新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新01民终2383号
上诉人（原审被告、反诉原告）：新疆维吾尔自治区农业厅，住所地乌鲁木齐市天山区。
法定代表人:艾克拜尔·吾甫尔，新疆维吾尔自治区农业厅厅长。
委托诉讼代理人：邱南红，新疆百域君鸿律师事务所律师。
委托诉讼代理人：刘萍，新疆百域君鸿律师事务所律师。
被上诉人（原审原告、反诉被告)：新疆七星建设科技股份有限公司，住所地乌鲁木齐市经济技术开发区。
法定代表人：许宗国，新疆七星建设科技股份有限公司董事长。
委托诉讼代理人：吴军，男，1972年12月4日出生，汉族，新疆七星建设科技股份有限公司工程师，住乌鲁木齐市沙依巴克区。
上诉人新疆维吾尔自治区农业厅（以下简称农业厅）因与被上诉人新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称七星建设公司）建设工程合同纠纷一案，不服乌鲁木齐市天山区人民法院（2017）新0102民初1701号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年7月3日立案后，依法组成合议庭开庭进行了审理。上诉人农业厅的委托诉讼代理人邱南红、刘萍，被上诉人七星建设公司的委托诉讼代理人吴军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
农业厅上诉请求：1、依法改判一审判决第二项为我方支付七星建设公司利息296701.18元。2、一、二审案件诉讼费由七星建设公司承担。事实及理由：依照双方合同约定，我方给付七星建设公司工程款的条件并未成就，一审法院认定不清，请求二审法院公正审理。
七星建设公司辩称，一审法院查明事实清楚，适用法律正确，请求二审法院依法维持。
七星建设公司向一审法院起诉请求：1.判令农业厅支付我公司工程款6558933.94元；2.判令农业厅支付我公司从2014年1月17日至2017年4月18日期间的利息1918488.17元；3.判令农业厅承担本案诉讼费及其他费用。
农业厅向一审法院反诉请求：1.判令七星建设公司向我方提供完整竣工资料及工程竣工验收报告；2.判令七星建设公司承担本案全部诉讼费用。
一审法院认定事实：2011年8月17日，七星建设公司通过招投标程序，成为由农业厅发包的位于乌鲁木齐市胜利路149号自治区农业厅职工集资综合高层住宅楼工程的中标单位，中标工程价格为63608940.7元。2011年9月26日，七星建设公司、农业厅签订《建设工程施工合同》，约定由七星建设公司承建涉案工程的施工图范围内土建、消防、设备安装、内外装修等全部工作内容，计划开工日期2011年8月15日，计划竣工日期2012年11月12日，合同采用固定综合单价合同形式，签约合同价款为63608940.70元；竣工结算审定后15日内，当七星建设公司达到农业厅要求的工程质量时，农业厅按累计付款至工程竣工结算合同总价的95%支付给七星建设公司，剩余部分作为工程质量保修金；质量保证金为有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程及相关工程竣工结算合同总价的5%，工程项目编码为：010702001001、010703001001、010703001002、010703003001、010703003002，保温工程质量保证金为保温工程及相关工程竣工结算合同总价的5%，工程项目编码为010803001001、010803001002、010803003001、010803003002。合同签订后，七星建设公司开始进场施工。2014年9月29日，七星建设公司、农业厅签订《补充协议》，约定农业厅将自治区农业厅职工集资综合高层住宅楼增加两层工程以及车库基坑支护工程交由七星建设公司施工，工程范围为设计变更增加楼层（包括增加楼层的土建、消防、设备安装、内外装修、保温）等图纸范围内的全部工程，车库基坑支护工程；因农业厅原因造成工程无法正常验收的工期相应顺延，七星建设公司不承担因加层无手续导致工程无法正常验收的责任及损失；增加楼层的实体工程与措施费的预结算执行原清单综合单价，增加楼层的措施项目费用按自治区工程量清单计价规范及定额完整计取；增加工程的进度款及工程款支付与主楼及车库的付款同期按比例支付；其他合同事项和有关工程计算与报审参照《农业厅职工集资综合高层住宅楼工程》签订的条款执行。