西安市未央区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）陕0112民初8212号
原告西安龙湖物业服务有限公司。住所地：西安曲江新区雁引路*号。统一社会信用代码91610133673287843L。
法定代表人颜建国，总经理。
委托代理人李平，陕西海普睿诚律师事务所律师。
委托代理人张婉莹，陕西海普睿诚律师事务所实习律师。
被告陕西紫钰建筑装饰工程有限责任公司。住所地：西安市经济技术开发区未央路以西凤城五路南侧富力广场*幢*单元**层*****号。注册号610000100622819。
法定代表人李小平，总经理。
被告李小平，男，1988年2月11日出生，汉族。
被告西安家福装饰工程有限公司。住所地：西安市未央区未央宫街道南村方新路**号龙府北郡翠竹轩幢*单元*层*号房。注册号610100100767976。
法定代表人杨洋，总经理。
原告西安龙湖物业服务有限公司（以下简称龙湖公司）与被告陕西紫钰建筑装饰工程有限责任公司（以下简称紫钰公司）、被告李小平、被告西安家福装饰工程有限公司（以下简称家福公司）追偿权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告龙湖公司委托代理人李平、张婉莹，被告家福公司法定代表人杨洋到庭参加诉讼，被告紫钰公司、被告李小平经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告龙湖公司诉称，第一被告经其介绍承包西安龙湖香醍国际北区公寓35户的室内装修项目，并与上述业主签订了装修协议，业主交付装修工程款后第一被告进场装修。因第一被告及其法定代表人李小平擅自挪用业主装修工程款，导致房屋装修停滞，其替第一被告向上述业主赔付了未完工工程的工程款146680元。后第二、三被告承诺承担连带责任，但上述款项三被告至今未付，故诉至法院，请求判令：第一被告偿付垫付的工程款146680元；第二、第三被告对第一被告上述债务承担连带责任；被告承担本案诉讼费。
被告家福公司辩称，其向原告出具《承诺书》属实，但仅承诺在第一被告向原告交纳的3万元合作保证金范围内承担连带责任，并未承诺对第一、二被告拖欠原告工程款等事项承担连带保证责任，故不同意为第一被告债务承担连带责任。
经审理查明，2015年6、7月，张宁（发包方、甲方）等35人与被告紫钰公司（承包方、乙方）分别签订了《陕西紫钰建筑装饰工程有限责任公司施工合同》（以下简称《施工合同》），约定乙方承包甲方购买的西安龙湖香醍国际北区公寓家庭居室装饰装修工程。合同签订后，张宁等向被告紫钰公司支付了部分装修款，并由紫钰公司开具了收据，其中汶宝利等4名业主的收据是由北京千丁互联科技有限公司（以下简称千丁公司）出具的，同时被告紫钰公司亦开始进行施工。后因被告紫钰公司将业主支付的工程款投资到其他项目之中，装修工程资金缺乏，造成大量工程工期延误，致使部分业主向物业公司即原告龙湖公司进行投诉。2015年8月29日，原告龙湖公司与被告紫钰公司达成《紫钰工地客诉事件处理约定》，被告紫钰公司承诺于2015年8月30日上午十点前筹集资金3万元，先处理预警类别为A类的业主；9月6日前工程款到账4-5万元，再处理预警级别为B类的业主；目前已申请贷款，贷款金额为10万元，一周以后贷款可以下来，到时候安排处理剩余工程。同时，原告龙湖公司与被告紫钰公司对35户的工地进度、回房业主态度、处理结果、预警类别等事项亦进行了确认。