重庆市北碚区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）碚法民初字第03129号
原告重庆科嘉混凝土有限公司，住所地重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号，组织机构代码66893727-4。
法定代表人方刚，该公司总经理。
委托代理人冉志轩，重庆诚冠律师事务所律师。
委托代理人张乐然，重庆诚冠律师事务所律师。
被告重庆建工第十一建筑工程有限责任公司，住所地重庆市九龙坡区石桥铺石小路164号，组织机构代码20310182-1。
法定代表人曾理，该公司董事长。
委托代理人王文渊，重庆静昇律师事务所律师。
原告重庆科嘉混凝土有限公司（以下简称科嘉公司）与被告重庆建工第十一建筑工程有限责任公司（以下简称十一建司）买卖合同纠纷一案，本院于2015年5月4日立案受理后，依法由代理审判员陶艾担任审判长，与代理审判员王睿、人民陪审员代庆珍组成合议庭于2016年1月5日公开开庭进行了审理。原告科嘉公司的委托代理人冉志轩、张乐然，被告十一建司的委托代理人王文渊到庭参加了诉讼。在本案审理过程中，被告十一建司在提交答辩状期间对管辖权提出异议，法院审理管辖权异议期间依法不计入审限。本案现已审理终结。
原告科嘉公司诉称，原、被告于2011年3月8日签订《重庆市建设工程预拌砼供应合同》，约定原告向被告承建的中安翡翠湖建设工程供应不同强度等级的预拌砼（混凝土），合同还约定了混凝土的种类、单价、付款方法、违约责任等内容。合同约定后，原告依约履行了自己的供货义务，截止至起诉之日，共向被告供应价值6994582.50元的混凝土，而被告多次无故向原告拖欠货款，其行为已构成违约。双方签订的合同系同一债务分期履行的合同，被告于2014年7月21日向原告支付最后一笔货款，故截止至起诉之日，本案诉讼时效期间并未超过。现要求法院判令被告向原告支付逾期付款违约金共计565385.50元（按日万分之五计算至实际付清之日止）。
被告十一建司辩称，原、被告签订《重庆市建设工程预拌砼供应合同》属实，该合同中未约定违约金的具体数额和计算方法，原告主张的违约金并无依据。滞纳金系行政法律概念，并无民事法律效力，不应得到主张。被告在履行合同义务过程中，因双方对具体的货款金额并未最终结算，故根据交易习惯不定期地按整数支付货款，并提前超额支付了部分货款，原告在收到被告支付的款项时并未提出要求被告承担违约金的主张，结算最终办理后，被告支付了所有的货款，因此被告并未违约。即使被告违约，也只承担因违约对原告造成的损失，而原告并未举示证据证明其遭受损失。即使被告违约，则日万分之五的违约金明显过高，依法应予减少。原告所主张的违约金共计30笔，只有2013年8月以后的未过诉讼时效期间，2013年8月之前的均已超过诉讼时效期间。综上所述，要求法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，原告科嘉公司（乙方、供应方）与被告十一建司（甲方、使用方）于2011年3月8日签订了《重庆市建设工程预拌砼供应合同》，约定甲方承建了中安翡翠湖建设工程，由乙方向甲方出售A-C15、A-C20等不同强度等级的预拌砼，砼方量以实际供应为准，不同强度等级的砼所对应不同的单价，符合条件时单价可调整或另行协商。合同还约定甲、乙双方每月25日结算当月预拌砼的供应量，填写结算单据，并由甲方人员签字或加盖项目部印章视为有效确认。甲方应在乙方提交月结算单5日内确认混凝土供应量并核定金额，逾期未确认的，视为甲方认可乙方提供的月结算量，月结算量累计金额即作为该工程总结算金额。甲方应在次月的10日前按80%支付当月的砼货款，余下的20%砼货款，甲方应在中安翡翠湖所属范围内施工的单个单项工程计：（三期五组团13栋、三期七组团28栋、中安幼儿园和中安酒店）单项工程主体断水后三个月内平均向乙方支付完毕。若该工程在施工期间出现连续30天内甲方未使用砼或使用量不足200立方米的情形，则视为甲方工程停工；甲方应自停工之日起30日内结算付清乙方实际供应的所有砼货款。甲方不按合同约定支付货款，每延迟一天按未付款金额的0.5‰承担滞纳金。合同还约定了原、被告双方的责任，争议的解决方式、索赔、不可抗力等其他内容。
合同签订后，原告从合同签订之日起陆续向被告供应预拌砼，2013年1月17日向被告提供了最后一批货物。整个供货期间，被告分若干批次向原告支付了全部货款。其中，2013年3月19日前，被告尚欠原告总货款2114582.50元，此后被告分别于2013年8月22日支付350000元，于2013年11月14日支付200000元，于2014年1月26日支付100000元，于2014年1月29日支付425105.12元，于2014年7月21日支付余款1039477.38元。
