浙江省嘉兴市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2009）浙嘉商终字第243号
上诉人（本诉原告、反诉被告）：苏州荣泰环境工程有限公司。住所地：江苏省吴江市平望堰庙头村。
法定代表人：顾建荣，该公司董事长。
委托代理人：陆雪林，该公司员工。
上诉人（本诉被告、反诉原告）：台华高新染整(嘉兴)有限公司。住所地：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路。
法定代表人：施秀幼，该公司董事长。
委托代理人：杨国江，浙江嘉诚中天律师事务所律师。
上诉人苏州荣泰环境工程有限公司(以下简称荣泰公司)因与上诉人台华高新染整(嘉兴)有限公司(以下简称台华公司)买卖合同纠纷一案，均不服嘉兴市秀洲区人民法院(2008)秀洲民二初字第957号民事判决，向本院提起上诉。本院于2009年6月5日受理后，依法组成合议庭，于2009年7月15日公开开庭进行了审理。上诉人荣泰公司委托代理人陆雪林、上诉人台华公司委代理人杨国江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院查明，2006年12月1日，荣泰公司、台华公司签订了买卖合同一份，合同约定：台华公司向荣泰公司购买一套甲苯回收机，价款共计1320000元，双方对货物的交付、质量标准、验收和价款的支付方式等均进行了约定。其中第十条第三、四款约定，设备试用成功并经环保部门检测验收合格后，荣泰公司开具全额发票后台华公司就支付合同总价的25%(即330000元)，余款10%(即132000元)作为质保金，待设备无任何质量问题后一年内付清，起算时间为从设备经甲方验收合格后算起。合同签订后，荣泰公司将设备交付给台华公司，台华公司支付了1182328.45元的价款后多次告知荣泰公司应对设备进行修复。因台华公司至今未付余款137671.55元，故荣泰公司提起诉讼，在案件审理过程中，台华公司提起反诉并要求对设备质量是否符合合同约定的标准进行鉴定，鉴定结论为：1.甲苯废气经过甲苯回收处理后未达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中规定的新污染源大气污染物排放限值(尾气甲苯浓度低于或等于40mg立方米)的要求。2.甲苯液回收率70%，未达到《买卖合同》约定(甲苯回收率达85%以上)的要求。故要求荣泰公司赔偿台华公司的损失并对设备进行整改，双方协商不成，遂成诉。
原审法院认为，荣泰公司、台华公司签订的买卖合同合法有效，对双方均应按照合同的约定全面诚信的履行合同义务。一、就本诉而言，合同第十条和第十一条第一款第(六)项对价款的支付进行了明确约定，台华公司虽支付了1182328.45元的价款，但设备并未经过合同约定的环保部门的检测，台华公司就设备质量等问题在合理的时间内多次与荣泰公司联系，所以荣泰公司认为台华公司已支付了三次价款，即证明台华公司已默认设备合格的主张不能成立，不应予以支持；同时根据法院认定的证据表明，荣泰公司提供的设备质量没有达到合同约定的标准，荣泰公司请求支付价款的条件尚未成就，因此台华公司按约有权拒付剩余价款。就反诉而言，根据法院认定的证据表明，荣泰公司提供的设备确未达到合同约定的标准，存在违约行为，应根据合同第十一条第五款第(一)项约定，由荣泰公司承担修复义务，如未按期修复，台华公司可自行安排维修，所产生之费用从质保金中作相应的扣减；台华公司虽称荣泰公司迟延交货造成损失，遂主张违约金200000元，但荣泰公司、台华公司双方在合同中没有明确约定违约金，也未提供证据证明交货迟延造成的损失，故对台华公司要求荣泰公司承担违约金的诉讼请求不应予以支持；同时按合同第十四条的约定，对台华公司要求荣泰公司承担实现债权的费用的主张予以支持，对甲苯回收机质量进行鉴定所产生的费用，因鉴定报告的结论为设备不符合合同约定的标准，该费用理应由荣泰公司承担。