安徽省宿州市埇桥区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖1302民初5885号
原告：夏新营，男，1955年12月3日出生，汉族，住宿州市祁县。
委托诉讼代理人：张鹏，安徽皖光大律师事务所律师。
被告：张湘淼，男，1965年9月1日出生，汉族，住浙江省东阳市。
委托诉讼代理人：李亚方，河南众盈律师事务所律师。
被告：保利建设集团有限公司，住所地北京市石景山区。
法定代表人：徐克。
委托诉讼代理人：拾景海，该公司职员。
委托诉讼代理人：高宗纯，该公司职员。
被告：宿州金方置业有限公司，住所地宿州市。
法定代表人：郜银标。
委托诉讼代理人：马军峰，安徽黄淮律师事务所律师。
委托诉讼代理人：张劲松，安徽黄淮律师事务所律师。
原告夏新营与被告张湘淼、被告保利建设集团有限公司（以下简称保利公司）、被告宿州金方置业有限公司（以下简称金方公司）追索劳动报酬纠纷一案，本院于2016年6月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告夏新营的委托诉讼代理人张鹏、被告张湘淼的委托诉讼代理人李亚方、被告保利公司的委托诉讼代理人拾景海、被告金方公司的委托诉讼代理人张劲松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
夏新营向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告支付拖欠原告的劳动报酬34529元；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2012年4月6日金方公司与保利公司就鹏程路安置小区l#、2#、5#、6#楼工程签订《施工总承包补充协议书》，后保利公司又与张湘淼签订《宿州市鹏程路安置小区上程内部施工承包合同》。之后，张湘淼雇佣原告负责工程资料管理。后该工程任务结束，原告也完成任务，但被告并没有及时支付原告劳动报酬。2015年10月21日被告张湘淼向原告出具一份拖欠工资欠条共计34529元。夏新营多次催促被告支付报酬，但几被告均拒不支付。夏新营为维护自身的合法权益，依据《民事诉讼法》、《合同法》相关之规定，要求判如所请。
张湘淼辩称，1、欠款数额应当按照夏新营持有张湘淼的欠条为准。2、保利公司欠张湘淼18236978.73元范围内对夏新营承担民事责任。3、金方公司作为发包方尚欠施工方保利公司5748955.58元。应当此范围内应当对原告承担付款责任。
保利公司辩称，1、依法裁定保利公司不是本案直接责任人。2．依法裁定驳回夏新营请求。夏新营要求保利公司支付工资报酬的诉讼请求无事实和法律依据。张湘淼拖欠夏新营劳动报酬是否属实，保利公司不清楚，且夏新营与张湘淼是雇佣关系，应当由张湘淼承担，与保利建设集团有限公司没有关系。
一、2012年4月张洲淼与保利建设苏州分公司签订《宿州市鹏程路安詈房小区工程施工承包合同》（以下简称：承包合同）：
l、该合同第四条约定：承包方式是包工包料，债权债务是承包方的。2、该承包合同第六条约定：乙方责任根据建设单位和甲方签订合同要求施工和现场所有一切事项由乙方承担解决。3、该合同第七条约定：甲方收取按乙方收进度款总价2%（不含税），其他工程款由乙方白行安排。4、该合同第九条第4点约定：在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷由乙方自行处理并承担全部经济责任。
二、2013年7月26日张湘淼承诺“宿州市鹏程路安置房1#2#5#6#楼工程中出现经济纠纷与保利建设总公司无关”。
三、民工工资是被告二（宿州金方置业有限公司，简称业主）直接参与和监督发放。
l、《鹏程路安置房小区1#、2#、5#、6#施工总承包补充协议》中第九条的（9）约定：“农民工工资必须在甲方监督下发放”，说明业主方直接监督。
2、2015年10月业主方直接与班组签订劳务合同13份，说明业主方过程中直接参与施工管理。
四、保利公司从未收过该项目工程款。
综上所述，原告与被告一（张湘淼）、被告三（金方公司）有着直接的关系，请求法院驳回夏新营的请求。
金方公司辩称，1、本案漏列当事人，根据保利公司与张湘淼签订的内部承包协议书，张湘淼与袁二军是共同的协议的一方主体，袁二军应当作为本案的共同被告。2、金方公司与保利公司签订的补充协议书是双方真实意思表示，双方均未按照协议书履行。3、金方公司与保利公司尚未结算，金方公司是否欠保利公司工程款不明确。应当驳回夏新营对金方公司的诉讼请求。
本院经审理认定事实如下：2012年4月6日，金方公司作为发包人、保利公司作为承包人签订《鹏程路安置小区l#、2#、5#、6#楼施工总承包补充协议书》。约定，工程承包范围为土建、装饰、安装、消防、电梯等，承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包验收。工期为2012年3月10日至2012年12月20日。农民工工资必须在金方公司的监督下发放，如保利公司拖欠农民工工资致使金方公司代付的，金方公司有权直接从保利公司工程款中双倍扣除。未经金方公司书面同意，保利公司擅自分别或转包工程，金方公司有权解除与其签订的全部合同、协议，并处50万元的罚款给金方公司造成的损失由其承。保利公司应当配备具有相应资质和2个以上同类工程施工经验的项目经理。2012年4月，保利公司苏州分公司作为发包方、张湘淼、袁二军作为承包方签订《宿州市鹏程路安置小区内部施工承包合同》。约定，发包方作为工程总承包单位，把工程承包给承包方施工，工程幢号：l#、2#、5#、6#楼4幢18层，建筑面积53474㎡。尔后，张湘淼组织人员施工，并雇佣夏新营为其项目部资料员，由张湘淼向其发工资。2015年10月21日，夏新营向张湘淼索要劳动报酬时，施工负责人张幸天在在《欠条》欠款人栏签名确认后，2016年1月21日，负责人黄国胜签名认可“情况属实”，张湘淼在《欠条》尾处签名。《欠条》内容为：“宿州保利鹏程路安置小区l#、2#、5#、6#楼项目部欠工人夏新营工资34529元。欠款人张幸天2015年10月21日黄国胜情况属实.2016.1月21日。张湘淼”。2013年7月26日，张湘淼给保利公司出具《承诺》：“兹有保利开发总公司宿州市鹏程路安置房l#、2#、5#、6#楼工程中出现经济纠纷，由张湘淼承担，与保利建设开发总公司无关。承诺人张湘淼”。
