内蒙古自治区乌兰察布市集宁区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）集民初字第02306号
原告:武轩宇，男，汉族，1973年12月9日出生，住内蒙古自治区乌兰察布市集宁区。
委托代理人：闫向东，内蒙古乌兰察布市第一法律事务所法律工作者。
被告：湖南省朝辉建设开发有限公司乌兰察布机场支线道路工程项目部，住所地集宁区马莲渠乡。
负责人：曹德明，项目部经理。
被告：湖南省朝辉建设开发有限公司，住所地长沙市雨花区。
法定代表人：周运珠，公司总经理。
二被告委托代理人：郭云霞，项目部副经理。
第三人（建设方）：乌兰察布市机场与铁路建设办公室，住所地集宁区。
负责人：王利平，办公室主任。
委托代理人：赵岳，乌兰察布机场现场指挥部道路工程师。
原告武轩宇与被告湖南省朝辉建设开发有限公司乌兰察布机场支线道路工程项目部、湖南省朝辉建设开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告委托代理人闫向东与被告委托代理人郭云霞、赵岳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告武轩宇向本院提出诉讼请求：要求给付工程款1470000元及逾期付款违约金282240元。2013年4月26日，原、被告双方签订了乌兰察布市机场支线道路工程《物料生成型合同书》，工程内容约定：1、稳定土拌合及摊铺，碾压直至成型。2、沥青混凝土拌合及摊铺直至碾压成型。结算方式为施工过程中付到工程总价款70%，中秋节前付到80%，2013年底付到90%，余款2014年7月底付清。合同签订后，原告组织材料、人工进行施工，履行了合同全部义务。2013年11月12日，原、被告就工程款进行了结算，被告认可截止2013年11月12日尚欠原告工程款为2177071元，被告负责人郭云霞在工程结算单上签字。几年中，被告给付了原告部分工程款，目前尚欠原告1470000元，原告曾多次向被告催要，被告一直拖欠，为维护原告合法权益，依据《民事诉讼法》、《合同法》的规定，向人民法院提起诉讼，望依法判决。
被告湖南省朝辉建设开发有限公司乌兰察布机场支线道路工程项目部、湖南省朝辉建设开发有限公司辩称，机场支线道路由武轩宇承包该工程的稳定土拌合及摊铺成型，沥青混凝土成型施工（详见合同书），在摊铺施工过程中，由于武轩宇的施工技术问题，出现施工质量问题：1、机械在摊铺过程中，破坏了已铺装安砌成型的路缘石平整度，我现场管理技术人员多次要求更换机械操作人员，对方拒不接受。致使我项目在2015年9月2日由质检、建设、设计、监理组成的验收小组，对我项目进行现场验收未能顺利交验（有建设工程质量整改通知书为证），2、道路横纵裂缝，部分平交口接茬未处理。非机动车道，人行道铺装表观差，平整度不足。我方多次和对方联系要求整改，对方拒不接受，为了确保我项目早日交验，我方又投入了资金和技术工人进行全线的维修和整改（有照片和现场维修工人作证）具体材料费及工费共计385969元（详见预决算计算得出），应有武轩宇方承担。3、在机动车道铺设过程中出现了质量问题，有3处用了烧焦的沥青混合料，致使路面出现了鼓包现象，后经多次催促对方，他们在2015年8月27日才把路面层切割进行了修补，有照片为证。4、在双方订立的合同中该单价含封油层的喷洒，所欠金额应减去70606元。特此向法庭提供工程款纠纷事实真相，请求法院依法判决。
第三人乌兰察布市机场与铁路建设办公室辩称，湖南省朝辉建设开发有限公司承担乌兰察布机场支线道路施工，武轩宇承包该工程水稳层的拌合、摊铺、成型。沥青混凝土的拌合、摊铺、成型，当时我们作为第三方签的字。
原告为支持其主张提供如下证据：1、合同一份，拟证明双方合同关系。2、结算单一份，拟证明被告尚欠原告1470000元。被告质证意见为，没有异议。第三人质证意见为，没有异议。