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条，《中华人民共和国合同法》第一百一十一条、第一百五十四条、第一百五十八条之规定，判决：驳回荣泰公司的诉讼请求；荣泰公司于判决生效之日起30日内将交付台华公司的甲苯回收机一套予以修复并达到双方合同约定的质量标准；荣泰公司于判决生效之日起十日内支付台华公司实现债权的费用12600元和鉴定费用60000元，共计72600元；驳回台华公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费3054元，减半收取1527元，由荣泰公司负担；反诉案件受理费4490元，减半收取2245元，由台华公司负担1334元，荣泰公司负担911元。
宣判后，荣泰公司、台华公司均不服，向本院提出上诉。其中台华公司上诉称：双方签订的买卖合同第11条第3款中明确约定“交货期为70天，自合同签订收到定金之日起计算。交货期每延迟一天，罚款卖方总价款的1%”，根据合同约定荣泰公司应于2007年2月14日前交货，但该公司于2007年3月5日才将设备送到台华公司，已经迟延履行，构成违约应承担违约责任。故请求：二审法院改判荣泰公司支付台华公司违约金200000元；本案诉讼费由荣泰公司负担。
荣泰公司答辩并上诉称：荣泰公司不存在迟延交付设备的行为，且双方也未就此约定违约金，因此，荣泰公司无须承担该违约金，原审法院关于该部分的认定是正确的；从台华公司支付荣泰公司款项的情况来看，可以证实台华公司认可荣泰公司交付的设备的质量，并且台华公司自2007年至2008年向荣泰公司提出设备质量存在问题，但并未提出甲苯回收率不合格的问题，其现提出设备甲苯回收率不符合合同约定已超过检验期，因此，应视该设备符合合同约定；台华公司要求荣泰公司承担逾期交货的违约责任的诉讼请求未得到法院支持，因此，原审法院判令荣泰公司承担其实现债权的费用12600元没有事实及法律依据，并且60000元鉴定费用也不应由荣泰公司承担。故请求判令：撤销原审判决，将本案发回重审。
台华公司答辩称：原审法院关于荣泰公司交付的设备不符合合同约定，并要求荣泰公司将设备修复合格的判决有事实和法律依据，应予以维持；台华公司要求荣泰公司承担台华公司实现债权的12600元费用，有合同依据，理应得到支持。
在二审中，双方当事人均未提交新的证据。
经审理查明，本院认定事实与原审法院认定的事实一致。
本院认为，本案双方当事人在合同中未对设备检验期作出约定，台华公司可在合理期间内对设备质量提出异议，根据合同法的规定，该质量异议期间最长不得超过自设备交付之日起二年，根据本院查明的事实，台华公司质量异议在法定的质量异议期间内，因此，荣泰公司认为台华公司未在质量异议期内提出质量异议，应视为质量合格的主张不能成立；根据本案的鉴定报告，荣泰公司交付的设备确实存在质量问题，因此，荣泰公司主张台华公司的付款行为足以表明台华公司已默认设备质量合格的意见不能成立；本案所涉合同明确约定如设备的甲苯回收率达不到85%，则荣泰公司不得向台华公司提出支付剩余货款的请求，因此，荣泰公司要求台华公司支付设备余款的条件尚未成就，原审法院判令驳回其该诉讼请求有事实和法律依据。至于荣泰公司主张12600元实现债权的费用不应由其负担的意见，本院认为，该笔12600元系台华公司通过诉讼途径要求荣泰公司为其维修机械设备，实现合同利益所支付的费用，根据合同约定，该笔费用理应由荣泰公司承担。因此，荣泰公司的该上诉理由也不能成立，本院不予支持。针对台华公司的上诉请求，本院认为，台华公司自合同签订后至其提起反诉之前，从未提出荣泰公司迟延交货并承担违约责任的主张，而且现在荣泰公司对此也不予以认可，台华公司的该项主张不符合情理；从证据角度而言，台华公司没有提供证据证明荣泰公司迟延交付设备这一事实，更没有提出迟延交货给其造成的具体损失。因此，台华公司要求荣泰公司支付迟延履行违约金的请求缺乏依据，本院不予支持。
综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费8754元，由苏州荣泰环境工程有限公司负担4454元，由台华高新染整(嘉兴)有限公司负担4300元。
本判决为终审判决。
审 判 长 章 能
代理审判员 全淑芳
代理审判员 安玉磊
二〇〇九年八月六日
书 记 员 朱 悦