表上盖章，只能说是非真实意思表示。
民生银行沈阳分行辩称：同意一审判决。沈阳市法院（2017）辽01民终3907号、3908号判决已认定“2014年7月上诉人与被上诉人在定案表上盖章，确认工程价款审减额，2014年9月辽宁公信公司出具了审计报告，结论与定案表所载一致，可见辽宁公信公司的审计依据是双方确认一致的造价核算结果做出的，是双方共同意思的体现”。
民生银行辩称：民生银行未直接与亿老公司发生任何纠纷，不应作为共同被告参与本案诉讼，请求驳回上诉。
亿老公司向一审法院起诉请求：请求法院判令民生银行沈阳分行给付亿老公司少支付的工程款23800.34元（暂定数，最终款项以最终司法鉴定为依据）及相应同类贷款利息、违约金。返还工程质保金即工程款的5%（最终款项以司法鉴定为依据）；民生银行对上述款项的给付承担连带责任；申请对亿老公司所承包工程的工程款（工程造价）进行司法鉴定，以最终的司法鉴定金额作为最终的合同结算依据；本案诉讼费、鉴定费等费用由民生银行沈阳分行、民生银行承担。
一审法院认定事实：辽宁鑫中建筑装饰工程有限公司（以下简称鑫中工程公司，承包人、乙方）与民生银行沈阳分行（发包人、甲方）签订《民生金融便民店房屋装修合同》一份，合同第一条、第二条就工程概况和合同价款进行了约定，合同载明：“工程名称：中国民生银行股份有限公司小区金融装修工程尚品天城自助银行；工程地点：沈阳市大东区八王寺街9号；工程范围：清单范围内；建筑面积：101.64㎡；承包方式：包工包料；工期：自2013年9月20日正式开工，于2013年10月15日竣工；预算价款233100.29元，工程造价以实际决算为准，决算依据为乙方投标预算中的综合单价、人工费工日单价表（见附表）计实际工程量。”同时，合同第十一条“合同价款的调整与支付”部分中第11.4条约定：“工程量的核实确认，乙方应按甲方要求向甲方提交已完成工程量的报告。甲方接到报告后7日内按设计图纸核实已完工程数量。……”；第11.5条约定：“所有工程款款项均应以转账方式进行结算。……开工后3个工作日内支付合同价款70%，工程竣工决算审定后支付合同价款25%,本工程合同总价款的5%作为质保金，待工程竣工验收后一年内无质量问题时一次性支付给乙方。”
合同签订后，鑫中工程公司于2013年9月开工，工程竣工后，鑫中工程公司将涉案施工合同、竣工验收单、消防工程情况说明、装饰工程说明、装修材料等相关资料提供给民生银行沈阳分行，民生银行沈阳分行委托辽宁公信工程造价咨询有限责任公司对涉案工程结算进行审核。2014年9月5日，辽宁公信工程造价咨询有限责任公司出具辽公建报字[2014]064号[综合]《关于鑫中民生银行装饰工程结算审核报告》、《基本建设工程计算审核定案表》、《鑫中民生银行装饰工程审定汇总表》，审核结果为包括涉案工程在内的31个自助银行金融网点送审总值10353954.28元，审定总值6500745.06元，核减额3853209.22元，其中本案涉案工程“中国民生银行沈阳尚品天城自助银行，送审值303849.71元，审定值194831.28元，核减额109018.43元……”。鑫中工程公司、民生银行沈阳分行、辽宁公信工程造价咨询有限责任公司三方在《基本建设工程结算审核定案表》中均盖章确认。现民生银行沈阳分行已依照审核报告将工程价款的95%支付给亿老公司，尚有5%的质保金未给付亿老公司。
一审另查明，2015年8月28日，鑫中工程公司经工商部门核准变更为亿老公司，即本案一审原告。
一审再查明，亿老公司曾就其为民生银行沈阳分行施工的多家自助银行装饰装修工程以与本案相同案由和事由向一审法院提起诉讼。其中，涉及的“中国民生银行股份有限公司小区金融装修工程新世界花园自助银行”装饰装修合同纠纷案及“中国民生银行股份有限公司小区金融装修工程中海国际社区自助银行”装饰装修合同纠纷案[案号分别为（2016）辽0102民初6639号、6640号]，经一审法院分别作出（2016）辽0102民初6639号、6640号民事判决书，均判决驳回了亿老公司的诉讼请求。该两案宣判后，亿老公司均不服，并向沈阳市中级人民法院提出上诉。市中院经审理分别作出（2017）辽01民终3908号、3907号民事判决书，判决亦均为“驳回上诉，维持原判”。并且，上述终审判决“本院认为”部分中确认，“亿老公司承包民生银行的金融网点项目，双方所签的房屋装修合同也约定了最终价款以实际决算为准。工程竣工验收后，民生银行组织了工程款决算，委托了辽宁公信公司进行审计，根据双方陈述，亿老公司参与了此次审计，包括提供竣工图电子版等工作，辽宁公信公司也是按照竣工图，结合双方合同进行了决算。2014年7月，双方在定案表上盖章，确认了工程价款审减额，2014年9月辽宁公信公司出具了审计报告，结论与定案表所载一致，可见辽宁公信公司的审计是完全依据双方确认一致的造价核算结果做出的，是双方共同意思的体现，民生银行按照该审计结论支付了95%的价款，并未拖欠亿老公司工程款。亿老公司提出给付少支付工程款及重新鉴定的请求，不能予以支持。”