被告湖南省朝辉建设开发有限公司乌兰察布机场支线道路工程项目部为支持其主张提供如下证据：1、建设工程质量整改通知书，拟证明工程质量不合格。2、预决算书，拟证明因工程质量不合格，需整改费用。3、照片，拟证明工程质量不合格。原告质证意见为，原告施工的道路投入使用，不存在质量问题。被告湖南省朝辉建设开发有限公司及第三人质证意见为，没有异议。
本院经审理认定事实如下：第三人乌兰察布市机场与铁路建设办公室建设乌兰察布机场支线道路，由被告湖南省朝辉建设开发有限公司承担施工。于2013年4月26日，原告武轩宇与被告湖南省朝辉建设开发有限公司乌兰察布机场支线道路工程项目部签订了乌兰察布市机场支线道路工程《物料生成型合同书》，约定：稳定土拌合及摊铺，碾压直至成型。沥青混凝土拌合及摊铺直至碾压成型。结算方式为施工过程中付到工程总价款70%，2013年中秋节前付到80%，2013年底付到90%，余款2014年7月底付清。合同签订后，原告组织材料、人工进行施工，履行了合同义务。施工完成后投入使用。2013年11月12日，原、被告就工程款进行了结算，被告认可截止2013年11月12日尚欠原告工程款2177071元，被告负责人郭云霞在工程结算单上签字。之后被告陆续给付了原告部分工程款，尚欠原告工程款1470000元。
本院认为，2013年4月26日，原告武轩宇与被告湖南省朝辉建设开发有限公司乌兰察布机场支线道路工程项目部自愿签订了《物料生成型合同书》，是双方真实意思的表示。合同签订后，原告组织材料、人工进行施工，履行了合同义务。施工完成后投入使用。2013年11月12日，原、被告就工程款进行了结算，被告认可截止2013年11月12日尚欠原告工程款2177071元，被告负责人郭云霞在工程结算单上签字。之后被告陆续给付了原告部分工程款，尚欠原告工程款1470000元。被告湖南省朝辉建设开发有限公司乌兰察布机场支线道路工程项目部提供建设工程质量整改通知书、预决算书、照片，原告施工的道路投入使用，不存在质量问题，需整改费用的抗辩理由不能对抗2013年11月12日，原告武轩宇与被告湖南省朝辉建设开发有限公司乌兰察布机场支线道路工程项目部负责人郭云霞签订的2013年度机场支线路结算单。2013年度机场支线路结算单属当事人就价款或者报酬等内容的协议补充。
综上所述，原告武轩宇提供证据，2013年度机场支线路结算单，是双方经过结算后确认的结算单，对该证据本院予以采信。被告湖南省朝辉建设开发有限公司乌兰察布机场支线道路工程项目部提供的建设工程质量整改通知书、预决算书、照片，不能对抗2013年度机场支线路结算单，对该证据本院不予以采信。原告要求被告给付工程款1470000元，本院予以支持。第三人乌兰察布市机场与铁路建设办公室建设乌兰察布机场支线道路，由被告湖南省朝辉建设开发有限公司应承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第二百六十九条、第二百七十条、《中华人民共和国民法通则》第八十七条和最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：
被告湖南省朝辉建设开发有限公司乌兰察布机场支线道路工程项目部在判决发生法律效力后十日内给付原告武轩宇工程款一百四十七万元。被告乌兰察布市机场与铁路建设办公室、湖南省朝辉建设开发有限公司承担连带清偿责任。
案件受理费20570元，减半收取10285元，由二被告及第三人负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院。
审判员 格日乐图
二〇一六年十一月八日
书记员 陈 卉
附法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。
《中华人民共和国民法通则》
第八十七条债权人或者债务人一方人数为二人以上的，依照法律的规定或者当事人的约定，享有连带权利的每个债权人，都有权要求债务人履行义务；负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担的份额。
最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。