后，原告龙湖公司（甲方）与被告紫钰公司（乙方）达成《西安龙湖香醍国际北区公寓项目事件处理备忘录》（以下简称《事件处理备忘录》），约定：截止2015年8月31日由紫钰公司及法人李小平承接龙湖香醍北区公寓项目收到业主装修款后挪用了13.7万用于偿还其个人账务，并未用于承接龙湖项目的家装工程；以上数据为乙方法人李小平口述提供；以上所有欠款（包含其他未提供的数额）均与业主及龙湖、千丁无关，为紫钰公司及法人李小平个人行为；所有已承接龙湖香醍北区公寓项目的工程责任由紫钰公司及法人李小平继续履行与业主的施工合同并保证完成，所有因此而产生的延期赔付、合同违约等相关责任及连带责任与龙湖物业、千丁或其他部门无关，由紫钰公司及法人李小平承担所有责任；由紫钰公司及法人李小平承接龙湖香醍北区公寓项目，龙湖物业及相关部门有权参与管控和处理，并可替代紫钰公司及法人李小平决定处理针对项目的处理及整改意见，紫钰公司及法人李小平认可并同意接受并授权；由紫钰公司及法人李小平负责处理并偿还所有因承接龙湖香醍北区公寓项目而产生的一切欠款，从2015年8月31日起龙湖物业及相关部门有权参与管控和处理所产生的所有费用，龙湖物业及相关部门向紫钰公司及法人李小平进行追缴及保留法律权利。2015年9月2日，原告龙湖公司（甲方）与被告紫钰公司（乙方）、被告李小平达成《西安龙湖香醍国际北区公寓装修项目陕西紫钰建筑装饰工程有限责任公司违约事件处理备忘录（一）》（以下简称《违约事件处理备忘录（一）》），就乙方承包的西安龙湖香醍国际北区公寓35户的室内装修项目乙方违约（乙方及其法定代表人李小平擅自挪用业主已支付的装修工程款）的相关问题达成如下备忘录：甲方及相关部门可以将乙方前期向甲方交纳的合作保证金3万元直接用于处理推进装修工程的相关事宜，该保证金不再退还乙方；因乙方违约而产生的违约责任，甲方将继续向乙方主张，乙方及其法定代表人李小平对此承担连带责任；乙方对承包项目按照与业主签订的《施工合同》承担全部责任，其法定代表人李小平对此承担连带责任，因此而产生的对业主的延期赔付、合同违约等相关责任与甲方、千丁公司或其他部门无关，由乙方及法定代表人李小平承担所有责任；由乙方及其法定代表人李小平负责人处理并偿还所有因承包该项目而产生的一切债务、欠款。自2015年8月31日起，甲方及相关部门有权参与管控和处理。
2015年9月、10月、12月，原告龙湖公司（甲方）分别与张宁（乙方）等22名业主就乙方购买的23套西安龙湖香醍国际北区公寓房屋达成了23份《备忘录》，鉴于乙方与紫钰公司签订《施工合同》，由紫钰公司为乙方涉案房屋进行室内装修工程，该装修工程尚未完工；因紫钰公司及其法定代表人李小平擅自挪用装修工程款、拖欠工人工资及供应商材料款，且目前无法联系，导致该《施工合同》无法继续履行；乙方已向紫钰公司支付了部分装修工程款，尚有部分装修工程尾款未支付甲、乙双方达成如下备忘录：为了减少乙方损失，协助乙方尽快完成房屋装修工程，并体现甲方对业主的关怀，甲方同意先行垫付资金代紫钰公司将未完工工程款退还乙方。同时，乙方同意将同等金额内对紫钰公司主张返还装修工程款及向紫钰公司主张违约责任的全部权利让与甲方。甲方向紫钰公司及其法定代表人李小平追讨相关款项时，乙方同意无条件按照甲方要求给予配合；对于未完成的装修工程，由乙方自行联系第三方完成，与甲方无关。对于乙方尚未支付的该房屋的部分装修工程款，乙方有权不予支付，作为该房屋装修工程已完工部分的质量保证金。后，原告龙湖公司依据上述《备忘录》中确定的未完工工程款的数额即146680元向张宁等22名业主通过银行转账方式分别予以退还，张宁等22名业主向原告龙湖公司分别出具相应《收条》。
另查，2015年8月31日，被告家福公司向原告龙湖公司出具《承诺书》，承诺：本公司自愿为紫钰公司承包的龙湖香醍北区公寓装修项目中应由紫钰公司承担的全部责任、装修合同的履行、龙湖公司为紫钰公司垫付款项偿还及因此给龙湖公司造成的全部损失向龙湖公司承担连带保证责任。因原、被告意见分歧较大，致本案调解未果。
上述事实，有《施工合同》、《紫钰工地客诉事件处理约定》、《违约事件处理备忘录（一）》、《事件处理备忘录》、《备忘录》、《收条》、当事人陈述等附卷佐证。
