湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）鄂武东开民一初字第01558号
原告：深圳市新纶科技股份有限公司，住所地：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园。
法定代表人：侯毅，该公司董事长。
委托代理人：晏全军，该公司员工。
委托代理人：陈杰，广东开野律师事务所律师。
被告：武汉雅图数字视频技术有限公司，住所地：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦7058室。
法定代表人：谢敬，该公司董事长。
委托代理人：邹中国，广东贤耀律师事务所律师。
原告深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称：原告）诉被告武汉雅图数字视频技术有限公司（以下简称：被告）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年11月30日立案受理，依法由代理审判员郝虹适用简易程序，于2016年1月27日公开开庭进行审理。原告的委托代理人晏全军、陈杰到庭参加诉讼，被告经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2013年8月15日，原告与被告订立《武汉雅图数字视频技术有限公司中国光影城一期1#、2#厂房净化车间装修工程施工合同》两份，由原告承接被告中国光影城一期1#、2#厂房净化车间装修工程。在施工过程中，根据被告的要求，2#厂房陆续发生工程增项及设备增加，以上工程总价为13632982.13元。合同生效后，原告按合同约定积极履行义务，2#厂房于2014年5月15日通过被告验收，1#厂房因被告原因停工至今。根据原告于2014年5月26日向被告提交的《1#厂房已完成工程量报价汇总表》和《工程汇总表》及2014年6月17日向被告提交的《说明》，1#厂房已完成工程量2179338.52元，2#厂房完工工程量6847185.80元，合计9026524.32元。2015年4月13日，原、被告订立《关于支付前期工程进度款及后续施工事宜的计划》，被告应当在2015年9月底前就1#厂房是否继续施工给出明确答复。2015年10月16日，原告向被告发函，要求被告按照约定支付工程款，但被告至今未答复。截至原告起诉时，被告仅向原告支付工程款4250000元，尚欠巨额工程款未支付。故起诉，要求判令：1、被告向原告支付工程款4776524.32元；2、被告向原告支付使其付款利息33717.6元（计算至2015年11月6日）；3、被告承担本案诉讼费。
被告未到庭，未发表答辩意见。
经审理查明：2015年8月15日，原、被告签订《武汉雅图数字视频技术有限公司中国光影城一期1#、2#厂房净化车间装修工程施工合同》一份，发包方为被告（甲方），承包方为原告（乙方），双方约定：工程名称：雅图中国光影城一期1#、2#厂房净化车间装修工程；工程地点：湖北省武汉市东湖开发区；承包范围：室内厂房净化车间装修工程设计施工图的全部工作内容（消防工程、地面面层工程及原来土建己招标的装修工程除外）。需承担所有施工范围内的其他分包工程的协调和管理工作；承包方式：包工包料、包质量、包竣工验收、包试运行、包工期、包文明施工，包安全、包施工技术措施、包垃圾外运、包施工风险等费用；合同总工期90天，开工日期为2013年7月5日，竣工日期为2013年10月5日；合同价款及付款方式：暂定合同总价人民币：10750000元，（己扣除设计费，安全、文明施工、措施费及规费），预付款为总合同金额的20%，工程进度款为乙方每月2日前按实际完成的工程量填报并经监理工程师和甲方项目负责人审核〈3天内审定）；审定后3天内支付工程进度款金额为实际完成工作量的70%；乙方提供全部结算资料及合格竣工验收资料，并按甲方确定的资料审核程序达到要求，经甲方、监理公司验收达到合同的约定，且乙方向甲方提交符合档案馆归档要求的工程档案材料，乙方向甲方提交乙方范围内全部工程竣工资料和工程造价结算书，甲方完成审核，双方确认后15个工作日内甲方支付至乙方竣工结算总价的95%；工程价款计价方式及工程量确认：本工程为固定单价合同，即使材料、人工涨价时综合单价也作调整；工程量据实结算，在施工过程中支付进度款时工程量以监理、业主单审核结果进行付款，决算时最终工程量以审计结果为准；该合同还就其他事项进行了约定。该工程原告投标价为10750000.00元，其中1#厂房工程造价5574450.15元，2#厂房工程造价5175549.85元。同日，双方又签订《武汉雅图数字视频技术有限公司中国光影城一期1#、2#厂房净化车间设备合同》一份，设备合同价款为2700000元（原告投标造价，其中1#厂房工程造价1373850.50元，2#厂房工程造价1326149.50元），其他约定同前述合同一致。
合同签订后，原告即组织人员进行施工。在施工过程中，对部分工程量进行了增加。2014年5月15日，该工程中2#厂房净化装修工程进行了竣工验收，1#厂房至今未完工。至本案起诉时止，被告实际支付的工程款4250000元。
