重庆市江北区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）渝0105民初1127号
原告：荥经县德能房地产开发有限公司，住所地四川省荥经县严道镇新南街12号1幢，统一社会信用代码91511822309327239Q。
法定代表人：王波，该司经理。
委托诉讼代理人：李洪涛，重庆百君律师事务所律师。
被告：优诺电梯股份有限公司，住所地四川省内江市隆昌县金鹅镇人民东路二段X号，统一社会信用代码91511000597500322J。
法定代表人：邱友谊，职务不详。
原告荥经县德能房地产开发有限公司（以下简称德能房地产公司）与被告优诺电梯股份有限公司（以下简称优诺电梯公司）买卖合同纠纷一案，本院于2017年1月6日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告德能房地产公司的委托诉讼代理人李洪涛到庭参加诉讼，被告优诺电梯公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告德能房地产公司向本院提出诉讼请求：1.请求判决解除原被告签订的《电梯产品订货合同》和《电梯安装合同》；2.判令被告优诺电梯公司返还我司已支付的货款535980元并支付资金占用损失（以535980元为基数，自2016年9月19日起至付清之日止，按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率的四倍计算），并双倍返还我司已支付的定金296560元（148280元*2）；3.判令被告优诺电梯公司支付违约金1161000元；4.判令被告优诺电梯公司赔偿损失1578000元；5.判令被告优诺电梯公司支付律师服务费、差旅费。事实和理由：2016年5月29日，我司与优诺电梯公司签订《电梯产品订货合同》、《电梯安装合同》，双方约定由优诺电梯公司生产22台电梯并进行安装，并约定了发货时间、违约责任等。我司因施工进度的原因先通知优诺电梯公司生产安装20台电梯，并支付了定金148280元、货款535980元，但优诺电梯公司至今未交货，优诺电梯公司已违约，故我司要求解除合同、返还定金及货款并承担违约责任等。
被告优诺电梯公司未作答辩。
经审理查明，2016年5月29日，德能房地产公司（甲方）与优诺电梯公司（乙方）签订《产品订货合同》，主要约定生产厂家为优诺电梯公司，项目名称德能新城C组团，合计金额为2965600元，以上价格包括电梯设备采购费、电梯运输保险、电梯随机资料、电梯轿厢视频监控井道内电缆、电梯随行电缆与电梯井道照明电线及两年质量保修期，一年免费保养期费用，以上价格为固定价格；每台电梯每增加一层站，费用相应增加3500元（含安装费），减少一层站，费用相应减少3500元；付款方式：双方法定代表人或委托代理人对本合同签字盖章之日起15个工作日内，德能房地产公司向优诺电梯公司支付设备总价的5%作为定金；德能房地产公司下达书面排产通知书，同时向优诺电梯公司支付该批次电梯设备总价的20%作为设备排产款，优诺电梯公司发货前通知德能房地产公司，德能房地产公司同意后才可发货，货到工地验货后德能房地产公司在7天内向优诺电梯公司支付该批设备总价的35%，但是德能房地产公司在接到优诺电梯公司签字盖章的发货通知单后，拖延或拒绝发货时间不得超过15天，也需支付款项；电梯安装完毕，在德能房地产公司协助下，优诺电梯公司取得项目所在地技术监督行政主管部门检测合格后10个工作日内向优诺电梯公司支付该批设备总价的35%，余下合同款总额的5%在质保期满之日起7日内一次性向优诺电梯公司支付；每次付款前优诺电梯公司出具足额、合规发票供德能房地产公司发起付款审批流程，质保金发票由优诺电梯公司于德能房地产公司付验前一次性出具，优诺电梯公司未按合同约定提供发票的，德能房地产公司有权拒绝支付款项，并不承担违约责任；安装完工日期为德能房地产公司书面通知优诺电梯公司进场安装起35天；在优诺电梯公司收到德能房地