本院认为，根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并就另一方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告紫钰公司和被告李小平经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭应诉，视为其放弃了答辩和质证的权利。龙湖香醍北区公寓项目张宁等22户业主与被告紫钰公司签订的《施工合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行各自的合同义务。张宁等22户业主支付装修款后，被告紫钰公司应当依约履行装修义务。因被告紫钰公司法定代表人李小平将业主交付的装修款挪用于偿还其个人债务，致使装修工程无法完工，张宁等22户业主要求被告紫钰公司赔偿损失，符合法律规定，依法应予支持。为避免出现群体事件，原告龙湖公司作为该龙湖香醍北区公寓项目的现场物业管理公司，邀请张宁等22户业主与被告紫钰公司及其法定代表人李小平共同对各业主房屋装修未完工工程的实际情况进行核实，双方共同出具了《紫钰工地客诉事件处理约定》，由被告紫钰公司盖章，确认了张宁等22户业主的装修工程未完成的具体工程量。该《处理约定》有被告紫钰公司的盖章，系其真实意思表示，本院依法予以认可。原告龙湖公司与被告紫钰公司、被告李小平签订的《备忘录》及《备忘录（一）》系双方真实意思表示，并不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，依法予以认定。根据《备忘录》及《备忘录（一）》的约定，造成张宁等22户业主的装修损失应当由被告紫钰公司及其法定代表人李小平承担连带责任，与原告龙湖公司无关。原告龙湖公司向张宁等22户业主垫付了赔偿款后，依法享有向责任人被告紫钰公司及其法定代表人李小平追偿的权利，原告诉请被告紫钰公司、被告李小平支付垫付的工程款，并要求二被告承担连带责任，符合法律规定，本院依法予以支持。原告向张宁等22户业主垫付了赔偿款共计148680元，但被告紫钰公司已向原告龙湖公司交纳的合作保证金3万元应用以抵扣上述赔偿款，故本院认为赔偿款应为118680元。
被告家福公司向原告龙湖公司出具书面《承诺书》，约定：“本公司自愿为陕西紫钰装饰公司承包的香醍北区公寓装修项目中应由陕西紫钰装饰工程有限责任公司承担的全部责任、装修合同的履行、西安龙湖物业服务有限公司为陕西紫钰装饰工程有限责任公司垫付款项及因此给西安龙湖物业服务有限公司造成的全部损失承担连带保证责任。”该承诺书系被告家福公司真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，本院依法予以认定，故被告家福公司应对被告紫钰公司涉案债务承担连带责任。被告家福公司提出其承担保证责任的范围系被告紫钰公司向原告龙湖公司交纳的保证金金额之内，因未能提供相应证据证明，本院依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告陕西紫钰建筑装饰工程有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告西安龙湖物业服务有限公司工程款龙湖公司118680元。
二、被告李小平对被告陕西紫钰建筑装饰工程有限责任公司上述债务承担连带给付责任。
三、被告西安家福装饰工程有限公司对被告陕西紫钰建筑装饰工程有限责任公司上述债务承担连带给付责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3234元、公告费800元（原告均已预交），由原告承担621元，剩余2613元由三被告承担连带责任，被告承担部分于上述付款时间一并支付原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。
审 判 长 韩 霞
人民陪审员 白 瑛
人民陪审员 陈建芳
二〇一七年二月二十七日
书 记 员 董剑飞
打印人：周惠荣校对人：董剑飞送达时间：2017年月日