2015年4月13日，原、被告签订《关于支付前期工程进度款及后续施工事宜的计划》一份，约定：1、乙方（原告）在2013年9月9日申请的工程进度款603万元，甲方（被告）已支付425万元，对于剩余工程进度款，甲方承诺在2015年6月25日前支付100万元；2、待甲方向乙方支付前述100万元工程进度款后，双方协商时间将2#厂房的水管试验压力整改至设计压力，经甲方（含监理方）验收合格，甲方在15天内支付前述剩余工程进度款的余款人民币78万元。3、乙方根据工程实际进度，在2014年5月26日提交给甲方的工程量清单汇总价格903万元（含第1条所述的603万元），依据原合同规定的付款方式，应支付乙方工程进度款803万元，这其中有200万元未经甲方确认。4、对于第3条所述的未经甲方确认的工程进度款200万元，甲方在8月份支付100万元，9月20日前支付100万元。5、乙方承诺对1#厂房继续施工，甲方在2015年9月底前给出明确答复，如需乙方继续施工，双方签定补充协议明确付款方式；甲方不管任何原因，如在2015年9月底前通知让乙方放弃继续施工或者未明确答复乙方是否继续施工，双方将对2#厂房及1#厂房己完成的工程量进行结算（含原合同规定按时进场的材料、设备及乙方调往他处物料产生的物流费用等）。
上述协议签订后，原、被告未按协议履行。2015年10月16日，原告向被告发函，要求原告确认工程1#厂房已完成工程量2179338.52元，2#厂房完工工程量6847185.80元，合计9026524.32元。该函件通过快递方式邮寄给被告，但未妥投。原告遂诉至本院，要求判如所请。
本案在诉讼过程中，被告于2016年1月18日向本院邮寄管辖权异议申请书一份，认为原、被告于2013年8月15日签订的《施工合同》、《设备合同》约定，双方在履行合同时发争议，首先应协商解决，经双方同意可要求建设主管部门调解，若对调解结果不能接受，或由于一方不执行调解结果等原因使调解结果无法执行，可在调解结果作出7天后直接向本院起诉。本次纠纷双方未在建设主管部门调解即起诉，违反合同约定，请求驳回原告的起诉，告知其向建设主管部门申请调解。经查，本院于2015年1月29日向被告邮寄送达起诉状副本等材料，被告于2015年12月30日签收。原告于2016年1月18日向本院邮寄的管辖权异议申请书已超过被告的答辩期限。
上述事实，有双方签订的合同、计划书、竣工验收报告、银行汇款票据、邮件送达签单及当事人的陈述予以证实。
本院认为，原、被告签订的《武汉雅图数字视频技术有限公司中国光影城一期1#、2#厂房净化车间装修工程施工合同》、《武汉雅图数字视频技术有限公司中国光影城一期1#、2#厂房净化车间设备合同》及《关于支付前期工程进度款及后续施工事宜的计划》均系双方真实意思的表示且不违反法律强制性规定，合法有效，双方均应按上述协议合同履行合同义务。根据原告提交的证据，合同所涉2#厂房已竣工验收，1#厂房尚未完工，原告向被告提交函件，要求被告确认已完成工程量价款为9026524.32元，但该函件未送达到被告，被告对原告提出的工程价款未确认。鉴于原、被告所签订定的两份合同所涉工程未全部竣工验收，也未进行结算，原告依据其单方作出的工程价款9026524.32元要求被告支付工程款的依据不充分，不予支持。
根据双方于2015年4月13日签订《关于支付前期工程进度款及后续施工事宜的计划》，被告应于2015年6月25日前支付工程进度款100万，2015年8月前支付100万，2015年9月20日前支付100万。鉴于被告对上述工程进度款已予以确认并同意支付，应由被告向原告支付上述工程进度款300万元。
对于原告要求被告支付剩余工程款及利息的请求，待双方对合同所涉工程进行结算后，原告可以另行主张权利。
被告未在提交答辩状期间向本院提交管辖权申请，不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条的规定，对于被告提出的管辖权申请不予审查。
据此，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
被告武汉雅图数字视频技术有限公司于本判决生效后十日内支付原告深圳市新纶科技股份有限公司工程款300万元。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费45282元，减半收取22641元，保全费5000元，由原告深圳市新纶科技股份有限公司负担8293元，被告武汉雅图数字视频技术有限公司负担19348元。（此款已由原告预交，被告武汉雅图数字视频技术有限公司于本判决生效之日起十日内向原告深圳市新纶科技股份有限公司支付19348元）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第一项的规定，预交上诉案件受理费，款汇武汉市中级人民法院，收款单位全称：湖北省武汉市中级人民法院；账号：17079501040003967；开户行：农行武汉民航东路支行。上诉人在上诉期满后七日内未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理。
代理审判员 郝虹
二〇一六年三月二日
书 记 员 方园