江苏省东海县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）连东房商初字第00114号
原告朱芬。
原告陈章。
两原告委托代理人朱国珊。
被告连云港隆源房地产开发有限公司。住所地：东海县平明镇驻地。
法定代表人孔志林，执行董事。
委托代理人殷维君，男，1968年11月21日出生，汉族。
原告朱芬、陈章与被告连云港隆源房地产开发有限公司（以下简称连云港隆源房地产公司）关于商品房销售合同纠纷一案，本院于2014年6月27日受理后，依法由审判员李长江独任审判，公开开庭进行了审理。原告朱芬、陈章委托代理人朱国珊，被告连云港隆源房地产公司委托代理人殷维君，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告朱芬、陈章诉称，原告于2011年3月4日与被告签订了《商品房买卖合同》，原告按合同约定支付被告购房款153688元，被告按合同约定应于2011年5月10日将商品房交付原告，但至今未有交付。根据合同第9条约定，现请判令被告支付原告逾期交房违约金16281.60（从2011年5月10日起按每天万分之一即15.36元计算至2014年3月20日止，共计16281.60元），被告承担诉讼费。
原告朱芬、陈章为证明其主张，向本院提供下列证据：
一、2011年3月4日原被告签订的《商品房买卖合同》一份，证明原告购买被告商品房的事实。
二、房款收据复印件一份，证明原告已经全额交付购房款153688元。
被告连云港隆源房地产公司质证认为：
对证据一、二均无异议。因房屋已经交付，原告已入住，产生电费54度，并在2011年5月28日至7月30日给付原告一次性房屋逾期产权证办理补偿1229.60元。
被告连云港隆源房地产公司辩称，房屋已按时交付，原告已入住所购楼房，并产生电费54度。并在2011年5月28日至7月30日给付原告违约金1229.60元，约定为一次性补偿。请求驳回原告诉讼请求。
被告连云港隆源房地产公司为证明其抗辩主张，向本院提供下列证据：
一、照片一张、东海县平明幸福小区物业管理处电费登记表复印件一份，证明原告已经入住商品房，并已产生电费54度。
二、赔偿清单复印件一份，证明被告已对逾期交房、逾期办理产权证给予原告一次性补偿1229.60元，双方不得为此发生任何纠纷。
三、建设工程竣工验收备案证及商品房预售许可证，证明涉案商品房已经验收合格，并取得备案，可以交付使用。
原告朱芬、陈章对上述证据质证意见为：
对证据一，被告未有提供质量保证书，房屋没有交付，我也从未入住该房屋；电费与我无关，我从未入住，系被告隆源公司在施工过程中产生。
对证据二，赔偿清单上虽然是我的签字，但没有领取到现金，也没有冲抵购房款。
证据三，不能证明房屋质量验收合格，更不能证明房屋已经交付。
经审理查明，原告陈章（买受人）与被告连云港隆源房地产公司（出卖人）于2011年3月4日签订《商品房买卖合同》，合同约定：买受人购买出卖人位于东海县平明镇驻地平明路平明新村3号楼3单元301号住宅楼房一套，建筑面积101.78平方米，其中套内建筑面积91.97平方米，公共部位与公用房屋建筑分摊面积9.81平方米；每平方米1510元，总价款153688元；出卖人应当在2011年5月10日前将具备经单位工程质量分期验收合格条件，并符合《东海县住宅小区交付使用管理暂行办法》规定的交付条件商品房交付买受人使用；商品房达到使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续，双方进行交接时应签署房屋交接单，还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；出卖人未按合同约定的期限将商品房交付买受人使用，逾期不超过30日，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按万分之一支付买受人违约金，合同继续履行；出卖人应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，买受人不退房，出卖人按已付房款的百分之一向买受人支付违约金等。
合同签订后，原告支付被告全部房款153688元。
2011年5月10日至2011年7月30日期间原被告签署一份赔偿清单，约定由被告一次性补偿原告房屋逾期、产权证办理1229.60元，双方不得再因此事发生任何纠纷。
后被告未有按合同约定将涉案商品房交付原告。
另查，原告朱芬、陈章系夫妻关系。
又查明，由被告连云港隆源房地产公司开发的平明新村一期工程2、3、8、9、10、11、14、15、18、19号楼，开工日期为2010年3月1日，竣工验收日期为2011年1月4日。被告于2011年1月13日取得建设工程竣工验收备案证，于2011年1月17日取得涉案房屋商品房预售许可证。
上述事实，在庭审中有原告举证《商品房买卖合同》复印件、房款收据复印件，被告举证赔偿清单、商品房预售许可证、建设工程验收备案证予以证实，经庭审质证及原被告庭审陈述为证，本院依法予以确认。
