杭州市余杭区人民法院民 事 判 决 书（2017）浙0110民初16070号原告：金志洁，男，1986年6月4日出生，汉族，住浙江省宁波市象山县。被告：杭州常平装饰工程有限公司，住所地浙江省杭州市余杭区南苑街道和合财富中心1幢1511-2室。法定代表人：李志林。被告：李志林，男，1989年4月6日出生，汉族，住安徽省临泉县。原告金志洁（以下简称原告）诉被告杭州常平装饰工程有限公司（以下简称常平公司）、李志林装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年9月14日立案受理，依法由代理审判员刘娟独任审判，后因被告常平公司、李志林下落不明，本院依法组成合议庭并于2018年3月30日公开开庭。原告金志洁到庭参加诉讼，被告常平公司、李志林经本院公告传唤未到庭，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。原告起诉称，原告系杭州市余杭区欢乐城4-2-1401室的业主，常平公司为一人有限责任公司（自然人独资），李志林系常平公司的法定代表人，同时也是原告装修事项的负责人。2017年3月26日，原告与常平公司就杭州市余杭区欢乐城4-2-1401室的装修事项达成一致，签订了《装饰装修合同》。合同约定，常平公司以包工包料的方式进行装修，工期自2017年3月26日起至2017年7月26日止，总价为94500元，合同签订后，甲方支付总价款的35%，泥工完工后支付总价款的30%，木工完工后支付总价款的25%，全部完工再支付10%。合同签订后，原告按约支付了总价款的35%，而常平公司迟迟不开工，原告不断催促常平公司和李志林，但二被告均以各种理由推脱。离约定的工期剩余不足一个月，无奈，原告于2017年6月28日早上前往李志林的住处，李志林承诺5日内进场安排施工，如违约，违约金以合同中约定工程款全额的千分之七以日计算。至约定的竣工日2017年7月26日止，原告房屋的装修进度仅停留在泥工阶段，尚未完工。二被告再三请求原告给予宽限期，并承诺在宽限期内一定抓紧施工，在指定时间前竣工。原告同意其请求，并于2017年7月28日与常平公司签订《装修合同补充协议》，约定如下内容：1、2017年6月28日至2017年7月28日，被告常平公司未按约施工，延误6天，违约金为3969元；2、工期竣工日延期至2017年9月1日，若在规定期限内不完工，违约金以合同中约定工程款全额的千分之五以日计算，若装修期限无意外情况停工，违约金以合同中约定的工程款全额的千分之七以日计算。3、若公司发生破产或重组，由李志林承担连带责任。签订补充协议后至2017年9月1日期间，原告处的装修工作一直处于停工状态，共计停工34天。期间，原告多次催促常平公司及李志林，二被告以各种理由推脱，到后来对原告的电话、信息置之不理。据李志林陈述，其经营的公司资金链断裂，所有的项目都处于停工状态。目前，由于二被告违约，原告迟迟不能入住，不但给原告的工作和生活带来不便，由此产生的各种费用也与日俱增。除此之外，常平公司的装修质量也存在诸多问题，其所提供的结算单据也存在诸多不符的情况。综上，二被告与原告签订合同，按照诚实信用原则，双方应履行合同规定的义务，在原告履行了相应义务的前提下，二被告再三违约，为维护原告合法权益，特起诉，请求判令：1、解除原告与常平公司签订的《装饰装修合同》及补充协议；2、常平公司返还装修款9880元，并支付该款项自起诉之日起至实际清偿之日止按中国人民银行同期贷款利率的利息；3、常平公司支付违约金26460元；4、李志林在上述第一、二向诉讼请求的范围内承担连带责任；5、本案诉讼费用由常平公司、李志林负担。原告为支持其诉请主张，提供并陈述了下列证据材料：1、房产证一份，用于证明原告系杭州市余杭区欢乐城4-2-1401室业主的事实。2、装饰装修合同及补充协议各一份，用于证明2017年3月26日，原告与常平公司就杭州市余杭区欢乐城4-2-1401室的装修事项达成一致，合同确定了被告以包工包料的方式进行装修，工期自2017年3月26日起至2017年7月26日止，总价94500元等内容以及通过补充协议确定违约金计算方式，李志林在公司破产或重组时承担连带责任、常平公司无故停工、工期逾期的事实。3、付款凭证，用于证明原告在合同签订后按约支付了总价款的35%，计33075元，履行了合同义务的事实。4、部分微信记录，用于证明补充协议签订后的34天里，装修工作一直处于停工状态的事实。5、部分短信记录，用于证明李志林告知原告，其经营的公司资金链断裂，所有的项目都处于停工状态的事实。6、结算清单一份，用于证明常平公司单方面对所做项目的款项全部金额进行结算的事实。7、现场情况及结算单据各一份，用于证明常平公司应该返还原告剩余装修款项的依据。8、装修现场图片一组，用于证明常平公司的装修质量存在诸多问题，以及证据7中所列减少部分的价款的事实。