山东省青岛市黄岛区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）黄民初字第948号
原告青岛和成实业有限公司，住所地山东省青岛市市南区。
法定代表人杨太河，职务总经理。
委托代理人刘宇，山东融信律师事务所律师。
被告青岛金海荣春置业有限公司，住所地山东省青岛市黄岛区。
法定代表人谢海榆，该公司董事长。
原告青岛和成实业有限公司诉被告青岛金海荣春置业有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员周珊担任审判长并主审，与审判员魏来、审判员李宁共同组成合议庭，于2015年7月17日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人刘宇到庭参加了诉讼。被告青岛金海荣春置业有限公司经本院依法公告传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告青岛和成实业有限公司诉称，2014年初，原、被告签订施工合同，由原告为被告位于青岛市黄岛区金沙滩路789号的紫檀山项目一期1-7号住宅楼及1-3号地下车库消防工程进行施工，合同总价为830万元。合同第17条付款方式约定为“本项目消防工程根据地下车库分布情况划分为三个施工段，第一施工段为1号地下车库及1、2#住宅楼；第二施工段为2#地下车库及3、4#住宅楼；第三施工段为3#地下车库及5、6、7#住宅楼。甲方（被�）支付合同价款10%作为预付款；各施工段室内消火栓系统、室内自动喷淋系统、通风、防排烟系统等管线全部铺设完成，报警、通讯系统穿线完成，经甲方、监理验收合格，甲方应在收到进度款申请表后10个工作日审核确认并支付当期确认工程量造价的60%，原告按合同约定完工第一施工段的工程款1451651.33元，经监理公司确认后原告多次要求被告按工程量造价60%付款，被告迟迟不付。至2014年10月原告已经坚持垫资将第二施工段施工完毕，工程量造价1020934.73元。工程进度款被告分文未付。该工程项目被告在2013年12月收取了原告20万元投资保证金，但仅在合同签订后向原告支付了预付款83万元，再未向原告支付任何工程款。被告违反合同约定不支付工程进度款，原告已无力垫资，现被告紫檀山工程早已停工，已经履约不能。为维护原告合法权益，特提起诉讼，请求法院依法判令：1、被告支付原告工程款1842586.06元；2、被告支付上述款项自原告起诉之日至判决生效之日止的利息（按银行同期贷款利息计算）；3、本案诉讼费用由被告承担。
被告青岛金海荣春置业有限公司未出庭答辩，亦未向本庭提交书面答辩状。
经审理查明，2014年初，原、被告签订《青岛紫檀山项目一期1-7号住宅楼及1-3#地下车库消防工程施工合同》，约定由原告为被告施工位于青岛市黄岛区金沙滩路789号的紫檀山项目一期1-7号住宅楼及1-3号地下车库的消防工程，承包方式为固定综合单价，合同固定总价为830万元。合同约定的工期为2014年2月18日至2014年6月8日，具体开工时间以甲方下发的开工令为准。合同第17条付款方式约定：本项目消防工程根据地下车库分布情况划分为三个施工段，第一施工段为1号地下车库及1、2#住宅楼；第二施工�为2#地下车库及3、4#住宅楼；第三施工段为3#地下车库及5、6、7#住宅楼。工程款支付办法为：1、合同签订后，甲方（被告）向乙方（原告）支付合同价款的10%作为预付款；2、各施工段室内消火栓系统、室内自动喷淋系统、通风、防排烟系统等管线全部铺设完成，报警、通讯系统穿线完成，经甲方、监理验收合格，甲方成本部在收到进度款申请表后10个工作日审核确认完毕并支付当期确认工程量造价的60%；3、各施工段全部完工、调试完毕，经甲方监理初验合格，甲方成本部在收到进度款申请表后十个工作日内审核确认完毕并支付当期确认工程量造价的60%。合同签订后，原告于2014年2月18日开始施工。2014年6月24日，原告给被告发出“请款单”，后附工程管理确认报告、工程费用汇总明细等，载明原告已完成1#、2#及1#地下室消防水、电系统管线已完成；2#、3#�库及5#、6#、7#楼厢房电系统管线子桥架已完成。第一施工段工程款为1451651.33元。项目监理公司确认申报属实。2014年8月29日，原、被告签订“延期协议”一份，内容为：由于不可抗因素，该工程延期至2014年12月31日方可完工结算。2014年9月28日，原告又向被告提交了工程管理确认报告、工程费用汇总明细等，载明完成了1-7#楼漏电报警系统、3-4#楼及3、4#楼及地下车库消火栓系统、喷淋系统基本完工。第二施工段的工程总价款为1020934.73元。在“进度结算总价”表上有被告工作人员的签字，内容为：“所属内容基本施工完成，请成本审核。卢强”“基本属实，请李自深和成本部具体审核谢宏”。
