吉林高新技术产业开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）吉0291民初931号
原告：吉林吉尔吉药业有限公司，住所地吉林高新区。
法定代表人：李凤春，总经理。
委托诉讼代理人：谢东刚，该公司职员。
被告：中电电气（江苏）股份有限公司，住所地杨中市。
法定代表人：陆廷秀，董事长。
原告吉林吉尔吉药业有限公司（以下简称吉尔吉公司）与被告中电电气（江苏）股份有限公司（以下简称中电电气公司）买卖合同纠纷一案，本院于2017年9月21日受理，2018年2月9日依法适用简易程序进行了审理。原告吉尔吉公司委托诉讼代理人谢东刚到庭参加了诉讼，被告中电电气公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭，本院依法缺席审理，庭前中电电气公司向本院提交了书面答辩意见。本案现已审理终结。
吉林吉尔吉药业有限公司向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告于2017年7月19日签订的《工矿产品买卖合同》，由被告返还原告已付货款人民币：780,000.00元；2、由被告支付解除合同违约金人民币390,000.00元，两项合计1,170,000.00元；3、由被告承担案件受理费和其他诉讼费用。事实与理由：原告与被告于2017年7月19日签订了《工矿产品买卖合同》，由原告向被告购买变压器，合同总价款人民币1,300,000.00元，同时合同约定在合同签订地费用诉讼解决纠纷，本合同签订地法院为：吉林高新技术产业开发区人民法院。原告按合同约定的时间已向被告足额支付货款，但被告未按合同约定如期供货，根据双方签订的《工矿产品买卖合同》第十一条之约定：“逾期交货5日，买方有权解除合同，出卖人是合同解除后3日内退还买方已付款项，出卖人并承担合同总价款30%的违约金”。现原告起诉解除合同，由被告返还货款并承担合同总价款30%的违约金共计人民币117万元。
中电电气（江苏）股份有限公司辩称，1、对双方签订的买卖合同事实，已付款项26万元、52万元的事实予以认可。2、我方未能交货的原因是由于江苏省地区持续高温，当地政府部门要求企业错峰限电及保证安全生产，气温异常对部分原材料供应商的供材也带来很大影响，故延期供货是因天气异常，具有不可抗力因素。3、我方已于2017年8月22日至25日期间分批完成了生产制造，我方致函原告变更交货期限并明确不按原期计收延期交货罚款，这一建议符合合同履行实况及情势变更需要，完全合法合理。然原告坚持高额违约金，造成了后期合同僵持局面，我发因此产生产品积压、保管维护的损失。我方认为，原告方坚持要求高额违约金是不正当的，应当对后期合同的履行情况承担责任。4、本案的合同违约金的约定是原告利用买方市场的优势地位而形成的霸王条款，如此进行违约金约定，本身属于畸高约定。法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度等综合因素予以核减。5、基于上述理由，原告主张解除合同也不符合法律规定，恳请法院维护合同效力及交易安全。
吉尔吉公司围绕诉讼请求依法提交了2017年7月19日签订的《工矿产品买卖合同》、2017年7月20日及2017年8月17日付款凭证2份、公函及复函等证据，由于中电电气公司未到庭亦未提出书面质证意见，本院对上述证据予以采信。
本院经审理认定事实如下，2017年7月19日，吉尔吉公司与中电电气公司签订了《工矿产品买卖合同》，合同约定：1、购买的货物名称、数量、价格；2、交货时间为合同预付款到账之日起25天全部设备交货；3、货款结算方式为合同总金额20%作为定金于合同签订后3天内交付，40%货款在发货前7日内支付，30%的货款在货到现场2个月内或安装送电验收合格后1周内支付，10%的货款在货到场13个月支付；4、违约责任为逾期交货按5,000.00元/日支付违约金，逾期5日，买方有权解除合同，出卖人在合同解除后3日内退款买方已付款项，出卖方并承担合同总价款30%的违约金。
另查明，吉尔吉公司于2017年7月20日向中电电气公司支付26万元货款，2017年8月17日向中电电气公司支付52万元货款。2017年8月22日中电电气公司向吉尔吉公司发函称：“……我司承诺将于2017年8月25日完成全部货物的生产并发货。鉴于存在异常天气等不可抗力因素，导致此次延期交货，为避免双方对履行合同产生争议，我们商请贵公司协议变更交货期限并明确不按原期限计受延期交货罚款，在收到货后按期支付到货款，望贵公司能收到本函壹个工作日内给予恢复确认”。2017年8月23日吉尔吉公司回函称：“为防止损失进一步扩大，经我公司研究决定在贵公司所定九台变压器，贵公司必须于8月25日全部送到合同指定地点，逾期到货我公司将诉诸法律挽回我公司的经济损失。对于贵公司其他无理要求我公司不予答复”。至今，吉尔吉公司所购买的机器设备并未交付。
本院认为，案涉买卖合同是双方真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中，吉尔吉公司与中电电气公司双方达成《中电电气（江苏）股份有限公司工况产品买卖合同》，吉尔吉公司依照合同约定支付了吉林中电电气公司提前期预付货款共计78万元。中电电气公司应当按照合同约定在“合同预付款到账之日起25天”交付货物，后经双方往来信函沟通，双方均同意将2017年8月25日定为最后交货日期，但中电电气公司并未如约交付设备。根据双方合同约定“逾期交货按5,000.00元/日支付违约金，逾期5日，买方有权解除合同，出卖人在合同解除后3日内退款买方已付款项，出卖方并承担合同总价款30%的违约金”，吉尔吉公司要求解除合同返还已经支付的78万元预付货款以及合同总价款30%的违约金的诉讼请求，因有双方合同的约定，本院予以支持。中电电气公司抗辩主张，因天气温度持续走高的不可抗力原因，导致合同履行期限的延期，同时已经与吉尔吉公司协商解决延期交付的事宜，故吉尔吉公司应当承担后期合同的履行情况的责任，并认为解除合同亦不符合法律规定。本院认为，中电电气公司就天气的原因无法如期交货已经与吉尔吉公司在往来函件中达成合意，即双方同意最后的设备交接日期为2017年8月25日，到期后中电电气公司还是无法交付设备，同时亦无法提供双方继续协商的证据，故本院对此项抗辩主张不予支持。中电电气公司抗辩主张违约金畸高，请求本院依法根据实际损失予及双方的过错程度等综合因素予以核减。本院认为，违约金在不违反法律强制规定的情况下，应当充分尊重双方当事人的意思自治，现中电电气公司主张当时双方约定违约金过高应当以实际损失为基础核减，但又未提供相应的证据予以证明，故本院对此抗辩主张不予支持。
综上，吉尔吉公司合理的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，判决如下：
一、解除吉林吉尔吉药业有限公司与中电电气（江苏）股份有限公司于2017年7月19日签订的《中电电气（江苏）股份有限公司工矿产品买卖合同》；
二、中电电气（江苏）股份有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内一次性返还吉林吉尔吉药业有限公司支付的货款78万元；
三、中电电气（江苏）股份有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内一次性支付吉林吉尔吉药业有限公司违约金共计39万元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费15,330.00元，因适用简易程序减半收取受理费，退还吉林吉尔吉药业有限公司7,665.00元，由中电电气（江苏）股份有限公司负担7,665.00元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省吉林市中级人民法院。
代理审判员 苗 迪
二〇一八年三月十五日
书 记 员 王艳秋