产公司书面下达的排产通知书、双方确认并盖章的电梯井道图及付款时间为准，优诺电梯公司正式开始进行生产，设备生产完工日期为50天；优诺电梯公司在接到德能房地产公司书面发货通知之日起，除不可抗原因外，优诺电梯公司将德能房地产公司按照合同约定要求生产之设备，按照德能房地产公司要求发货数量发到德能房地产公司指定发货地点，由优诺电梯公司对生产之设备进行保护；合同约定双方交货地点为四川省荥经县德能新城；违约责任：合同生效后，如德能房地产公司中途退货，或优诺电梯公司不能按约定时间和要求交货的，违约金应按合同总额的30%向守约方支付违约金，优诺电梯公司未按合同及排产通知书约定日期提供约定数量及质量标准的电梯，或德能房地产公司未按合同约定期限付清货款的均属违约，违约方按《合同法》和中国人民银行有关规定，向守约方支付逾期部分货款总额每天千分之五的违约金，最多不超过逾期货款的20%，优诺电梯公司逾期15日仍未交付产品或交付的产品不符合合同约定的，德能房地产公司有权解除合同，并要求优诺电梯公司承担合同总金额30%的违约金；一方违约导致诉讼的，违约乙方除按上述约定承担违约金外，另需承担对方因此支出的差旅费、调查取证费、律师费和诉讼费等合理费用；双方发生争议时，应首先协商解决，如协商不成，任何一方可向本合同签订地重庆市江北区人民法院提起诉讼，相关律师费、诉讼费等因诉讼产生的费用由败诉方承担。
同日，德能房地产公司（甲方/安装委托方）与优诺电梯公司（乙方/安装承揽方）签订《电梯安装合同》，主要约定乘客电梯总合计904400元；安装费的支付为：1.安装队伍进场后3个工作日内支付安装费的30%，2.安装调试完毕验收合格后15个工作日支付安装费的67%，3.余下合同总价3%为质保金，4.质量保证期2年，免费保养期1年，质量保证期满，设备无质量问题30个工作日无息退还余下的质保金；因优诺电梯公司原因未能按时完工，每延迟一天德能房地产公司应向优诺电梯公司支付安装工程价款2%的违约金，如延期完工对德能房地产公司造成损失的，优诺电梯公司还应据实赔偿德能房地产公司所受的损失，延迟超过10天的，德能房地产公司有权解除合同并要求优诺电梯公司承担合同总价款30%的违约金；合同争议的解决方式：如双方在本合同履行过程中产生争议，应通过友好协商方式解决，如协商解决不成，可向本合同签订地重庆市江北区人民法院提起诉讼，诉讼费用及胜诉方为此而支付的律师费用由败诉方承担。
2016年6月5日，优诺电梯公司开具抬头为德能房地产公司的发票，金额合计148280元。2016年6月24日，德能房地产公司通过中国农业银行向优诺电梯公司转账支付148280元。2016年9月2日，优诺电梯公司开具抬头为德能房地产公司的发票，金额合计535980元。2016年9月19日，德能房地产公司通过中国农业银行向优诺电梯公司转账支付535980元。
2016年8月17日，德能房地产公司向优诺电梯公司出具《德能房地产公司电梯排产通知》，主要载明“根据合同约定及现场土建工程进度，X#-X#、X#-X#楼已基本具备电梯安装，现在通知优诺电梯公司安排X#-X#楼共20台电梯的设备生产，请优诺电梯公司接到通知后及时安排相关工作”。后德能房地产公司通过顺丰速运向优诺电梯公司邮寄上述函件，收货人优诺电梯公司，收件地址四川省内江市隆县金鹅镇人民东路二段X号。
2016年11月7日，德能房地产公司向优诺电梯公司出具《关于德能新城C组团电梯进场施工的函》，主要载明“德能房地产公司按照双方合同约定于2016年8月18日向优诺电梯公司下达了德能新城C组团的电梯排产通知，优诺电梯公司因财务方面问题迟迟未向德能房地产公司开具电梯排产款项发票，造成德能房地产公司无法支付电梯排产款项，德能房地产公司于2016年9月10日补齐发票后，德能房地产公司于2016年9月19日按照双方合同约定向德能房地产公司支付电梯排产款，按照双方合同约定优诺电梯公司应在收到排产款后50日内电梯设备进场安装，截止2016年11月7日双方合同约定的排产时间50天已期满，但至今为止电梯设备并未按照合同约定时间进场，因上述原因造成电梯生产及材料进场时间延后，由优诺电梯公司承担由此造成的工期延误及因工期延误而造成的其他施工单位的全部损失”。2016年11月8日，德能房地产公司通过中国邮政速递将上述函件邮寄至优诺电梯公司，收件人优诺电梯公司，收件地址四川省内江市隆昌县金鹅镇人民东路二段X号。中国邮政速递查询结果显示，优诺电梯公司于2016年11月10日由门卫签收该快件。
