浙江省义乌市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）浙0782民初16688号
原告：义乌市输变电工程有限公司，住所地：义乌市苏溪镇苏福路267号。
法定代表人：吴卫宁，董事长。
委托诉讼代理人：金京华，浙江纵伸律师事务所律师。
委托诉讼代理人：金明清，浙江纵伸律师事务所律师。
被告：义乌市御景园置业有限公司，住所地：义乌市稠城街道工人西路18号义乌市香港大酒店有限公司13楼。
法定代表人：吴文化。
原告义乌市输变电工程有限公司与被告义乌市御景园置业有限公司承揽合�纠纷一案，本院于2017年9月29日立案受理后，依法适用简易程序由审判员楼宇栋独任审判，于2017年11月3日公开开庭进行了审理。原告义乌市输变电工程有限公司的委托诉讼代理人金京华到庭参加诉讼，被告义乌市御景园置业有限公司经本院传票传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。
原告义乌市输变电工程有限公司起诉称：2015年11月17日，原告与被告签订了一份《义乌市御景园置业有限公司供配电工程施工承包合同》，约定被告将“义乌市御景园置业有限公司供配电工程”承包给原告施工；该工程暂定价10700910元，竣工后双方按工程决算结算；工程付款方式：工程竣工报验前支付决算款的30%，其余款项待审计后一次性付清；被告未按合同约定时间支付工程预付款和工程竣工后工程决算款的，则向原告支付违约金（按未付总额，参照中国人民银行规�的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算至实际履行日止）；原告在竣工验收合格后应及时向被告提供工程决算书，被告在收到原告送达的工程决算书后60天内完成工程决算审计工作，并在审计后一次性结清工程款，如被告逾期完成工程决算审计工作的，则视为对原告送达的工程决算书的确认；还约定其他事项等。2016年3月21日该工程开工，同年8月5日竣工，该工程经验收合格。2017年4月6日原告向被告送达了《送审工程结算资料》（含：电气安装的“工程决算书”和管道土建“建筑工程结算书”），被告在《基本建设工程结算资料确认书》和《送审工程结算基本情况表》上签字盖章确认。该电气安装“工程决算书”的送审造价7304696元和管道土建“建筑工程结算书”的送审造价1378044元，该工程总送审价8682740元。被告按约定支付了预算款5350455元，及2017年1月份支付了100万元，合计6350455元。依据该《供配电工程施工承包合同》第九条第5款第（6）项之规定，如被告逾期完成工程决算审计工作的，则视为对原告送达的工程决算书的确认。可见，2017年4月6日原告向被告送达了《送审工程结算资料》（含：电气安装的“工程决算书”和管道土建“建筑工程结算书”）至今，明显已超过60天。所以，被告已确认了原告送达的工程决算书，即：被告认可该工程总价8682740元。综上可见，被告尚欠原告工程款2332285元（8682740元－6350455元）。依据该《供配电工程施工承包合同》第十条第1款之规定，被告至今未能按约支付尚欠原告工程款，理应依法承担违约责任。经原告多次向被告催讨上述工程款，但至今未果，遂引起了本案的纠纷。现诉请判令被告立即支付工程款2332285元及违约金（从2017年6月6日起按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利�的标准计算至实际履行日止）。本案在审理过程中，原告明确计算违约金的逾期贷款利息标准为在中国人民银行同期同类贷款基准利率的基础上上浮50%。
被告义乌市御景园置业有限公司未作答辩，也未提供证据。
原告义乌市输变电工程有限公司为证明自己的主张，向本院提供以下证据：
证据1，《义乌市御景园置业有限公司供配电工程施工承包合同》一份，证明：1、被告将“义乌市御景园置业有限公司供配电工程”承包给原告施工；2、该工程暂定价10700910元，竣工后双方按工程决算结算；工程付款方式，工程竣工报验前支付决算款的30%，其余款项待审计后一次性付清；3、被告未按合同约定时间支付工程预付款和工程竣工后工程决算款的，则向原告支付违约金（按未付总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息�标准计算至实际履行日止）；4、原告在竣工验收合格后应及时向被告提供工程决算书，被告在收到原告送达的工程决算书后60天内完成工程决算审计工作，并在审计后一次性结清工程款，如被告逾期完成工程决算审计工作的，则视为对原告送达的工程决算书的确认及诉称的事实。