2013年11月18日，涉案工程地下三层以及地上二十二层通过五方验收合格。2014年7月，涉案工程交付农业厅开始办理入住。期间，农业厅陆续支付七星建设公司工程款62927170.91元。农业厅委托新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司（以下简称宏昌建设公司）对涉案工程进行结算审核，2016年2月25日，宏昌建设公司作出宏昌基审字[2016]第10034号结算审核报告，审定金额为69486104.85元，其中保温工程及防水工程造价为5232625.41元。庭审中，七星建设公司同意向农业厅交付竣工资料，并自愿扣除保温及防水工程质保金21003.97元。农业厅对已加盖的两层楼房无合法建设手续的事实无异议。庭审中，农业厅撤回要求七星建设公司提交竣工验收报告的反诉诉讼请求。
一审法院认为，七星建设公司、农业厅之间签订的建设工程施工合同以及补充协议系双方真实意思表示，其内容不违反法律法规强制性规定，当属有效，双方应严格依约履行。七星建设公司按照合同约定施工完毕，并将工程交付农业厅使用，已履行了自己的合同义务，农业厅应当向七星建设公司支付工程款，宏昌建设公司受农业厅委托，对工程造价进行了结算审定，宏昌建设公司于2016年2月25日作出宏昌基审字[2016]第10034号结算审核报告客观、公正，依法作为定案依据，根据结算审核报告结论，农业厅应支付七星建设公司工程款69486104.85元，扣除已支付工程款62927170.91元，农业厅尚欠付七星建设公司工程款6558933.94元，因保温工程及防水工程质保期未满，故农业厅应支付七星建设公司扣除质保金后的工程款为6297302.67元（6558933.94元－5232625.41元×5%）。合同约定竣工结算审定后15日内，农业厅即应按累计付款至工程竣工结算合同总价的95%，农业厅迟延支付工程款的行为给七星建设公司造成了利息损失，农业厅应支付七星建设公司自结算报告出具时间十五日后即2016年3月12日至2017年4月18日期间的利息301701.18元（6297302.67元×4.35%÷365天×402天），七星建设公司主张利息期间有误，予以纠正。庭审中，七星建设公司同意向农业厅交付竣工资料，对此予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条的规定，判决如下：一、新疆维吾尔自治区农业厅支付新疆七星建设科技股份有限公司工程款6297302.67元；二、新疆维吾尔自治区农业厅支付新疆七星建设科技股份有限公司利息301701.18元（6297302.67元×4.35%÷365天×402天，自2016年3月12日至2017年4月18日）；三、新疆七星建设科技股份有限公司于本判决生效后十日内向新疆维吾尔自治区农业厅交付自治区农业厅职工集资综合高层住宅楼工程竣工资料。
本院二审期间，当事人围绕上诉请求没有提交新证据。双方当事人对原审法院查明的事实均无异议。
本院二审查明的事实与原审法院认定事实基本一致。
本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。在本案中，七星建设公司与农业厅签订的建设工程施工合同及补充协议均未违反法律、行政法规的强制性规定，且系双方当事人真实意思的表示，故应属合法有效。七星建设公司按照合同约定完成了涉诉工程的建设，并交付农业厅投入使用，农业厅应当履行支付工程款的义务。一审法院依据农业厅委托鉴定机构出具的鉴定意见，结合案件基本事实，确定农业厅应支付七星建设公司工程欠款的数额以及所欠工程款利息的起算时间、标准等，并无不当之处。农业厅以支付工程款的条件未成就为由，主张扣除部分欠款利息的上诉请求，有违诚实信用原则，本院不予支持。
综上所述，农业厅的上诉请求不能成立，应予驳回；一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费50元（新疆维吾尔自治区农业厅已预付），由新疆维吾尔自治区农业厅负担。
本判决为终审判决。
审判长 黎 剑
审判员 王 宏
审判员 黄淑梅
二〇一七年九月十八日
书记员 马恒雯