北京市西城区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）京0102民初24488号
原告：赵永志，男，1952年2月17日出生。
原告：夏莉，女，1961年9月28日出生。
委托诉讼代理人：赵永志（本案原告）。
被告：北京恒远基业房地产开发有限公司，住所地北京市西城区安德路77号。
法定代表人：张辉，执行董事。
委托诉讼代理人：孙湘，女，1980年11月28日出生，北京恒远基业房地产开发有限公司职员，住北京市西城区。
委托诉讼代理人：姜伏波，北京市响宇律师事务所律师。
原告赵永志、夏莉与被告北京恒远基业房地产开发有限公司（以下简称恒远基业公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2016年8月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告赵永志及夏莉的委托代理人赵永志、被告恒远基业公司的委托代理人姜伏波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
赵永志、夏莉向本院提出诉讼请求：１．被告应按购房合同所约定的交房时间、价格、面积、楼层房号交北京市西城区安德路77号商品房XXX号房屋，并办理房产证；２．被告付原告房款利息71159元。事实和理由：2007年12月17日，原告与被告签订了投资协议，参与被告开发的北京市安德路77号商品房项目。2007年12月20日，原告按照投资协议的约定，将1741044元汇入被告指定账户，含购买另一套房屋的房款。原告签订投资协议目的是以约定的价格和面积、楼层购买被告所开发的商品房（当时被告未取得北京市西城区安德路77号商品房预售资质）。2009年底，北京市西城区安德路77号项目按所签订投资协议所约定交房日期已超过半年，项目原有房屋拆迁还未完成，所以原告向被告提出解除所签投资协议，要求被告退还原告投资款。被告先后2次退还原告投资款40万元，后因被告资金紧张，无法退还剩余1341044元，被告不断劝说原告继续购买北京市西城区安德路77号商品房项目，被告在原购房价格上给原告一定幅度的优惠，并承诺送精装修。2009年12月11日，双方签订了补充协议。2012年1月8日，被告取得商品房预售许可证，预售许可证编号为：京房售证字（2011）XXX号，其中包括原告所购的房屋。后原告与被告签订了购房确认书，双方再次确认购房价格23500元，所购房号为安德路77号XXX号。8年过去了，被告以各种理由推辞交房。
恒远基业公司辩称，双方房屋买卖合同无效，签订合同时被告没有取得预售许可，投资协议无效。被告取得预售许可后，签署购房确认书，当时项目房屋和土地被法院查封，该购房确认书也无效。不同意原告的诉讼请求。
当事人对赵永志、夏莉提交的投资协议、购房确认书、购房款收据、北京市商品房预售许可证、补充协议、恒远基业公司提交的法院协助执行通知书、本院调取的材料无异议，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2007年12月17日，赵永志、夏莉（甲方）与恒远基业公司（乙方）签订投资协议。该协议约定，甲方已充分了解乙方所开发建设的安德路77号项目的开发计划，甲方同意投资给乙方577203元，资金使用期限自2007年12月17日至2008年4月30日，甲方自愿选择房屋回报方式，即待项目正式销售时，乙方同意按24651元/平方米单价售予甲方46.83平方米住宅房屋，房屋具体位置为XXX室，预计交房日期为2009年6月30日，如乙方不能按期交付房屋，甲方自愿放弃房屋购买权利，则按照6％的年利率及该笔投资实际使用期限支付利息并全额偿还本金。
2007年12月21日，恒远基业公司收到赵永志、夏莉支付的投资款1741044元（两套房款项），后赵永志、夏莉收到恒远基业公司退还的40万元，余款1341044元，恒远基业公司未退还赵永志、夏莉。
2009年12月11日，赵永志、夏莉与恒远基业公司签订补充协议，双方约定延长投资期限至2010年5月30日止，恒远基业公司同意按原投资协议履行，投资款转为部分房款。
2011年9月30日，恒远基业公司取得涉案房屋的商品房预售许可证，京房售证字（2011）XXX号，有效期一年。该商品房预售许可证失效后，恒远基业公司未重新办理商品房预售许可证。