2016年11月9日，德能房地产公司向优诺电梯公司出具《关于德能新城C组团电梯进场施工的函》，主要载明“2016年5月29日，优诺电梯公司与德能房地产公司针对德能新城C组团的电梯供应与安装建立合同关系，根据双方签订的《产品供货合同》之4.6：‘每次付款前优诺电梯公司出具足额、合规发票德能房地产公司发起付款审批流程’，后经德能房地产公司一再催促，优诺电梯公司于2016年9月10日向德能房地产公司提供发票，德能房地产公司于2016年9月19日向优诺电梯公司支付设备排产款，同时，德能房地产公司已向优诺电梯公司下达了德能新城C组团的电梯排产通知书，按照双方合同约定优诺电梯公司应在收到排产款后50日内电梯设备进场安装，但截止目前电梯设备并未送达德能房地产公司指定地点并进场安装，优诺电梯公司的行为已构成严重违约，在此希望优诺电梯公司遵守契约精神，积极履行合同应尽之义务，本月底前必须全部到货，否则德能房地产公司将依合同约定和法律规定与优诺电梯公司解除合同并依法追究优诺电梯公司的违约责任，包括但不限于因优诺电梯公司违约行为而给优诺电梯公司造成的一切直接和间接经济损失（影响施工单位施工进度、影响交房节点导致业主索赔等）”。2016年11月10日，德能房地产公司通过中国邮政速递将上述函件邮寄至优诺电梯公司，收件人优诺电梯公司，收件地址四川省内江市隆昌县金鹅镇人民东路二段X号。中国邮政速递查询结果显示，优诺电梯公司于2016年11月11日由门卫签收该快件。
庭审中，德能房地产公司陈述，顺丰快递仅有快递底单，没有查询结果，优诺电梯公司未作出相反的意思表示应视为其收到函件。德能房地产公司另陈述，《电梯产品订货合同》约定22台电梯总货款为2965600元，其按总货款5%的标准向优诺电梯公司支付定金148280元，因施工进度的原因，其于2016年8月17日向优诺电梯公司发送20台电梯的排产通知，总价款2679900元，并按该批次电梯总价的20%向优诺电梯公司支付货款535980元，优诺电梯公司至今未安排电梯设备进场安装，德能房地产公司遂诉至本院。
上述事实，有《电梯产品订货合同》、《电梯安装合同》、《荥经县德能房地产开发有限公司电梯排产通知》、《关于德能新城C组团电梯进场施工的函》二份、中国农业银行电子回单二份、顺丰速运快递底单、中国邮政速递快件底单二份、中国邮政速递查询结果二份、四川省增值税普通发票八张等书面证据以及当事人的陈述予以佐证，并经当庭质证，足以认定。
本院认为，德能房地产公司与优诺电梯公司签订的《电梯产品订货合同》、《电梯安装合同》均系双方当事人真实意思表示，且未违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，对双方具有法律拘束力。双方应按合同约定履行各自的义务，合同约定“安装完工日期为德能房地产公司书面通知优诺电梯公司进场安装起35天；在优诺电梯公司收到德能房地产书面下达的排产通知书、双方确认并盖章的电梯井道图及付款时间为准，优诺电梯公司正式开始进行生产，设备生产完工日期为50天”、德能房地产公司于2016年6月5日向优诺电梯公司支付了148280元、于2016年9月19日支付了20台电梯20%的货款535980元，并送达了进场安装通知，优诺电梯公司应向德能房地产公司交付电梯并进行安装，但优诺电梯公司自合同签订之日起至法庭辩论终结前未按约交货安装，构成违约，依据合同约定，德能房地产公司有权解除合同，故关于德能房地产公司要求解除其与优诺电梯公司于2016年5月29日签订的《电梯产品订货合同》和《电梯安装合同》的诉讼请求，符合双方约定和法律规定，本院予以支持。
