杭州市余杭区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）杭余商初字第1297号
原告（反诉被告）：杭州古玛服饰有限公司。
法定代表人：朱亚蓉。
委托代理人：沈林根。
委托代理人：孙毅。
被告（反诉原告）：何良节。
委托代理人：廖国友。
原告（反诉被告）杭州古玛服饰有限公司（以下简称古玛公司）诉被告（反诉原告）何良节加工合同纠纷一案，于2013年9月27日向本院起诉，本院于同日受理后，依法由代理审判员董文适用简易程序进行审理。本院于2013年11月5日第一次公开开庭进行了审理，原告古玛公司的委托代理人李荔、孙毅、被告何良节及委托代理人廖国友到庭参加诉讼。庭审中，被告何良节提起反诉，本院受理后决定合并审理，并于2013年11月26日第二次公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）古玛公司的委托代理人李荔（后解除委托）、孙毅，被告（反诉原告）何良节到庭参加诉讼。因本案案情复杂，本院于2013年12月19日依法裁定本案由简易程序转为普通程序审理，并于2014年3月3日第三次公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）古玛公司的委托代理人孙毅，被告（反诉原告）何良节到庭参加诉讼。本院于2014年3月26日对案涉加工合同履行情况现场勘验，并制作勘验笔录。本院于2014年4月3日第四次公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）古玛公司的委托代理人孙毅，被告（反诉原告）何良节到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）古玛公司起诉称：2013年4月17日，古玛公司、何良节签订《成衣加工合同》，并约定由古玛公司提供原辅料，何良节按合同约定款式、质量加工及交货时间等内容。古玛公司交付原辅料后，何良节未能按期交货。2013年8月1日、8月16日，古玛公司通过邮政快递形式催货未果即告知何良节解除合同后电话确认。为此，古玛公司起诉至法院，请求判令：一、确认双方于2013年4月22日签订的合同解除，何良节退回面料及辅料（详见生产发料单，价值186075.2元），如不能返还原物，则赔偿186075.2元；二、何良节承担违约金55822.56元；三、何良节承担本案诉讼费用。审理过程中，古玛公司变更第一项诉讼请求为：确认双方于2013年4月22日签订的合同解除，何良节返还古玛公司3月26日双方确认清单中CI6530Z半成品及原辅料，返还原物必须符合交付时的质量标准，返还成品或半成品必须符合合同约定质量标准或国家、行业标准，如不能返还或返还达不到质量标准，则赔偿损失186075.2元。
原告（反诉被告）古玛公司为支持其本诉诉请主张，在庭审中出示并陈述了下列证据材料：
1.《成衣加工合同》一份，用以证明何良节为古玛公司加工衣服，并约定单价、加工费，件数，违约责任、交货时间、质量要求等内容的事实。
2.生产发料单一份、CI6530Z款发料单二份，用以证明古玛公司交付何良节原辅料的事实。
3.公函、EMS回单各一份，用以证明2013年8月16日，古玛公司发给何良节公函催促交付加工货物，如在约定时间不能交付则解除合同的事实。
4.文字整理材料一份（系打印件），用以证明古玛公司人员与何良节通话，确认何良节已经收到古玛公司关于解除合同的意思表示。
被告（反诉原告）何良节针对原告（反诉被告）古玛公司的起诉答辩称：第一、古玛公司发送给何良节的原辅料有双方确认的收款单，但对古玛公司主张的面料及辅料价值186075.2元不能确认。第二、合同约定的交货时间是2013年5月25日，但是古玛公司直至合同约定的交货期满一个月后才发送原辅料给何良节。CI6530原辅料是2013年6月18日、6月27日发送何良节的，CI6030四个款号成衣何良节已交付古玛公司。第三、何良节没有任何违约行为，不应承担违约责任。第四、何良节没有收到古玛公司寄来的公函，古玛公司不能单方面解除合同。
被告（反诉原告）何良节就本诉未向本院提交证据。
被告（反诉原告）何良节对原告（反诉被告）古玛公司提交的证据质证如下：证据1，真实性无异议，证明内容有异议，不能证明交货日期是2013年5月25日。证据2，真实性无异议，恰恰证明古玛公司发货日期是2013年6月18日、6月27日。证据3，三性有异议，何良节没有收到公函。证据4，形式真实性无异议，但不能证明何良节已收到古玛公司寄出的公函。
被告（反诉原告）何良节反诉称：2013年4月17日，何良节和古玛公司签订《成衣加工合同》，约定由古玛公司提供原辅料，何良节给其加工女式羽绒夹克1600件及女式棉衣1900件，双方对价格、质量、交接和结算等进行约定。合同虽然约定2013年5月25日交货，但古玛公司仅6030系列女式棉衣交货日前交付原辅料，何良节亦按时交付成品；而6530款女式羽绒夹克拖到6月18日才开始陆续交付原辅料，有些原料还等到6月27日。但8月中旬，古玛公司以何良节逾期交货为由，通知何良节解除合同，且对何良节已完成工作量不予结算。为此，何良节提起反诉，请求判令：一、古玛公司支付何良节加工费120970元；二、古玛公司承担本案诉讼费。
被告（反诉原告）何良节为支持其反诉诉请主张，在庭审中出示并陈述了下列证据材料：
