河北省平山县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）平民二初字第253号
原告石家庄市宝来建筑工程有限公司，组织机构代码证号XX
住所地：石家庄市桥西区新石中路2号
法定代表人周跃庭，董事长。
委托代理人焦立，河北咏远律师事务所律师。
被告平山县康华太阳能温室种植专业合作社，组织机构代码证号XX
住所地：平山县杨家桥乡康庄村
法定代表人卢会平，总经理。
被告石家庄市明德投资有限公司
住所地：石家庄市新华区新华路351号领世商务16楼
法定代表人王卫华，总经理（未到庭）。
原告石家庄市宝来建筑工程有限公司（以下简称宝来建筑公司）与被告平山县康华太阳能温室种植专业合作社（以下简称康华合作社）、石家庄市明德投资有限公司（以下简称明德公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人焦立、被告康华合作社的法定代表人卢会平到庭参加诉讼，被告明德公司经本院传票传唤未到庭。本案现已缺席审理终结。
原告石家庄市宝来建筑工程有限公司诉称，2011年10月份原告陆续与被告平山县康华太阳能温室种植专业合作社签订了《康华绿色农业合作社施工合同》，同时被告要求原告按照被告2011年底会议纪要中被告安排施工任务和被告的《2012年工作（规划）计划》为被告在2012年完成50个农业温室蔬菜大棚。根据前面原、被告签订的合同约定，原告所承揽的工程均为包工包料，原告为被告在2012年完成50个温室蔬菜大棚，原告于2011年12月13日和2012年2月24日共购进钢材80.743吨，共计价款348272.66元。因二被告一直拖延支付原告工程款，导致原告无力支付钢材款，同时引起逾期支付钢材款的利息至今。原告在购买钢材时和钢材供应商有约定：“如有违约，按欠款的0.05%天支付违约金”。由于二被告拖欠原告工程款致使原告应当支付却无能力支付钢材款进而产生利息损失。对此事实，二被告均认可，且被告多次承诺给付钢材款及利息，但至今未付。请求依法判令被告平山县康华太阳能温室种植专业合作社给付原告钢材款348272.66元及利息405635元。被告石家庄市明德投资有限公司承担连带责任。
被告平山县康华太阳能温室种植专业合作社辩称，对原告陈述的公司决定建设大棚我均不知情，我均没有参加，原告进场施工我也不清楚，不是我找的，是石家庄市明德投资有限公司找的。原告是与石家庄市明德投资有限公司协商，与平山县康华太阳能温室种植专业合作社没有关系。石家庄市明德投资有限公司要在我们村进行投资，农业项目需要成立农业合作社，在此情况下，我们村十几个人和石家庄市明德投资有限公司组成了合作社，我们村合作社人员负责征地，石家庄市明德投资有限公司负责投资建设。
被告石家庄市明德投资有限公司未到庭，未答辩。
经审理查明，石家庄市明德投资有限公司系平山县康华太阳能温室种植专业合作社的股东之一，工商登记资料中《农民专业合作社成员出资清单》载明石家庄市明德投资有限公司出资额为240万元，梁欢欢出资额为10万元，张秋良出资额为6万元，卢会平出资额为5万元，霍胜明出资额为39万元。石家庄市明德投资有限公司实际出资100万，在康华合作社成立后，又将该出资抽回。《平山县康华太阳能温室种植专业合作社章程》第六条载明“本社为每个成员设立个人账户，主要记载该成员的出资额、量化为该成员的公积金份额以及该成员与本社的业务交易量。本社成员以其个人账户内记载的出资额和公积金份额为限对本社承担责任。”第十三条本社成员的义务约定“（七）承担本社的亏损”第四十条规定，“本社的债务用本社公积金或盈余清偿，不足部分依照成员个人账户中记载的财产份额，按比例分担，但不超过成员账户中记载的出资额和公积金份额。”
原告在2011年和2012年分别与康华合作社签订了四份《康华绿色农业合作社施工合同》，由原告承建康华合作社的1、2、3、4、5、7六个大棚。合同签订后，原告按合同约定施工建设，截止至2012年7月，1、2、3、5、7号棚已完工，4号棚地下部分已完工，地上部分完工80%。根据被告康华合作社的总体施工计划，原告方按照被告的要求备料。原告在2011年12月13日在恒和道诚有限公司购进钢材30吨，钢材款是132862.6元。恒和道诚收款明细表明确载明，如有违约按欠款的0.05%支付违约金。2012年2月24日，原告在河北时进物资贸易有限公司购进钢材50吨，钢材款是215410.06元。双方约定如迟延支付钢材款，每天每吨加收5元。在康华合作社农业温室蔬菜大棚钩机开槽时，原告方备料钢材80.743吨已到场。其中40吨已预制成成品，准备用在6号、8号大棚，6号、8号大棚开槽开到一半后停工。其余40吨钢材在康庄村委会门口存放。现均已不在现场。2012年4月16日原告方在工作联系单《关于施工现场需由甲方解决的问题事宜》中载明了原告备料钢材已到场，因康华合作社无力支付工程款，导致其不能支付钢材款并造成损失的问题。明德公司法定代表人王卫华签字并批示“情况属实”。
上述事实，有原告陈述、平山县杨家桥乡康庄村项目规划设计任务书、河北隆华太阳能电力（集团）有限公司2012年工作（规划）计划、恒和道诚有限公司应收款明细单、河北时进物资贸易有限公司发货清单、2012年4月16日工作联系单、2012年8月10日工程联系单、2013年4月28日承诺书、证明四份、康华绿色农业合作社施工合同、（2015）平民二初字第4号卷宗内的开庭笔录、平山县康华太阳能温室种植专业合作社章程、出资清单等证据在案佐证。
本院认为，原告宝来建筑公司为给被告康华合作社备料钢材，分别从恒和道诚有限公司和河北时进物资贸易有限公司购进钢材80吨，共计348272.66元，对此事实有王卫华签字确认情况属实的工程联系单和河北时进物资贸易有限公司发货清单、恒和道诚有限公司的应收款明细单相互映证，应予认定。由于被告康华合作社不能及时支付工程款给原告造成了损失，但原告要求按照与河北时进物资贸易有限公司发货清单、恒和道诚有限公司约定违约金计算损失，该违约金约定过高，可自2012年2月24日钢材全部进场之日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计付利息。康华合作社成员出资清单虽然载明了明德公司的出资额为240万元，该货币出资应足额存入康华合作社在银行开设的账户，但该出资额却存入了明德公司账户内，该行为属于股东虚假出资，由此导致公司实有资本没有达到公司章程记载的数额，致使公司财产不足以清偿债务，故应由明德公司在出资范围内对公司债务承担连带责任。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百八十四条、《中华人民共和国公司法》第二十条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
于判决生效后十日内，被告平山县康华太阳能温室种植专业合作社给付原告石家庄市宝来建筑工程有限公司钢材款348272.66元及利息（利息自2012年2月24日至实际偿付之日止按中国人民银行同期贷款利率计付），被告石家庄市明德投资有限公司承担连带保证责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
案件受理费11340元，由二被告负担（判决生效后三日内交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时交纳上诉案件受理费，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。如在上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费并提交交费收据原件的，按自动撤回上诉处理（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院诉讼费专户，账号：62320109058647，开户银行：河北银行华兴支行）。
审 判 长 ??? ?刘洁
审 判 员 ????崔国燕
人民陪审员 ??? ?刘泓
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 ????武彦群