一审法院认为，当事人对自己的主张，有责任提供证据，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的一方承担相应的不利后果。本案中，亿老公司主张在其承包民生银行沈阳分行的“中国民生银行股份有限公司小区金融装修工程沈阳尚品天城自助银行”装饰装修工程中，工程款和人工费支出严重超出收入，存在亏损，但其未能提供证据证明其主张的涉案工程存在应由民生银行沈阳分行承担的亏损情况。同时，民生银行沈阳分行已经按合同约定将亿老公司提供的施工合同、竣工验收单、消防工程情况说明、装饰工程说明、装修材料等提交辽宁公信工程造价咨询有限责任公司，并委托该造价公司对涉案工程进行审核结算，亿老公司与民生银行沈阳分行均在辽宁公信工程造价咨询有限责任公司出具的《基本建设工程结算审核定案表》中盖章确认，且民生银行沈阳分行已经按照《基本建设工程结算审核定案表》中的审核金额将工程款的95%给付亿老公司，亿老公司在收取工程款时亦未提出异议，据此，亿老公司要求给付少支付的工程款无事实及法律依据，不予支持。
关于亿老公司在本案中提出的鉴定申请的问题，亿老公司以民生银行沈阳分行单方委托鉴定机构、民生银行沈阳分行提供的工程结算审核报告具有不真实、不客观情形为由申请鉴定，但报审价格及材料均是由亿老公司提交然后由民生银行沈阳分行提供给辽宁公信工程造价咨询有限责任公司，亿老公司没有证据反驳该鉴定结论亦不能证明存在不真实、不客观情形，故亿老公司的该项重新鉴定申请，不予准许。
此外，根据沈阳市中级人民法院作出的已发生法律效力的（2017）辽01民终3908号、3907号民事判决，其中均已确认“……亿老公司参与了此次审计，……辽宁公信公司的审计是完全依据双方确认一致的造价核算结果做出的，是双方共同意思的体现，……”，所以，对于亿老公司的上述主张，不予支持。
关于亿老公司主张民生银行承担连带责任的问题。因对于亿老公司的各项主张，均不予支持，故亿老公司的该项主张缺乏依据，应予驳回。
一审判决：驳回原告辽宁亿老信息科技有限公司的诉讼请求。案件受理费396元（辽宁亿老信息科技有限公司已预交），由辽宁亿老信息科技有限公司负担。
二审中，上诉人围绕上诉请求向法庭提交现场勘验笔录等证据，用以证明其未参加审计过程。二被上诉人对该证据的真实性提出异议，认为系复印件，不予质证，且与本案装修网点无关。本院对一审查明的事实予以确认。
本院认为，围绕当事人上诉请求及答辩意见，归纳本案主要争议的问题，即为当事人于2014年7月签订的《基本建设工程结算审核定案表》（以下简称定案表）能否作为涉案工程的结算依据。首先，在当事人签订的装修合同中，虽约定了工程造价以实际决算为准，并在该合同第11.5工程款支付条款中，其列表标注了“工程竣工决算审定后”等字样，但合同条款未明确约定涉案工程竣工后的具体结算方式。对于被上诉人民生银行沈阳分行而言，其在上诉人亿老公司报送结算材料后，委托辽宁公信工程造价咨询有限责任公司对涉案工程进行审核的行为，并不违反合同约定，属于其权利处分的范畴。在审核方式上，辽宁公信工程造价咨询有限责任公司参照《辽宁省建筑工程消耗量定额（2008）》、《辽宁省装饰装修工程消耗量定额（2008）》、《辽宁省安装工程消耗量定额（2008）》等对涉案工程进行审核，不违反合同约定及法律、法规的强制性规定，故一审认定该定案表合法有效，并无不当。其次，在当事人签订的定案表上，明确标注了“送审金额”、“审减金额”和“审定金额”等字样，二审中，上诉人亿老公司对“送审金额”为其报送的事实无异议，故从该定案表表述来看，上诉人亿老公司在盖章确认时，其对“送审金额”存在审减的事实应属于明知状态，上诉人亿老公司虽提出其迫于欠付材料费、人工费等因素才在该定案表盖章确认，但上诉人亿老公司提出的上述因素并非因二被上诉人行为所致，故对于上诉人亿老公司在定案表盖章确认的行为，应为其真实意思表示，对其具有法律约束力。综上两点分析，一审以该定案表作为涉案工程结算依据，并无不当。
对于上诉人亿老公司提出定案表中综合单价、人工费单价与合同约定不符的问题。在当事人签订的装修合同中，虽约定了决算以投标预算书中的综合单价、人工费工日单价表及实际工程量为依据，但本案审理在过程中，当事人均未提出证据证明涉案工程通过招投标，上诉人亿老公司在定案表上盖章确认，应视为其对审定金额予以认同。且在该定案表签订后，被上诉人民生银行沈阳分行按照该审定金额支付了95%的价款，上诉人亿老公司在收取该款项后主张该定案表与合同约定不符，有违诚实信用原则，故对该项上诉请求，本院不予支持。
综上所述，亿老公司的上诉请求，没有事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费396元，由辽宁亿老信息科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 王惠丽
审 判 员 刘 冬
审 判 员 陈 铮
二〇一八年一月八日
法官助理 吕慧子
书 记 员 张鑫桐
本案判决所依据的相关法律
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项规定：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定。