.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区盐池县人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2017）宁0323民初1367号原告：马文华，男，1960年4月22日出生，回族，个体户，住宁夏回族自治区同心县。公民身份号码×××。委托诉讼代理人：胡臻颢，系宁夏恩知律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：杨杰，男，1982年2月23日出生，汉族，个体户，户籍地宁夏永宁县。公民身份号码×××。被告：宁夏盐池隆原生物肥业有限公司，住所地盐池县花马池镇德胜墩自然村。统一社会信用代码：×××。法定代表人：张江存，系该公司总经理。委托诉讼代理人：李宏飞（系该公司职工），男，1975年2月4日出生，汉族，住陕西省定边县定边镇东园子村。公民身份号码×××。代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：陈志强，北京泽元（银川）律师事务所律师。代理权限为特别授权。原告马文华与被告杨杰、宁夏盐池隆原生物肥业有限公司（以下简称盐池隆原肥业公司）建设工程分包合同纠纷一案,本院于2017年5月23日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告马文华及其委托诉讼代理人胡臻颢、被告宁夏盐池隆原生物肥业有限公司委托诉讼代理人李宏飞、陈志强到庭参加诉讼，被告杨杰经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令二被告支付原告劳务费30000元；2、判令二被告向原告支付违约金100000元；3、判令二被告退还原告交纳的保证金179000元；4、判令二被告支付使用原告保证金的利息23270元；5、判令二被告承担本案的诉讼费。事实及理由：被告宁夏盐池隆原生物肥业有限公司为业主，其将公司的工程发包给被告杨杰，被告杨杰又将部分工程实为劳务分包给原告。2016年2月3日，原告与被告杨杰签订工程承包合同，原告干的是轻功纯劳务，实为劳务分包合同。合同约定：”一、工程名称：宁夏盐池隆原生物肥业有限公司；工程地点：盐池县工业园区；建筑面积：钢结构全部，大约2万平米。二、工程承包范围：所有钢结构部分的轻工安装，机械设备甲方提供，小工具乙方自备；承包方式：轻工。三、开工日期：2016年3月15日，竣工日期：2016年8月30日，如遇到不可抗力的影响，工期顺延。五、合同价款：每平米安装费用55元按实际发生面积结算，注：旧料安装每平米安装费增加5元，计每平米60元。”合同签订前，被告杨杰要求原告交纳一定的工程保证金，才将合同约定的工程发包给原告，原告为了能干上该工程，就向被告杨杰交纳了60000元的保证金。合同签订后，2016年2月27日原告又向被告杨杰交纳了119000元的保证金，被告杨杰于当日向原告出具了收条一张，该收条能够证实被告杨杰收受原告179000元保证金的事实。原告交纳的保证金都是向他人出利息所借，二被告应当承担使用期间的利息，179000元按月利率1%计算自2016年2月27日至2017年3月27日，13个月利息共计23270元。合同签订后，原告即组织多名工人为二被告施工，但二被告无法按照合同约定提供工程所需的材料，导致原告工人无法正常施工，原告工人陆续为二被告干了三四个月，所干的活有预埋螺栓的焊接与安装、工人住宿的屋顶等零活，劳务费有30000余元。2016年6月，被告盐池隆原肥业公司将被告杨杰清理出工地，不让被告杨杰再施工，从而导致原告再无法干活。原告认为，被告杨杰收受原告的工程保证金是在欺骗原告，并没有保证原告将合同约定的劳务承包并履行，所以被告杨杰有义务返还收受原告的保证金并支付使用期间的利息。因被告杨杰违约，此合同再无法继续履行，该合同的总标的额为1200000元以上，如被告杨杰不违约，原告可挣几十万元，但现因被告杨杰违约导致本合同无法履行，二被告应当向原告承担100000元的违约金。原告马文华向法庭提交证据如下：一、2016年2月3日原告与被告杨杰签订工程承包合同原件一份，证明被告杨杰将盐池隆原肥业公司的钢结构轻工工程发包给原告，并约定了双方的权利义务；二、2016年2月27日被告杨杰向原告出具的收条原件一份，证明被告杨杰于2016年2月27日收受原告合同保证金179000元。被告盐池隆原肥业公司辩称：依法驳回原告对盐池隆原肥业公司全部诉请，案件受理费由原告承担。2016年1月4日被告盐池隆原肥业公司将新建的场内办公楼，附属用房，彩钢车间，彩钢库房，外网管道，消防，卫生间，配电室，围墙，场区硬化工程，以（包干价）办公楼每平方米1380元，钢结构厂房每平米580元，承包给被告杨杰并签订了建筑工程承包合同，约定工期自2016年3月15日至2016年8月30日，付款以形象进度支付95%，剩余部分交工验收后两年内付清。合同签订后杨杰即组织人员进行施工，被告盐池隆原肥业公司先后按照形象进度付款200余万元。