1.《成衣加工合同》一份（系复印件），用以证明古玛公司与何良节于2013年4月17日订立合同，约定何良节为古玛公司加工C16530Z夹克1600件，CI6030棉衣1900件的事实。
2.发料单三份、出库单三份，领货清单一份，用以证明CI6530Z6月18日、6月27日发料，CI6030系列5月25日发料，古玛公司违约的事实。
3.接处警情况登记表二份（系复印件），用以证明古玛公司承认欠何良节加工款173640元，何良节扣押货物行使留置权的事实。
4.货物照片一份（系打印件），用以证明何良节将货物装上古玛公司的货车准备交还，仅仅将货物作留置担保的事实。
5.手机一个（内含短信九条），用以证明古玛公司交付原辅料延期，以及古玛公司在何良节定作生产中要求停止加工并不支付加工费的事实。
原告（反诉被告）古玛公司针对被告（反诉原告）何良节的反诉答辩称：古玛公司认可其与何良节之间的加工合同，但在履行合同过程中，古玛公司给予何良节充分的履行时间，并以电话、信函形式要求何良节在古玛公司告知的时间内完成加工工作，何良节没有按古玛公司的指示完成加工任务，古玛公司解除合同有事实与法律依据，因此无需支付何良节加工费。
原告（反诉被告）古玛公司就反诉部分未向本院提交证据。
原告（反诉被告）古玛公司对被告（反诉原告）何良节提交的证据质证如下：证据1、2，无异议。证据3，真实性无异议，证明内容有异议。证据4，真实性有异议。证据5，形式真实性无异议，内容真实性、关联性及证明目的有异议，所有手机信息均没有明确表述古玛公司要求何良节停止加工。
本院对双方当事人提交的证据认证如下：
原告（反诉被告）古玛公司就本诉部分提交的证据1、2，本院确认该些证据作为认定本案相关事实的依据。证据3、4，本院对该些证据不予认定。
被告（反诉原告）何良节就反诉部分提交的证据1、2、3，本院确认该些证据作为认定本案相关事实的依据。证据4，本院对该证据不予认定。证据5，本院结合其他证据认定该证据的证明内容。
本院根据双方当事人的陈述以及本院确认的有效证据，认定如下事实：
2013年4月22日，古玛公司与何良节签订《成衣加工合同》一份，约定由何良节为古玛公司加工以下四种款号成衣：（1）款号CI6530Z，数量1600件，单价40元；（2）款号CI6030，数量1200件，单价37.5元；（3）款号CI6030E，数量200件，单价37.5元；（4）款号CI6030C，数量300件，单价37.5元；（5）款号CI6030CE，数量200件，单价37.5元。合同另约定交货方式为送至上海指定仓库，交货时间为2013年5月25日。2013年6月18日、6月20日、6月27日，古玛公司分三次将合同项下的原辅料交付何良节。合同履行过程中，何良节按照合同约定加工成衣，但双方对成衣交付时间未作重新约定。庭审中，古玛公司确认2013年6月20日何良节通过申通快递邮寄给古玛公司CI6030系列成衣12件，6月28日由古玛公司员工带回CI6030系列成衣410件，7月5日由古玛公司员工带回CI6030系列成衣1578件，合计2000件。其中CI6030为1200件，CI6030C为300件，CI6030E为300件，CI6030CE为200件。古玛公司单方要求解除合同，故起诉至法院，请求判决支持其本诉请求。何良节认为古玛公司逾期交付原辅料并单方要求解除合同而不支付加工费，故向法院提起反诉，请求判决支持其反诉请求。
另认定，3月26日，经过现场勘验，古玛公司、何良节形成《编号为13KL0506／0505-L01《成衣加工合同》项下的CI6530Z半成品及原辅料情况清单》。
经审理，本案的争议焦点是：
（一）应否确认古玛公司已解除与何良节之间的加工合同。古玛公司与何良节之间的《成衣加工合同》系双方真实意思表示，本院确认合法有效，双方均应依约履行。古玛公司要求确认2013年8月16日以函件通知解除与何良节之间的加工合同，庭审中表示即使法院对函件不予认定，亦要求解除与何良节之间的加工合同，何良节庭审中亦表示古玛公司于2013年7月18日左右即通知何良节把原辅料拉回来，本院认为，因古玛公司与何良节之间系加工关系，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十八条“定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失”之规定，古玛公司作为定作人，可以随时解除本案所涉《成衣加工合同》，故本院确认古玛公司与何良节之间的《成衣加工合同》已解除。何良节抗辩未收到古玛公司的公函且不同意古玛公司单方解除合同，该抗辩意见于法无据，本院不予采信。
（二）古玛公司能否要求何良节返还生产发料单项下的全部原辅料。本案中，古玛公司系合同履行过程中行使单方解除权，何良节已部分履行加工合同项下业务且交付成衣2000件。经过本院对加工情况进行勘验并制作勘验笔录，双方确认已加工半成品数量、进度，并就形成《编号为13KL0506／0505-L01成衣加工合同项下的CI6530Z半成品及原辅料情况清单》。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”之规定，古玛公司有权要求返还CI6530Z相应的半成品及原辅料，故对古玛公司要求何良节返还3月26日《编号为13KL0506／0505-L01成衣加工合同项下的CI6530Z半成品及原辅料情况清单》项下半成品及原辅料的诉讼请求，本院予以支持。古玛公司要求如何良节不能返还原辅料则赔偿186075.2元，但其并未举证证实原辅料的实际价值，且部分原辅料已加工为半成品，故对该项诉讼请求本院亦不予支持。