证据2，《送审工程结算资料》封面、《基本建设工程结算资料确认书》及附：《送审工程结算目录》、《送审工程结算基本情况表》、电器安装的“工程决算书”和管道土建“建筑工程结算书”各一份，证明2017年4月6日原告向被告送达了《送审工程结算资料》（含：电器安装的“工程决算书”和管道土建“建筑工程结算书”）及该电气安装“工程决算书”的送审造价7304696元和管道土建“建筑工程结算书”的送审造价1378044元，该工程总送审造价8682740元的事实。
证据3，《工程验收及评定报告》一份，证明该工程验收合格的事实。
证据4，《工程项目开工报告》、《工程项目竣工报告》各一份，证明2016年3月21日该工程开工，同年8月5日竣工的事实。
证据5，被告公司登记基本情况一份，证明被告公司的工商登记现状。
本院认为，被告义乌市御景园置业有限公司经本院合法传唤无正当理由未到庭，视为放弃抗辩和质证的权利。原告提供的证据能与其庭审陈述相印证，本院对原告提供的上述证据的证明效力予以确认。
经审理，本院认定事实如下：
2015年11月17日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《义乌市御景园置业有限公司供配电工程施工承包合同》一份，约定：被告将“义乌市御景园置业有限公司供配电工程”承包给原告施工；该工程合同价款暂定价为人民币10700910元，竣工后双方按工程决算结算；工程款支付方式：本合同签订之日起7日内，被告向原告支付预算款的50%计人民币5350455元，在工程竣工报验前支付决算款的30%，其余款项待审计后一次性付清；原告在竣工验收合格后应及时向被告提供工程决算书，被告在收到原告送达的工程决算书后60天内完成工程决算审计工作，并在审计后一次性结清工程款，如被告逾期完成工程决算审计工作的，则视为对原告送达的工程决算书的确认；被告未按合同约定时间支付工程预付款和工程竣工后工程决算款的，则向原告支付违约金（按未付总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算至实际履行日止）。该工程于2016年3月21日开工，同年8月5日竣工，该工程经验收合格。2017年4月6日，原告向被告送达《送审工程结算资料》（含：电气安装“工程决算书”和管道土建“建筑工程�算书”），由被告在《基本建设工程结算资料确认书》和《送审工程结算基本情况表》上签字盖章对送达内容予以确认。该电气安装“工程决算书”载明送审造价为7304696元，管道土建“建筑工程结算书”载明送审造价为1378044元。但被告一直未完成工程决算审计工作。2017年9月29日，原告诉至本院。
本院认为：原、被告签订的《义乌市御景园置业有限公司供配电工程施工承包合同》系当事人真实意思表示，其内容并不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效。双方当事人均应全面履行自己的义务。原告已依约完成所承揽的工程，被告在收到原告送交的《送审工程结算资料》后，应当按照约定时间及时完成工程决算审计工作，但至今未完成工程决算审计工作，按照双方约定应视为对原告送达的工程决算书内容的确认，即工程决算总价应为8682740元（7304696元＋1378044元）。原告自认被告已付工程款6350455元，本院认定被告尚欠原告工程款2332285元（8682740元－6350455元）。被告未及时支付，应按约承担相应的违约金。根据中国人民银行的相关规定，金融机构计收逾期贷款利息的标准为贷款利率水平上加收30％-50％；原告主张的违约金计付标准按在中国人民银行同期同类贷款基准利率的基础上上浮50%确定，不违反法律、相关法规规定和合同约定，本院予以支持。综上，原告之诉合法有据，本院予以支持。被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，依法可缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
被告义乌市御景园置业有限公司支付原告义乌市输变电工程有限公司工程款2332285元并支付违约金（从2017年6月6日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮50%计付至实际履行之日止），于本判决生效后十日内履行完毕。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费12769元，由被告义乌市御景园置业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。
审 判 员 楼宇栋
二〇一七年十一月七日
代书记员 王国才