本院认为，原被告签订的《商品房买卖合同》自愿、合法、有效，双方均应按合同约定全面履行。综合原被告诉辩意见及庭审查明的事实，本案争议焦点为：一、被告是否履行了交付房屋的义务；二、双方签署的赔偿清单是否有效。
关于争议焦点一，被告未履行交付义务。根据《商品房买卖合同》的约定，商品房交付时间为2011年5月10日前，交付方式为“出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示交付使用的批准文件，并提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，签署房屋交接单。”从上述约定可以看出，原告享有在收到交房书面通知后在相应时间对房屋进行验收的权利，双方进行验收交接并签署房屋交接单后，商品房交付才得以完成。被告公司辩称已履行了交付义务，但既未提供相关证据证明其发出书面交房通知，亦未提供相关证据证明其已经与原告办理了房屋交接，其提供的照片和电费登记表亦不能证明其观点，所以，被告应当对其抗辩主张承担举证不能的法律后果。
关于争议焦点二，双方签署的赔偿清单应认定为无效协议。商品房买卖合同的相关条款的效力，应当依据合同法及相关行政法规进行审查，对有关权利义务的分配应当符合公平原则和诚实信用原则。如果格式条款存在免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，应当认定为无效条款，当对合同条款的理解产生分歧时，应当作出对合同提供方不利的解释。赔款清单中作出“此为一次性房屋逾期、产权证办理补偿，双方不得为此发生纠纷”的约定，用1229.60元作为逾期交房及逾期办理产权证的一次性赔偿，排除了原告依据《商品房买卖合同》的约定要求违约赔偿的权利，免除了被告的主要合同义务，违反了合同法的公平、诚实信用原则，应认定为无效条款，对原告不具有约束力。被告主张该1229.60元已经实际交付，但原告对此予以否认，且被告未有举证支付该违约赔偿金的公司原始账目记录或其他证据用以证明交付过程，且被告隆源公司对该1229.60元计算方式、交付时间等不能做出具体、合理的解释。据此，对被告的该项抗辩主张，本院不予采信。
综上，被告未有按合同约定履行义务，已构成根本违约，其理应承担违约责任。为此，原告要求被告支付自2011年5月10日起至2014年3月20日止的每日万分之一逾期交房违约金16281.60元，本院对其合法部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百三十八条、第一百五十三条，最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告连云港隆源房地产公司于本判决书生效后十日内一次性支付原告朱芬、陈章逾期交房违约金元16051.20元（从2011年5月11日起按涉案房款的每日万分之一计算至2014年3月20日止）。
二、驳回原告朱芬、陈章其他诉讼请求。
给付义务人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费207元减半收取103.50元，由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。根据国务院《诉讼费用交纳办法》和最高人民法院《关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》，同时应向本院预交代收二审上诉案件受理费207元，可到本院立案庭开具交款单到指定银行交纳，并将交款凭证送交我院。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。
审判员 李长江
二〇一四年七月二十八日
书记员 赵方会
法律条文及上诉须知附录
一、法律条文
（一）、《中华人民共和国合同法》第八条，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
（二）、《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（三）、《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。（四）、《中华人民共和国合同法》第一百三十八条：出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。
（五）、《中华人民共和国合同法》第一百五十三条：出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求。
（六）最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款：对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。
（七）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
二、上诉须知
根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。