2014年10月8日、10月13日，原告向被告发出两份“工作联系函”，告知被告付款手续及发票均办理完毕，要求被告按合同约定支付第一、二施工段的施工进度款，但被告一直未支付工程款。后，被告开发的紫檀山项目因种种原因处于停工状态。原告于2015年1月4日向被告发出“解除合同通知书”，告知被告因被告未支付工程进度款，原告无力垫资，且紫檀山工程彻底停工，已经履约不能，根据合同法第94条、96条的规定，通知解除双方签订的施工合同。被告于2015年1月5日收到该通知。
另查明，2013年12月22日，原告曾支付被告20万元的投标保证金。原告认可被告已经向原告支付预付款83万元。被告未向本庭提交任何证据。
上述事实，有原告提交的《施工合同》、延期协议、请款单、工程管理确认报告、工作联系函、解除合同通知书、快递单回执等证据及原告当庭陈述笔录在案佐证，经本院审查，可以认定。
本院认为，原告青岛和成实业有限公司系具有消防设施工程设计与施工资质的单位，其与被告青岛金海荣春置业有限公司签订的《青岛紫檀山项目一期1-7号住宅楼及1-3#地下车库消防工程施工合同》，系当事人真实意思的表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法成立且生效，原、被告均应按照合同约定全面履行权利义务。合同约定，按施工进度支付工程款，原告提交的证据能够证明其完成了工程第一、第二施工段的施工，经被告工作人员及监理公司的确认，工程款共计为2472586.06元。扣除被告已经支付的83万元的预付款，被告还应向原告支付1642586.06元。原告根据《合同法》第九十四条、九十六条的规定，行使合同解除权，解除合同通知已经送达给被告，被告未提出异议，故双方合同解除。根据《合同法》第九十七条的规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”原告要求被告支付剩余工程款及返还已经支付的履约保证金20万元，有事实和法律依据，本院予以支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”故，原告主张被告支付上述款项自起诉之日至判决生效之日止按照银行同期同类贷款计算的利息，有事实和法律依据，本院予以支持。
被告无正当理由拒不到庭参加诉讼，系对自己诉讼权利的放弃，不影响本案的审理。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第�百四十四条的规定，判决如下：
一、被告青岛金海荣春置业有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告青岛和成实业有限公司工程款人民币1642586.06元。
二、被告青岛金海荣春置业有限公司于本判决生效之日起10日内返还原告青岛和成实业有限公司保证金人民币200000元。
三、被告青岛金海荣春置业有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告青岛和成实业有限公司上述款项的利息（按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率以1842586.06元为本金自2015年1月12日起计算至本判决生效之日止）。
案件受理费21383元、公告费600元，共计21983元（原告已经预交），由被告青岛金海荣春置业有限公司承担，于本判决生效之日起十日内直接支付给原告青岛和成实业有限公司。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院或第二审法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。
审判长 周珊
审判员 魏来
审判员 李宁
二〇一五年十月二十二日
书记员 刘珊