2017年年初白永刚、马守堂等七人因工资问题上访，经盐池县劳动监察大队调解，被告盐池隆原肥业公司已将工资106875元全部付清，原告当场给付白永刚、马守堂等七人67000元，其余部分39875元由原告所得。综上被告盐池隆原肥业公司与原告没有合同关系，要求承担违约责任没有法律依据。被告盐池隆原肥业公司支付工资于原告，基于原告上访相关部门调解处理所支付，并且原告工资已经全部支付清楚。原告起诉要求被告盐池隆原肥业公司承担相关责任既无事实根据，也无法律依据。被告盐池隆原生物肥业有限公司向法庭提交证据如下：一、宁夏盐池隆原生物肥业有限公司营业执照复印件(加盖公章)一份、法定代表人身份证明书复印件（加盖公章）一份，证明被告有主体资格；二、建筑工程承包合同书原件一份，证明被告宁夏盐池隆原肥业有限公司与被告杨杰存在合同关系；三、收条原件一份，证明原告在2017年1月6日收到人员工资、运费、材料款106875元的事实；四、承诺书原件一份，证明白永刚、马守堂等七人于2017年1月6日出具给被告宁夏盐池隆原生物肥业有限公司，证明现场部分旧料梁柱改造加工工程及所有钢结构部分轻工安装工程的工资67000元全部收到的事实；五、证明原件一份，证明原告承包的现场部分旧料梁柱改造加工工程、所有钢结构部分轻工安装工程，施工工地仅有白永刚、马守堂、马占福、马占友、马守宝、王则堂、马立国七人的事实；六、施工合同原件一份，证明2016年3月15日原告与杨杰签订的施工合同；七、银行交易凭证原件一张、现金付出凭证原件两张、借条原件三张、授权委托书原件一份、承诺书原件九份、结算清单复印件九份（承诺书中的数额与结算清单数额一致），证明被告宁夏盐池隆原肥业有限公司支付给被告杨杰工程款及工人劳务费共计2106565.66元。被告杨杰经本院依法传唤未到庭，也未向本院提交书面答辩及证据。经审理查明，2016年1月4日被告盐池隆原肥业公司与朱金福及被告杨杰签订了建筑工程承包合同，并对工程地点、工程范围、工程造价、工程期限、付款方式等进行约定。合同签订后被告杨杰又将部分工程分包给原告，并于2016年2月3日与原告签订工程承包合同，约定工程承包范围为”所有钢结构部分的轻工安装”。该合同签订后，原告先后向被告杨杰交纳保证金共计179000元，被告杨杰于2016年2月27日给原告出具收条一张，并约定此保证金到梁柱立起檩条上完退还。后原告即组织工人进行施工。期间被告杨杰于2016年3月15日与原告签订另一工程承包合同，约定工程承包范围为”现场部分旧料梁柱改造加工”。另查明，原告分包的上述工程没有竣工完成，其组织工人仅干了部分零活。2017年年初白永刚、马守堂等七人因工资问题上访，经盐池县劳动监察大队调解，被告盐池隆原肥业公司于2017年1月6日支付原告人员工资、运费、材料款106875元，其中67000元支付白永刚、马守堂等七人人工工资。同日白永刚、马守堂等七人出具承诺书、证明各一份，证明在盐池隆原肥业公司”现场部分旧料梁柱改造加工工程”和”所有钢结构部分轻工安装工程”的工资67000元全部收到，且原告承包的上述两处施工工地仅有白永刚、马守堂、马占福、马占有、马守宝、王则棠、马立国七人，施工过程再无其他工人。上述事实，有原、被告的当庭陈述及双方当庭提供的证据予以证实，本院依法予以确认。本院认为，被告杨杰与原告签订的工程承包合同，因被告杨杰将工程分包给不具备相应施工资质条件的原告进行施工，违反了法律、法规的强制性规定，该分包合同应视无效。本案中，原告承包的工程未实际按约履行，其组织的工人仅干了部分零活，据此产生的工人工资、运费、材料款等费用，被告盐池隆原肥业公司于2017年1月6日已全部支付完毕，且实际施工的工人共同出具的证明已证实收到的工资包括施工的”现场部分旧料梁柱改造加工工程”和”所有钢结构部分轻工安装工程”，故对原告诉请的30000元劳务费，本院不予认定。对原告要求二被告退还原告交纳的179000元保证金的诉请，因该保证金是杨杰个人收取并向原告出具收条，且收条中注明”此保证金到梁柱立起檩条上完退还”，现因该工程未实际履行，故被告杨杰应退还原告保证金179000元。对于原告违约金及保证金所产生的利息的诉请，因其与被告杨杰签订的合同中未约定，故本院不予认定。被告杨杰未到庭参加诉讼，应当视为对其相关诉讼权利的放弃。依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百七十二条第二、三款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、被告杨杰退还原告马文华交纳的保证金179000元，于本判决生效后十日内一次性付清；二、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6284元，由被告杨杰负担3401元，由原告马文华负担2883元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。审判长黄倩倩代理审判员汪洁人民陪审员刘美英二〇一七年十月二十四日书记员王江聪