（三）何良节是否应向古玛公司支付违约金。案涉《成衣加工合同》约定交货时间为2013年5月25日，但实际履行过程中，古玛公司于2013年6月18日至6月27日分三次交付何良节原辅料，故《成衣加工合同》约定的交货时间事实上已不可能履行，双方应就交货时间作出重新约定。本院认为，本案无证据证明双方就交货时间达成新的约定，且古玛公司在合同履行过程中单方提出解除合同，故何良节并不存在违约情形。古玛公司要求何良节支付违约金的诉讼请求无事实与法律依据，本院不予支持。
（四）何良节是否有权要求古玛公司支付加工费用。古玛公司在合同履行过程中单方提出解除加工合同，对承揽人何良节造成加工费及预期利益损失，本院认为，古玛公司应对因解除合同给何良节造成的损失予以赔偿。庭审中，古玛公司确认已收到CI6030系列成衣2000件，何良节陈述CI6530Z中585件已做好50%进度，1015件做好40%进度，据此主张古玛公司支付加工费120970元，并认为该款项包含赔偿损失金额，本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十八条“定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失”之规定，何良节对因古玛公司解除合同造成的损失有权要求赔偿，本案中何良节主张的120970元并未超过《成衣加工合同》项下的加工费金额，本院对该主张予以支持。
综上，古玛公司、何良节诉讼请求中的合理部分，本院予以支持；其余部分于法无据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第二百六十三条、第二百六十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、确认原告（反诉被告）杭州古玛服饰有限公司与被告（反诉原告）何良节于2013年4月22日签订的《成衣加工合同》已解除；
二、被告（反诉原告）何良节于本判决生效后十日内返还原告（反诉被告）杭州古玛服饰有限公司3月26日形成的《编号为13KL0506／0505-L01成衣加工合同项下的CI6530Z半成品及原辅料情况清单》（附清单）项下半成品及原辅料；
三、原告（反诉被告）杭州古玛服饰有限公司于本判决生效后十日内支付被告（反诉原告）何良节加工费120970元；
四、驳回原告（反诉被告）杭州古玛服饰有限公司的本诉其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉案件受理费4928元，由原告（反诉被告）杭州古玛服饰有限公司负担；反诉案件受理费1359.50元，由原告（反诉被告）杭州古玛服饰有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本一份，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费6287.50元。在上诉期满次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理（人民法院户名（浙江省杭州市中级人民法院），帐号：12×××68，开户行（工商银行湖滨分理处））。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服本院判决部分的上诉请求由本院另行书面通知预交。
审 判 长 董 文
人民陪审员 朱旭敏
人民陪审员 沈 涛
二〇一四年四月十四日
书 记 员 李 佳
附清单：
编号为13KL0506／0505-L01《成衣加工合同》项下的CI6530Z半成品及原辅料情况
一、半成品：
1、半成品156件（做好前片、后片、袖子、里布，但未缝合）；
2、里布半成品644件（包括做好前片、后片、袖子，已缝合）；
3、面布跑胆300件（包括做好前片、后片、袖子，未缝合，未充绒）；
4、胆布跑胆含充绒200件。
合计1300件。
二、原辅料：
1、90%GD90%灰鸭196.32公斤；
2、B107AMZ烤扣4800个；
3、CSRY8080G针刺棉64米；
4、DP-01气眼垫片6400个；
5、DP-02烤扣垫片17600个；
6、E75E75绣花1600米；
7、HDD#3-13#树脂2888根；
8、HDD#33#尼龙单开1600根；
9、HDD#33#尼龙闭口800根；
10、HDD#5-15#树脂1600根；
11、LINING-6290T涤丝纺里料1112米；
12、NS0704370T尼龙缎纹892.32米；
13、NS0704370T尼龙缎纹1944.8米；
14、NS0704370T尼龙缎纹228.80米；
15、P0718-CQ290T白色胆料3143.52米；
16、PTKK-A暗拷扣12800个；
17、PTQY普通气眼6400个；
18、S1卡头3200个；
19、S3金属圆环3200个；
20、SF-002M普通白色棉绳1840米；
21、T-001普通圆弹力绳1520米；
22、Y-006涤纶线60／3缝纫线面底线200支；
23、Y-006涤纶线60／3缝纫线撞色包边线2支；
24、Y-006涤纶线60／3缝纫线撞色线、里布线50支；
25、Y-013丝光线120支；
26、Y-105拷边线16.2支。