二被告未在法定答辩期间提交书面答辩状。二被告未提供证据材料。原告提供的证据，本院在送达起诉状副本和证据材料后，二被告均未在答辩期内提出异议。本院经审查后对原告提供的证据1-5、8的真实性均予以确认，并根据证据内容认定本案的相关事实；原告提供的证据6，系打印件，本院不予确认；原告提供的证据7，系原告单方制作，本院不予确认。本院根据当事人的陈述以及确认的有效证据，认定下列事实：2017年3月26日，原告与常平公司签订《装饰装修施工合同》一份，约定常平公司以包工包料的形式承包位于杭州市余杭区的装修工程，建筑面积89平方米，工程期限120天，自2017年3月26日开工至2017年7月26日竣工，若常平公司未能按照既定工期完成施工，则按照总价0.001%/日承担延期扣款。如遇审批有关事项，按委托人到相关职能部门办妥备案手续之日起计算，工程总价94500元，合同签订后开工前原告支付总价款的35%，泥工完工后支付总价款的30%，木工完工后支付25%，完工后再付10%。合同还对违约责任约定如下：本合同签订生效后，双方应履行合同规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。合同还对其他权利义务做出了约定。同日，原告向被告支付工程款33075元。庭审中原告陈述常平公司于2017年4月进场施工，实际施工至2017年5月后停工，已完成部分为水电和部分泥工。2017年7月28日，双方签订补充协议一份，载明因常平公司迟迟不开工，原告于2017年6月28日去找常平公司的法定代表人李志林，当时承诺五日内材料进场并安排施工，如违约按照工程款全额千分之七一天进行扣款，这一期间延误六天，按约定扣除3969元。因合同约定工期于2017年7月28日，现才到泥工阶段，共约定工期顺延至2017年9月1日，若在规定期限内不完工，按合同工程款全额的千分之五一天进行扣款。若装修期间无意外情况停工，按合同工程款全额的千分之七一天进行扣款。因工期一直存在拖延情况，付款方式也有所变动，双方约定等一道工序完工后再付工程款。若公司发生破产或重组，由李志林个人承担业主损失。上述协议签订后，常平公司并未继续施工。后原告于2017年9月委托案外人装修案涉房屋，现已入住使用。另查明，案涉房屋位于杭州市余杭区，建筑面积89.17平方米，登记权利人即原告。常平公司系一人有限责任公司，法定代表人李志林系自然人股东。本院认为，原告与常平公司签订的《装饰装修施工合同》及补充协议对双方具有约束力，均应按约履行。现因常平公司未按约履行装修施工义务，原告要求解除双方的合同关系，于法有据，本院予以支持。原告要求常平公司返还已支付装修款9880元及利息，本院认为，根据原告陈述，被告已完成工程部分为水电及部分泥工工程，而根据双方合同约定，合同签订后开工前原告应支付总价款的35%，即33075元，原告已支付的款项并未超出上述约定，且原告也未能提供有效证据证明常平公司实际已完成的工程量数额，故对原告的该项诉请，本院不予支持。因常平公司无故停工构成违约，现原告主张常平公司支付违约金，本院根据合同约定及双方履行情况，确定合理部分为9450元。李志林作为常平公司的股东，并未能够提供有效证据证明其公司财产独立于其股东自己的财产，故应当对上述付款义务承担连带责任。常平公司、李志林经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，不影响本案的审理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条第二款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、原告金志洁与被告杭州常平装饰工程有限公司签订的《装饰装修合同》（含补充协议）自本判决生效之日起解除；二、被告杭州常平装饰工程有限公司支付原告金志洁违约金9450元，于本判决生效后十日内付清；三、被告李志林对被告杭州常平装饰工程有限公司承担的上述第二项付款义务承担连带责任；四、驳回原告金志洁的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费958元，由原告金志洁负担763元；由被告杭州常平装饰工程有限公司负担195元，于本判决书生效后七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费958元。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在上诉期满次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。审 判 长 刘 娟人民陪审员 王 军人民陪审员 李旭红二〇一八年三月三十日书 记 员 宣雅萍?*ArabicDash?-8-??*ArabicDash?-7-?