北京市海淀区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）海民初字第22581号
原告中国海诚投资发展公司，住所地北京市西城区阜外大街乙22号。
注册号：100000000007431（8-1）。
法定代理人董强，总经理。
委托代理人金颖，北京市显杨律师事务所律师。
被告北京隆生精英环保科技有限公司，住所地北京市海淀区中关村东路1号院3号楼406室。
注册号：110105010807064。
法定代理人刘媛珍，董事长。
委托代理人农庆庄，男。
委托代理人蓝海燕，女。
原告中国海诚投资发展公司（以下简称海诚公司）与被告北京隆生精英环保科技有限公司（以下简称隆生公司）建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海诚公司委托代理人金颖，隆生公司委托代理人农庆庄、蓝海燕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
海诚公司诉称，2008年8月31日，我公司与隆生公司签订《沈阳飞机工业（集团）有限公司技术改造项目施工合同》。上述合同履行过程中，发生了208223元的增项。我公司依约履行了合同义务，但隆生公司至今尚欠我公司208223元的增项工程款。现起诉至法院要求隆生公司：1、支付工程增项款5万元；2、承担本案诉讼费。
隆生公司辩称，2008年8月31日，我公司与中轻海诚工程公司签订《设备制作安装合同》，即《沈阳飞机工业（集团）有限公司技术改造项目施工合同》。合同签订后我公司积极全面履行了付款义务，我公司不欠海诚公司工程款。海诚公司主张增项，其中，韩向东是海诚公司的经理，韩向东签署的增项单我公司不认可。崔健是我公司的现场负责人，对于崔健签字的单子有3张，1张是设备技术要求，不是增项；2张是沈飞工程变更通知明细，都是我公司出料，海诚公司出人，�是工时。我公司同意给付崔健签字的增项款一共5400元，其他无人签字的不认可。同时，海诚公司所交付的工程出现严重质量问题，给我公司造成80万元经济损失，海程公司应当赔偿。我公司要求海诚公司进行维修或者扣除维修费用，就相关损失我公司保留诉权并准备提起反诉。现我公司同意支付海诚公司12400元工程增项款，不同意海诚公司的其他诉讼请求。
经审理查明：海诚公司原名称为中轻海诚工程公司（以下简称中轻海诚公司），于2009年9月变更为现名称。2008年8月31日，隆生公司（发包人）与中轻海诚公司（承包人）签订《设备制作安装合同》，即《沈阳飞机工业（集团）有限公司技术改造项目施工合同》（合同编号：CAISMC-2008-120），合同约定：第一条工程概况：工程名称为沈阳飞机工业（集团）有限公司技术改造项目，工程地点为沈阳飞机工业（集团）有限公司，工程范围见工程量表格，工程内容为锅炉烟气脱硫及除尘，承包方式为包工包料。第二条工程期限：合同总工期为45天，开工日期为2008年9月1日，竣工日期为2008年10月15日。第三条工程合同价款：3.1工程合同总价为266万元;3.2如遇下列情况，合同总价作相应调整：3.2.1工程量增加或设计变更超出工程范围和工程内容;3.2.2如工程设备材料价格上涨超过5%，合同价款据实增加。第四条双方现场代表及工作：发包人现场代表姓名崔健，职务经理，负责监督乙方施工的工期及质量，提供承包方施工的各种条件;承包人代表姓名韩向东，职务经理，负责现场施工管理，及时与甲方代表对施工情况进行沟通，确保工程顺利按时完工。第七条工程质量和检查验收：工程质量标准合格;承包人严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规定、规程进行施工，并接受发包人现场代�和监理工程师的监督检查。第九条工程变更：9.1工程量增减，施工中发包人对原设计进行变更，经设计单位确认后，发包人应在变更前5天向承包人发出书面变更通知。承包人按通知进行变更，因变更导致的经济支出和承包人损失，由发包人承担，合同价款相应调整，工期相应顺延；9.3其他约定：工程量超出合同附件工程量一览表中的部分，根据其单价据实调整合同价款。第十三条竣工验收：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。第十四条竣工结算：以双方签字认可的变更增项单列入结算。第十六条工程保修期限1年。后海诚公司按照双方合同约定进行了施工。
审理中，海诚公司就其主张的工程增项款提供如下证据：1、2009年6月14日崔健签字的《沈飞管路保温技术说明及要求》;2、2009年6月6日崔健签字的沈飞变更工作量明细单1张;3、2009年4月8日崔健签字的沈飞变更工作量明细单1张;4、2008年11月15日崔健签字的变更单1张;5、2008年11月24日崔健签字的新增工作量单1张;6、2008年11月24日崔健签字的新增工作量单1张;7、新增取样管PVC单1张;8、2008年11月14日崔健签字的脱流塔新增平台用料单1张。隆生公司对上述证据质证意见如下：认可崔健是我公司经理。证据1是一个工作技术要求，不是增项单。证据2真实性认可，一共7人干了5天活儿，按照每人每天100元计算，一共是3500元。证据3真实性认可，一共9人干了一天活儿，按照每人每天100元计算，一共是900元。证据4，2008年11月15日的变更单上有崔健的签字，但是没有写清是哪个工程的单子，而且是变更单，不是增项单，并不是增加材料，不能说明产生了增项费用。证据5真实性认可，我公司同意按照1000元计算支付增项的费用。证据6真实性认可，我公司同意按照2000元标准计算支付增项的费用。证据7没有崔健签字，真实性不予认可。证据8真实性认可，我公司同意按照5000元标准计算支付增项的费用。综上认可证据1至证据8中工程增项款共计12400元。另，海诚公司提供竣工报告1份，用于证明该工程竣工日期为2008年12月15日。隆生公司对竣工报告的真实性无异议，但称其公司于2009年3月3日在该竣工报告上签字，故双方竣工时间应该以其签字日期为准。审理中，经本院释明，海诚公司明确表示就其主张增项的工程量不申请评估作价。隆生公司抗辩称海诚公司给其造成经济损失，但其在本案审理中未提出反诉。
上述事实，有双方当事人陈述，《设备制作安装合同》、竣工报告、变更增项单、准予变更登记通知书等证据材料在案佐证。
本院�为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明其事实主张的，应由其承担不利的后果。本案中，海诚公司与隆生公司在合意基础上就沈阳飞机工业（集团）有限公司技术改造项目达成一致，并签订《设备制作安装合同》，因该合同未违反国家法律、行政法规的强制性规定，故为有效合同，双方均应予遵守并诚实、全面履行。现海诚公司主张工程增项款，但依据其提供的证据本院无法对工程增项款数额予以确定。经本院释明，海诚公司明确表示对其主张增项的工程量不申请评估作价。现隆生公司同意给付海诚公司工程增项款12400元，对此本院不持异议。就海诚公司主张隆生公司给付12400元以外的工程增款项，依据不足，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、北京隆生精英环保科技有限公司于本判决生效后七日内支付中国海诚投资发展公司工程增项款人民币一万二千四百元;
二、驳回中国海诚投资发展公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费一千零五十元，由中国海诚投资发展公司负担九百四十元，已交纳;北京隆生精英环保科技有限公司负担一百一十元，于本判决生效之日起七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交上诉状副本。交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未�纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 刘 娜
人民陪审员 周保山
人民陪审员 李 滨
二〇一三年十二月十七日
书 记 员 沙乃金