另查明，张湘淼无施工资质。由于张湘淼不配合保利公司与金方公司结算，至今保利公司与金方公司工程款尚未结算。
本院认为，本案的焦点是1、是否漏列当事人。2、谁应当承担给付夏新营工资的责任。3、保利公司、金方公司应否承担给付夏新营劳务报酬。
一、本案是否漏列当事人的问题。夏新营系受张湘淼雇佣在工地从事资料管理工作，其工资由张湘淼发放。保利公司苏州分公司将工程转包给张湘淼、袁二军施工后，张湘淼承诺如出现纠纷由其承担，《欠条》由张湘淼签名认可。在诉讼过程中，张湘淼未抗辩与袁二军共同承担给付工资的责任，且本案系追索劳动报酬纠纷而非建设施工合同纠纷。本案既不是固有的必要共同诉讼，也非类似的必要共同诉讼。金方公司抗辩漏列被告，无法律依据，本院不予采信。
二、谁应当承担给付夏新营工资的责任。
张湘淼雇佣夏新营在其转包的工地项目部上务工，夏新营按照张湘淼的要求完成工作，张湘淼给付夏新营劳动报酬，张湘淼与夏新营之间形成了直接的劳务合同关系。张湘淼在拖欠夏新营工资未付后，为夏新营出具工资欠条，张湘淼在答辩时认可“欠款数额应当按照夏新营持有张湘淼的欠条为准”。根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（二）》第三条的规定，张湘淼与夏新营之间形成的争议属拖欠劳动报酬争议，应按照普通民事纠纷处理。按照合同相对性原则，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条的规定，张湘淼应当向夏新营支付该款。
三、保利公司、金方公司应否承担给付夏新营劳务报酬的问
题。夏新营主张保利公司、金方公司给付劳动报酬是否适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”的规定。该《解释》中的“实际施工人”是指无效建设工程施工合同的承包人，即违法的专业工程分包和劳务作业分包合同的承包人、转承包人、借用资质的施工人（挂靠施工人）；建设工程经数次转包的，实际施工人应当是最终实际投入资金、材料和劳力进行工程施工的法人、非法人企业、个人合伙、包工头等民事主体。由此，夏新营并非本《解释》中所述“实际施工人”，其要求金方公司支付劳动报酬无法律依据。对此，本院不予支持。至于保利公司是否支付劳动报酬的问题。本院认为，保利公司明知张湘淼无施工资质，却无视法律规定和合同约定擅自将工程转包给张湘淼施工，对此纠纷负有一定责任。其应当在欠付张湘淼工程款范围内与张湘淼共同承担给付夏新营劳动报酬的责任。
综上所述，夏新营主张张湘淼、保利公司支付劳动报酬34529元，符合法律规定，本院予以支持。其主张金方公司支付劳动报酬的请求，于法无据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第二百五十三条，《最高人民法院〈关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（二）〉》第三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条、第九十二条第一款规定，判决如下：
一、被告张湘淼、被告保利建设集团有限公司（在欠付张湘淼工程款范围内）于本判决生效后30日内支付原告夏新营工资款34529元。
二、驳回原告夏新营主张被告宿州金方置业有限公司支付工资款的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取330元，由原告夏新营负担25元，被告张湘淼、保利建设集团有限公司负担305元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并提出副本一式6份，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。上诉人在递交上诉状之日起7日内，预交上诉案件受理费660元。如银行汇款，收款人为：宿州市财政局，开户银行为：农行城中支行，账号为：1275-608。汇款时注明原审案号，写明上诉费，并将银行回执交付我院。逾期不交或未按规定办理减、免、缓手续的，将按自动撤回上诉处理。
审判员 何庆宏
二〇一六年九月六日
书记员 杨 波
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
第九十一条人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：
（一）主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；
（二）主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。
第九十二条一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。
对于涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应当由人民法院依职权调查的事实，不适用前款自认的规定。
自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认。
《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（二）》
第三条劳动者以用人单位的工资欠条为证据直接向人民法院起诉，诉讼请求不涉及劳动关系其他争议的，视为拖欠劳动报酬争议，按照普通民事纠纷受理。