江苏省丹阳市人民法院
民 事 判 决 书
（2014）丹后民初字第1934号
原告江苏中强钢结构有限公司。住所地：丹阳市丹北镇尧巷村。
法定代表人陶方兵，该公司总经理。
委托代理人刘冬青，丹阳市新区法律服务所法律工作者。
被告丹阳市新威汽车部件有限公司。住所地：丹阳市丹北镇长春工业园。
法定代表人魏国和，董事长。
委托代理人丁志荣，江苏金矛律师事务所律师。
原告江苏中强钢结构有限公司与被告丹阳市新威汽车部件有限公司建筑工程施工合同纠纷一案，本院于2014年11月19日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。原告江苏中强钢结构有限公司的法定代表人陶方兵、委托代理人刘冬青，被告丹阳市新威汽车部件有限公司的委托代理人丁志荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告江苏中强钢结构有限公司诉称，原、被告双方于2011年12月28日签订了“开封市新威汽车部件有限公司1#、2#车间钢结�房承建工程及附属工程项目合同，总价为18516600元。施工后，实际造价结算为21402480元。合同签订后，原告按照合同约定的期限及质量等各项要求，如期完成了工程。同时，通过河南省开封市房屋建筑工程和市政基础实施建设局验收后合格备案。但被告在该工程交付使用后，经双方结账，被告尚欠我公司4514572元，至今拖欠不付。（注：开封市新威汽车部件有限公司经查询全国组织机构代码信息核查及开封市工商行政管理局核查该单位为不存在）。原告遂诉至本院，请求判令被告立即给付原告工程款4514572元，工程款的银行贷款利息损失36000元，诉讼费用由被告承担。
原告江苏中强钢结构有限公司向本院递交以下证据：
1、2011年12月28日原、被告签订的建设工程合同一份以及补充协议一份，2012年4月15日原、被告签订的增加基础工程承包合同一份，2012�7月18日原、被告签订的附属工程合同一份，2013年4月16日加固图纸一份，2013年3月25日王纪耉出具的证明，证明被告将上述工程（包含基础工程、附属工程等）发包给原告等事实。
3、竣工验收备案证书，证明该工程已经全部验收合格后交付使用。
4、开封市工商行政管理局的查询和全国组织机构代码查询单各一份，证明开封市新威汽车部件有限公司没有主体市场档案，所以没有把该公司列为被告。
5、2013年5月15日，结账单一份，由王纪耉在上面签字，并注明合计工程款价款为21338000元，证明被告基础建设工程的主管王纪耉确认总工程款和欠款数。
6、原告的支出总价款清单以及被告给付价款的收据，证明原告总工程款是21338000元，已经支付16823428元，实际欠款4514572元。
被告丹阳市新威汽车部件有限公司辩称，我们认为�案的涉案工程是事实，工程属于开封市新威汽车部件有限公司所有，合同主体相对性看，本案主体应将开封市新威汽车部件有限公司成为被告。我公司已经付款17624428元，且原、被告尚未结算，王纪耉虽然是我公司的员工，但是其没有权利与原告结账，请求法院依法认定。
被告丹阳市新威汽车部件有限公司向本院递交以下证据：
付款收据一组（复印件），证明被告已经给付工程款17624428元。
经审理查明：2011年12月28日，原告江苏中强钢结构有限公司与被告丹阳市新威汽车部件有限公司签订建设工程施工合同，由原告承建“开封市新威汽车部件有限公司”的1#、2#车间钢结构、土建、水电、消防等工程，总价款为16500000元，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的1%。“开封市新威汽车部件有限公司”在合同上加盖合同专用章。�日，原、被告又签订补充协议一份，对合同内容进行了补充约定。2012年4月15日，原、被告又签订合同一份，原告承建1#厂房的设备基础材料，总价款为800000元整。2012年7月18日，原、被告又签订附属工程合同，对附属工程工程量的计算方式进行了约定。2013年4月16日，被告将1#车间的加固工程又发包给原告。2013年5月15日，被告的员工王纪耉在原告出具的结算单上签字确认，工程总价为21338000元。2014年1月20日，上述工程竣工，经开封市住房和城乡建设局验收备案。在施工过程中，被告陆续付款16823428元，尚欠工程款4514572元。原告索款未果，诉至本院。
又查明，2014年11月17日，开封市工商行政管理局出具证明一份，内容为经查我局市场主体档案信息库中无“开封市新威汽车部件有限公司”档案信息。
以上事实，由原、被告提供的证据以及当事人的庭审�述所证实。
本院认为，原、被告签订的建筑工程施工合同、补充协议等系双方当事人真实意思表示，也不违反法律的强制性规定，是合法有效的。原、被告均应按照合同约定履行各自的权利义务。被告尚欠原告工程款4514572元事实清楚，本院予以确认，该项工程已经竣工验收，但是根据合同预定，应预留质量保修金1%，该质量保修金尚不符合付款的条件，即扣除213380元的质量保证金后，被告尚需付款4301192元。故原告要求被告给付价款4301192元的诉讼请求，本院予以支持。原告主张的延期给付工程款的银行贷款利息损失36000元符合法律规定，本院予以支持。被告辩称开封市新威汽车部件有限公司是合同主体，系本案被告，但其未申请追加该公司为被告，且根据原告提供的证据，该公司是否存在尚有疑问，故本院对被告的该项辩称意见不予采信。被告辩称其工作人员王纪耉无权与原告结算，本院认为，王纪耉代表被告负责对开封的工程进行管理，原告提供的附加工程量证明、加固方案的图纸等证据上均由王纪耉签字确认，王纪耉系被告该项目的负责人，其有权代表被告与原告进行对账确认。被告辩称已经付款17624428元，原告不予认可，本院认为被告未能提供原告收款的收据原件，不能证明被告付款17624428元的事实，故对被告的该项辩称意见不予采信。为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二的规定，判决如下：
一、被告丹阳市新威汽车部件有限公司于本判决生效后十五日内给付原告江苏中强钢结构有限公司价款4301192元元以及利息损失36000元，合计4337192元；
二、驳回原�的其他诉讼请求。
如果原告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费43204元，由原告负担4300元，由被告负担38904元（此款原告已预付，原告同意此款由被告直接向其支付，本院不再退还，由被告在本判决生效后10日内向原告支付)。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时向该院(开户行：工商银行镇江市永安路分理处，帐号：11×××61)预交案件受理费。
审 判 长 赵 文 杰
人民陪审员 宦新华人民陪审员刘瑞荣
二〇一五年十一月十一日
书 记 员 陈 红 俊
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。
第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发
的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支
付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条�庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。