河南省中牟县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫0122民初4939号
原告：郑州百盛玻璃有限公司，住所地郑州市中牟县汽车产业集聚区建设路与正中大道交叉口路东，统一社会信用代码914101227891934000（1-1）。
法定代表人：刘道银，任该公司总经理。
委托诉讼代理人：刘用，河南迪卡沃律师事务所律师。
委托诉讼代理人：刘晓刚，男，1982年4月20日生，汉族，住郑州市中原区，系该公司员工。
被告：新中原建筑装饰工程有限公司，住所地石家庄市长安区建华北大街138号百川大厦1单元23层，统一社会信用代码911301007434489652。
法定代表人：吴铁龙，任该公司经理。
被告：新中原建筑装饰工程有限公司上海分公司，住所地上海市宝山区双城路803弄11号1602B-864室，统一社会信用代码913101135680000469。
负责人：吴声泰，任该公司总经理。
委托诉讼代理人：曾国利，男，1985年10月4日生，汉族，住福建省晋江市，系该公司项目总经理。
原告郑州百盛玻璃有限公司（以下简称“百盛玻璃”）与被告新中原建筑装饰工程有限公司（以下简称“新中原公司”）、新中原建筑装饰工程有限公司上海分公司（以下简称“新中原分公司”）合同纠纷一案，本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告百盛玻璃委托诉讼代理人刘用、刘晓刚，被告新中原分公司委托诉讼代理人曾国利到庭参加诉讼，被告新中原公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
百盛玻璃向本院提出诉讼请求：1.要求被告支付原告价款114312.1元及利息（以114312.1元为基数，自2017年9月29日起至实际还款之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算），违约金11079.36元，仓储费1000元；2.被告承担本案诉讼费。事实和理由：2016年8月30日，原被告双方就绿地香颂工程所用玻璃签订定作合同，合同约定了产品的名称、型号、数量、价格、结算方式、违约责任等，合同签订后，原告按照被告要求定作玻璃并供给被告，自2016年9月17日至2017年1月15日，原告累计为被告加工玻璃产品价款369312.11元，被告已支付225000元，下欠144312.1元未支付（其中335452.69元玻璃产品被告已收，33859.42元玻璃产品被告拒收，原告存放于仓库），原告诉至本院。
新中原公司未答辩。
新中原分公司辩称，被告未拒收原告玻璃产品，结算单是原告单方制作，未经被告核算，拖欠价款数目被告不确定，合同约定两千平方一结算，付70%，已付货款不止70%，故其不存在违约情形。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年8月30日，新中原上海分公司作为甲方，百盛玻璃作为乙方，双方签订《玻璃加工定做合同》，合同约定：经双方友好协商，甲方同意向乙方购买绿地香颂工程所用玻璃，货品名称、型号：6mmLOW-E＋12A＋6mm双钢化中空玻璃，数量4000㎡，产品单价123元/㎡，总价492000元，备注：北玻LOW-E。合同生效后，首批常规中空玻璃，以甲方正式料单下至乙方后5天内开始交货（生产过程零星补片除外）。交货地点：郑州市范围内甲方工地指定位置车板交货。合同签订后，甲方支付乙方定金50000元，定金冲抵最后一笔货款。乙方供货至2000平方米甲方支付已供货货款的70%，最后一批约1000平米（零星补片除外）供货前甲方支付全部合同货款的95%，其余5%在全部货物供货完毕后7日内甲方结清。若合同跨年度执行，甲方同意于每年的6月20日、12月20日前结清乙方所有已发货物的全部货款。若乙方未能按合同要求及时供货造成工期延误的，延迟交货超过一周，则从第八天起每天须向甲方支付该延迟交货货款千分之二违约金，累计处罚违约金总额不超过总金额的3%，不可抗力除外。若甲方未能按合同规定及时付款，已到合同或双方约定交货时间而甲方未提货导致产品积压，乙方交货期相应顺延，若延迟超过一周，则从第八天起每天甲方须向乙方支付该货款千分之二的违约金，累计处罚违约金总额不超过合同总金额的3%，若乙方已经按照合同要求送货到指定地点而甲方未及时接货，甲方还应承担因逾期接货产生的全部仓储费以及其他相关费用。
百盛玻璃与新中原分公司于2017年12月19日本案审理过程中，形成决算显示截至2016年12月7日，百盛玻璃向新中原分公司发送玻璃产品共计2739.57㎡，价值335452.69元，新中原分公司向百盛玻璃支付共计255000元玻璃款，下欠80452.69元玻璃款。
百盛玻璃称“2017年1月15日其为新中原分公司加工价值33859.42元玻璃产品，因合同履行过程中，新中原分公司未按付款节点支付货款（合同约定：若合同跨年执行，新中原分公司同意于每年6月20日、12月20日前结清百盛玻璃所有已发货物的全部货款），其要求新中原分公司支付全部货款后再向新中原分公司发送玻璃产品，新中原分公司未付剩余全部货款，百盛玻璃将价值33859.42元玻璃产品存放于仓库”，新中原分公司称“价值33859.42元玻璃产品新中原分公司于2016年12月15日下单，原告一个月之后才告知新中原分公司已生产，对该笔货款新中原分公司不予认可，双方并未约定2016年10月31日（双方决算显示截至2016年10月31日，乙方供货达到2000平方米）为付款时间或节点，新中原分公司不存在违约，百盛玻璃未按时发货，存在违约情形”，原被告之间形成纠纷，原告诉至法院。
本院认为：当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。当事人互负债务的，有先后履行顺序，先履行义务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。
本案中，百盛玻璃与新中原分公司双方约定若合同跨年执行，新中原分公司同意于每年6月20日、12月20日前结清百盛玻璃所有已发货物的全部货款，在合同履行过程中，新中原分公司未于2016年12月20日前结算百盛玻璃已发货的全部货款，依据双方合同的约定，百盛玻璃交货期可相应顺延，而新中原分公司在未通知百盛玻璃情况下，在他处另行定作产品，导致百盛玻璃为新中原分公司加工定制的产品（特定物）积压，新中原分公司存在违约情形，应承担违约责任，但新中原分公司因不具有法人资格，其民事责任应由公司承担，故百盛玻璃要求新中原公司支付其下欠货款114312.1元及利息（以114312.1元为基数，自2017年9月29日起至实际清偿之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算），并按合同约定支付违约金11079.36元（总货款335452.69元的3%），合法有据，本院予以支持。百盛玻璃要求支付仓储费，不符合合同约定，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
被告新中原建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内清偿原告郑州百盛玻璃有限公司货款114312.1元及利息（以114312.1元为基数，自2017年9月29日起至实际清偿之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）;
被告新中原建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内清偿原告郑州百盛玻璃有限公司违约金11079.36元；
三、驳回原告郑州百盛玻璃有限公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3428元，由被告新中原建筑装饰工程有限公司负担3378元，原告郑州百盛玻璃有限公司负担50元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。
审 判 长 刘亚若
人民陪审员 刘松喜
人民陪审员 王立功
二〇一八年六月二十六日
书 记 员 王志敏