内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院
民 事 判 决 书
（2016）内2921民初775号
原告江苏焱鑫科技股份有限公司，住所地江阴市新桥镇东环路31号。
法定代表人周国华，系该公司董事长。
诉讼代理人赵贞，江苏君桥律师事务所律师。
诉讼代理人赵芳芳，该公司法务。
被告内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司，住所地内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯太镇）庆华大道。
法定代表人霍庆华，系该公司董事长。
诉讼代理人贺利，女，系内蒙古庆华集团有限公司法务部职员，现住内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区。
诉讼代理人马春燕，女，系内蒙古庆华集团有限公司法务部职员，现住内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区。
本院立案受理了原告江苏焱鑫科技股份有限公司诉被告内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司合同纠纷一案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告江苏焱鑫科技股份有限公司的诉讼代理人赵贞、赵芳芳、被告内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司的诉讼代理人贺利、马春燕到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告江苏焱鑫科技股份有限公司诉称，2010年1月，被告与原告就被告的10万吨／年煤焦油加氢装置项目签订了书面合同一份，合同金额为555万；4月11日，双方签订了对应的金额为30万的补充合同一份。2012年5月27日，被告又与原告签订了50万吨/年煤焦油轻质化装置加热炉供货合同一份，合同金额为1500万元；2012年9月10日，双方达成协议，合同变更增加费用140万元。合同签订后，被告均按约履行供货及安装义务，现上述设备均已超过质保期，按照合同约定，被告应当付清所有款项。截至2015年12月8日，被告尚结欠12055644元货款未予支付。此外，在双方业务往来过程中，被告多次招标，原告为中标多次支付投标保证金，现被告尚欠2万元投标保证金未返还原告。经原告多次催要，被告仍未偿还上述欠款及投保保证金。被告的拖欠行为已构成违约，造成了原告重大的经济损失，损害了原告的合法利益。为此，原告依据双方合同的约定，诉至贵院，请求判决被告立即支付设备款12055644元并承担自起诉之日起至实际付清之日止的利息损失；判决被告返还投保保证金20000元；判决被告承担本案全部诉讼费用。
被告内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司辩称，原告对货款的主张已经超过诉讼时效期间，请求法院依法驳回原告诉求；原告主张的保证金并不是我们收取，要求原告举证；原告举证证明起诉日期。
本院经审理查明，2010年1月，原告与被告签订了《内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司10万吨/年煤焦油加氢装置合同》，约定了工程概况、供货范围、供货方式及合同价款、工期、设备款的支付及设备款的结算等内容，合同价款为550万元（含税价），其中10%设备款为质保金，在设备交验18个月或设备投入使用12个月（以先到之日为准）后7日内，甲方（本案被告）一次付清余款。2010年4月11日，双方签订了《内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司10万吨/年煤焦油加氢装置补充合同》，补充合同总价款30万元，该合同的总价款变更为580万元。原告依约完成了合同义务并于2010年12月14日向被告出具了增值税专用发票。2012年5月27日，双方签订了《内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司50万/年煤焦油轻质化项目加热炉供货合同》，约定了合同标的设备、数量、价款、交货地点、交货期限、结算方式等内容，合同总价款为1500万元，结算方式为：1、合同签订生效后，两周内被告向原告支付合同总价的30%作为预付货款，即450万元。2、货到被告现场，经被告和管理公司检测合格后，被告向原告支付合同总价的30%作为到货款，即450万元。3、合同标的设备安装调试验收完毕或者货到现场一年，二者以先到为准。被告向原告支付合同总价的30%作为进度款，即450万元。4、设备质保金为合同总价的10%，即150万元，待质保期满后（设备投入运行一年或者货到现场18个月，二者以先到为准），被告支付原告剩余款项。5、在合同执行期间，原告主动要求撤销合同，则被告不负责原告已完设备的结算，并可要求赔偿相应的损失。6、对材料和设备，原告应在被告支付至90%货款的同时向其出具合同总额的17%增值税发票，发票使用人为内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司。7、付款方式：银行承兑汇票。2012年9月10日，因设备中F-101炉子炉管材材质变更，双方通过传真方式增加合同价款140万元，合同总价款变更为1640万元。2013年7月2日，原告出具了竣工资料验收说明，证明原告完成了合同约定的设备安装义务及施工工作，到场设备材料质量验收合格。2013年12月25日，被告向原告发送传真要求原告公司派技术人员对减压加热炉进行调试。2013年12月29日，被告公司工作人员对设备进行为了调试。
另查明，2011年11月23日，原告向被告支付了2万元投保保证金。2014年8月12日，原告向被告邮寄了催款函，被告共欠付原告设备款10835643.95元，其中《内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司10万吨/年煤焦油加氢装置合同》的质保金58万元，《内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司50万/年煤焦油轻质化项目加热炉供货合同》合同的除质保金以外的设备款10255643.95元。现原告认为被告不履行付款义务已构成违约，给原告造成了损失，诉至本院请求判如所请。
以上事实，有原告出示的《内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司10万吨/年煤焦油加氢装置合同》一份、补充合同一份、《内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司50万/年煤焦油轻质化项目加热炉供货合同》一份、2013年9月10日传真件一份、竣工资料验收说明一份、2013年12月25日传真件一份、服务汇报单一份、江苏增值税专用发票七张、汇款凭证一张、EMS快递单一份及催款函一份等证据予以证实，本院予以确认。
本院认为，原、被告先后签订的《内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司10万吨/年煤焦油加氢装置合同》、《内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司50万/年煤焦油轻质化项目加热炉供货合同》合法有效，双方应当按照合同约定履行各自义务。针对第一份合同，被告确认欠付原告58万元质保金，但认为原告主张已经超过诉讼时效期间，应当驳回。《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。”第一百四十条规定：“诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。”原告于2014年8月12日向被告发送的催款函证明原告就第一份合同中的58万元质保金提出主张，根据第一份合同的履行情况以及该合同约定的质保期，原告于2014年8月向被告提出主张未超过诉讼时效期间，故被告应当向原告支付第一份合同项下的58万元质保金。针对第二合同，被告确认欠付原告设备款11475644元，根据合同约定的质保期，以货到现场18个月计算，该份合同的质保期至2015年1月，故被告应当根据合同约定向原告支付全部剩余设备款，原告向被告出具增值税发票。对于原告主张的因被告未按时付款产生的利息损失，第一份合同中违约条款约定：“因合同任何一方违反合同，造成合同无法正常履行，违约方承担违约责任赔偿经济损失”，但该条款未明确约定赔偿责任的计算方式，故原告主张利息损失没有法律依据；第二份合同违约责任条款中约定：“若需方付款推迟，设备交货时间相应顺延”，该条款未约定原告设备全部交验后，被告未付款的违约责任，故原告主张利息损失没有法律依据。被告确认收取了原告的2万元投标保证金，应当予以退还。据此，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百四十条之规定，判决如下：
被告内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司于本判决生效后十日内向原告江苏焱鑫科技股份有限公司支付设备款1205.5644万元并退还原告投标保证金2万元，以上共计1207.5644万元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费94854元，由被告负担94254元，由原告负担600元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于阿拉善盟中级人民法院。
审 判 长 杨惠东
审 判 员 刘亚南
人民陪审员 张朝红
二〇一六年十月十四日
书 记 员 张栋文