上述事实，有重庆市建设工程预拌砼供应合同、重庆科嘉混凝土有限公司商品混凝土结算表、银行收款回单、单位工程参加单位有关责任人员名单、商品混凝土价格调整联系函及原、被告的当庭陈述载卷为据。
本院认为，原、被告签订的《重庆市建设工程预拌砼供应合同》合法有效，应作为确定原、被告各自合同权利、义务的依据。原告举示的全部结算表中均加盖有被告项目专用章或有被告方工作人员的签名确认，同时被告也按照结算表中的金额向原告支付了货款，故结算表应作为确认原告供货金额的依据。合同中“甲方不按合同约定支付货款，每延迟一天按未付款金额的0.5‰承担滞纳金”的约定符合合同法第一百一十四条的规定，系违约金条款，应作为被告是否承担违约责任及计算违约金数额的合同依据。
原、被告在合同中约定“每月25日结算当月的供应量，于次月的10日前按80%支付当月的砼货款”，说明原、被告签订的合同虽系连续供货合同，但按月结算，每批次的金额的80%均属于多个独立的债权债务，被告未按期履行上述义务的行为属违约行为。合同中还约定“若该工程在施工期间出现连续30天内甲方未使用砼或使用量不足200立方米的情形，则视为甲方工程停工；甲方应自停工之日起30日内结算付清乙方实际供应的所有砼货款”，被告从2013年1月17日起连续30日未使用原告的砼，视为被告工程停工，被告应于2013年3月19日付清原告实际供应的所有砼的剩余货款，被告未按期履行该义务属违约行为。
违约金系普通民事责任，适用两年诉讼时效期间的限制，原告应于知道或应当知道其权利被侵害之日起两年内起诉。根据上述分析，双方的合同并非同一债务分期履行的合同，故被告每次延迟履行付款义务的违约金均应分别计算诉讼时效期间。原告于2015年4月30日向本院提交民事起诉状，故2013年4月30日前的违约金均超过诉讼时效期间。根据庭审中查明的供货时间及被告的付款时间来看，被告于2013年2月10日前（最后一月供货的付款时限）按80%计算当月货款的迟延付款违约金均已超过诉讼时效期间。虽从2013年3月19日起，被告应向原告支付剩余的所有货款2114582.50元，但2013年3月19日至2013年4月30日期间按该款项计算的违约金已超过诉讼时效期间。原告未举示证据证明以上违约金的诉讼时效期间有中止、中断的情形，本院不予支持。
从2013年5月1日起至实际付款止的违约金并未超过诉讼时效期间，应予支持，计算如下：1、从2013年5月1日起至2013年8月21日止（113天）的违约金计算为2114582.50元×0.5‰/天×113天=119473.91元；2、从2013年8月22日起至2013年11月13日止（84天）的违约金计算为（2114582.50元-350000元）×0.5‰/天×84天=74112.47元；3、从2013年11月14日起至2014年1月25日止（73天）的违约金计算（2114582.50元-350000元-200000元）×0.5‰/天×73天=57107.26元；4、从2014年1月26日起至2014年1月28日止（3天）的违约金计算为（2114582.50元-350000元-200000元-100000元）×0.5‰/天×3天=2196.87元；5、从2014年1月29日起至2014年7月20日止（173天）的违约金计算为（2114582.50元-350000元-200000元-100000元-425105.12元）×0.5‰/天×173天=89914.79元。以上违约金共计342805.30元，被告未举示证据证明该数额过分高于给原告造成的损失，本院不予调整。
据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：
一、由被告重庆建工第十一建筑工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告重庆科嘉混凝土有限公司支付逾期付款违约金共计342805.30元。
二、驳回原告重庆科嘉混凝土有限公司的其他诉讼请求。
如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行的债务利息。
案件受理费9454元，由被告重庆建工第十一建筑工程有限责任公司负担5732元，由原告重庆科嘉混凝土有限公司负担3722元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。
审 判 长 陶 艾
代理审判员 王 睿
人民陪审员 代庆珍
二〇一六年四月十日
书 记 员 丁茂珂