合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。德能房地产公司已经履行了支付货款535980元的义务，对其要求优诺电梯公司返还535980元的诉讼请求，本院予以支持。对德能房地产公司主张双倍返还定金148280元，虽合同约定总价的5%作为定金，但该约定作为“付款方式”条款的一部分，双方并未约定该部分款项具有定金性质，且按照一般的合同格式，如果适用定金罚则应当会在合同的违约责任条款中予以明确，又因定金和违约金不能同时主张，故根据履行情况和合同性质，优诺电梯公司应退还已付货款148280元，德能房地产公司主张优诺电梯公司再返还148280元，于法无据，本院不予支持。优诺电梯公司未按约履行《电梯产品订货合同》和《电梯安装合同》，故德能房地产公司有权按照《电梯产品订货合同》第11.2条和《电梯安装合同》第8.1条的约定，要求优诺电梯公司支付货款2965600元和安装款904400元共计3870000元项下30%的违约金，故对德能房地产公司要求优诺电梯公司支付违约金1161000元的诉讼请求，符合双方约定和法律规定，本院予以支持。
德能房地产公司主张优诺电梯公司支付货款535980元的资金占用损失，资金占用损失亦是违约责任承担方式，本质上系违约金，合同约定了“优诺电梯公司未按合同及排产通知书约定日期提供约定数量及质量标准的电梯，支付逾期部分货款总额每天千分之五的违约金，最多不超过逾期货款的20%，优诺电梯公司逾期15日仍未交付产品或交付的产品不符合合同约定的，德能房地产公司有权解除合同，并要求优诺电梯公司承诺合同总金额30%的违约金”，该条款约定了一般逾期的违约责任，又约定了逾期15日的违约责任，优诺电梯公司至今未向德能电梯公司履行交货义务，已构成逾期15日交货，应适用逾期15日的违约责任，即支付合同总金额30%的违约金，现本院已主张优诺电梯公司向德能房地产公司支付上述违约金，德能房地产公司主张优诺电梯公司再支付资金占用损失，于法无据，本院不予支持。
德能房地产公司主张优诺电梯公司赔偿损失1578000元和律师服务费、差旅费，关于上述费用，德能房地产公司既未提供证据证明其有损失和费用产生，也未提供证据证明该损失系由优诺电梯公司违约所造成。综上，对德能房地产公司的上述主张，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十六条、第一百三十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、解除原告荥经县德能房地产开发有限公司与被告优诺电梯股份有限公司于2016年5月29日签订的《电梯产品订货合同》和《电梯安装合同》；
二、被告优诺电梯股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告荥经县德能房地产开发有限公司货款535980元；
三、被告优诺电梯股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告荥经县德能房地产开发有限公司货款148280元；
四、被告优诺电梯股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告荥经县德能房地产开发有限公司违约金1161000元；
五、驳回原告荥经县德能房地产开发有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费35372元，财产保全申请费5000元，共计40372元，由原告荥经县德能房地产开发有限公司负担17097元，被告优诺电梯股份有限公司负担23275元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。
审 判 长 黄泰萌
代理审判员 任中杰
代理审判员 钱星汝
二〇一七年九月十四日
书 记 员 李 泓