2012年1月8日，赵永志、夏莉（甲方）与恒远基业公司（乙方）签订购房确认书，双方一致确认投资协议及系列补充协议系乙方在尚未取得“安德路77号项目”预售资质时，甲方为确保可以成功购买乙方所开发的房屋之背景下自愿签署的协议。甲方最终目的仅为以约定的价格购买约定的房屋，而并非为了获取任何其他投资回报；现在乙方已经取得“安德路77号项目”预售资质（预售许可证号：京房售证字（2011）XXX号），双方再次确认，甲方以23500元/平方米的单价购买乙方开发的“安德路77号项目”XXX室的房屋，现房屋号为XXX室，房屋面积为46.83平方米，房屋总价为1100505元，用途为住宅。甲方已支付乙方款项326358元，尚欠774147元，在能够办理网上签约条件时，乙方向甲方出具书面通知，甲方收到乙方书面通知并确认后15日内付清未付款；本确认书生效之日起，除甲方购买乙方房屋的条款外，原投资协议中关于投资以及投资回报的条款全部废止，但关于延期的条款及关于争议解决的条款，仍然适用；乙方在可以办理网上签约手续条件下，乙方向甲方出具书面通知书，甲方收到乙方书面通知书并经双方签字、盖章确认后，双方将未尽事宜协商一致后之日起30个工作日内应与甲方进行网上签约并签署正式购房合同，逾期未办理的，乙方应向甲方支付违约金，违约金按甲方已支付乙方款项的每日万分之一的比例金额计算。因甲方原因造成乙方未能在上述规定期限内完成正式购房合同的签署，则乙方不承担违约责任；原投资协议中内容与本确认书有冲突的部分，以本确认书为准。上述购房确认书签订后，恒远基业公司未与赵永志、夏莉网签购房合同，赵永志、夏莉未给付恒远基业公司剩余房款774147元。
2013年1月15日，北京市丰台区人民法院对涉案房屋进行了查封。2016年8月31日，北京市第二中级人民法院对涉案房屋进行了查封。2016年9月1日，北京市第二中级人民法院对涉案房屋所在的北京市西城区安德路77号土地进行了查封。
安德路77号项目尚未完成竣工验收。
就安德路77号项目竣工验收事宜，本院走访了项目属地的行政管理机关，相关工作人员介绍：“这个项目是以老旧房危改启动的，动迁工作从2001年开始，建设单位就是案件的被告恒远基业公司。2009年核发规划许可证，项目开建，一般完工后，开发商都是急着办验收。恒远基业没有报送竣工验收材料，不知为什么，没有竣工验收的材料，就不知道是否有未按规划建设的情况。在违反规划建设方面也是听说存在超面积的情况，比如可能有地下车库增加面积、顶层增加面积等情况。因为恒远基业没有报材料，所以无法测绘，没有测绘就不掌握是否违反规划，以及违反的程度。验收是个综合事项，包括工程的施工、消防、绿化等等。竣工验收是开发商组织施工、监理等四方参加进行竣工验收，不具有强制性。如确实超规划施工，将导致无法通过竣工验收，即使法院判决也无法完成竣工验收。”
本院认为，恒远基业公司作为“安德路77号项目”的开发商与赵永志、夏莉签订了投资协议，其后双方签订补充协议。在上述协议中，当事人的意思表示为赵永志、夏莉向恒远基业公司开发的“安德路77号项目”投资，待项目完成销售房屋时，赵永志、夏莉以约定的价格购买安德路77号XXX室房屋，赵永志、夏莉已支付的投资款转为购房款。恒远基业公司于2011年取得“安德路77号项目”所涉及房屋预售许可证后，双方又签订购房确认书，明确确认赵永志、夏莉变更购买“安德路77号项目”XXX室房屋的价款，赵永志、夏莉已按双方约定支付了部分房屋价款。据此应当认定，赵永志、夏莉、恒远基业公司所签订的投资协议、补充协议及购房确认书等已经具备了拟购房屋的基本状况、价款数额、价款支付方式等合同主要内容，其性质应认定为商品房预售合同。恒远基业公司称其与赵永志、夏莉之间的纠纷为商品房预约合同纠纷，缺乏依据，本院不予采信。赵永志、夏莉与恒远基业公司所签订的投资协议、补充协议及购房确认书等合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反国家法律、行政法规的强制性规定，故应认定有效。赵永志、夏莉已按双方协议履行了相应的义务，恒远基业公司亦应继续履行上述协议中的义务。诉讼中，恒远基业公司就合同无效的抗辩，没有法律依据，本院不予采纳。
目前，“安德路77号项目”尚未办理竣工验收。现有证据不能排除该项目存在未按规划建设影响竣工验收的可能，而未竣工验收的房屋对居住安全存有隐患。另，涉案房屋及土地已被人民法院查封，综合上述情形，本院认为双方合同暂不具备履行条件。
当事人之间的合同已非投资合同，赵永志、夏莉并未按照投资协议的约定选择放弃购房权利，另，当事人在购房确认书中约定废止了投资及回报的相关约定，且投资协议的利息约定与购房确认书中约定的违约责任承担方式冲突，按照当事人在购房确认书中的约定，应以购房确认书为准，故赵永志、夏莉要求恒远基业公司按照投资协议支付利息已无依据。
综上所述，对赵永志、夏莉要求恒远基业公司交付房屋、办理产权证、支付利息的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十二条规定，判决如下：
驳回赵永志、夏莉的诉讼请求。
案件受理费7672元，由赵永志、夏莉负担（已交纳）。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。
审判员 周 斌
二〇一六年十二月二十日
书记员 苏晓明