福建省永泰县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）闽0125民初48号
原告鲍协平，男，汉族，住永泰县。
委托代理人倪志敏，福建科衡律师事务所律师。
被告福建五环实业有限公司，住所地永泰县。
法定代表人林清礼，董事长。
委托代理人刘承铤，福建国富律师事务所律师。
原告鲍协平与被告福建五环实业有限公司（下称“五环实业公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年1月6日立案受理后，依法由审判员付晓菲适用简易程序进行审理。原告鲍协平及其委托代理人倪志敏、被告五环实业公司的委托代理人刘承铤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告鲍协平诉称：2014年9月5日，原告与被告签订《建设工程施工合同》，其中第八条约定：工期每提前一天发包人应向承包人支付5000元奖金，每逾期一天承包人应向发包人支付5000元罚金；第二十二条约定：违约方应向对方偿付违约金5万元。若违约已给对方造成经济损失，违约金不够补偿时，违约方还应补足对方这部分损失。同时，根据《单位工程工期告知书》，案涉工程工期从2014年9月10日起至2014年10月10日止，共30天。为此，原告严格按合同施工，并于2014年9月30日完成山水传说区内道路K0＋000～K00＋540干压片碎石基层工程所有项目。原告认为其按合同约定应得奖励金5万元。但被告五环实业公司拒不支付，故请求法院判令被告支付原告工程奖励金5万元、违约金5万元，合计10万元，并从2014年11月10日至付清之日止按月利率2%支付利息。
原告鲍协平向本院提交了下列证明资料：A1身份证复印件，拟证明原告身份；A2《建设工程施工合同（道路干压片碎石基层）》，拟证明应按约支付日奖励金5000元及违约金5万元；A3《单位工程工期告知书》、《干压山水传说项目区内道路工程验收会议纪要》，拟证明原告提前10天完成工程；A4《建设工程结算审核结果确认书》及附件，拟证明对影响大型货车通行高于干压片碎石基层的井盖进行高程调整系后面增加工程内容，并不是案涉合同约定的施工内容，原告已于2014年9月30日依约完成了工程。
被告五环实业公司辩称：1、原被告之间签订的建设工程施工合同（道路干压片碎石基层）》（下称“《施工合同》”）是无效的。原告作为自然人，不具备建设工程施工合同的资质，其行为违反了建筑法的禁止性规定。2、《施工合同》无效，对此原告具有过错，由此其不能获得比履行有效合同更多的利益。原被告双方只能参照《施工合同》中关于工程造价、承包方式以及结算方法的约定，对案涉工程进行结算。案涉工程经被告要求原告整改后，已验收合格。原告对案涉工程款没有异议，被告亦支付了全部的工程款。3、《施工合同》无效，违约条款也是自始无效。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。
被告五环实业公司向本院提交下列证明资料：B1《单位工程结算余款支付审批单》、B2建筑业统一发票（代开）》、B3电汇凭证，拟共同证明被告已依约足额将工程款160915元支付给原告，不存在违约行为；根据《施工合同》的第十五、十六条约定，原告向被告申请验收及结算的时间，均已超过工期30个日历天的约定。
经法庭质证和审查，被告五环实业公司对A1至A4的真实性无异议，原告鲍协平对B1至B3的真实性无异议，本院认为上述证明资料形式、来源符合法律规定，且与本案事实相关联，均具有证据的客观性、关联性和合法性特征，本院予以确认，可以作为本案认定事实的依据。
根据本案现有证据，本院确认如下事实：
2014年9月5日，被告五环实业公司作为发包人与原告鲍协平签订《施工合同》一份，其中约定：1、山水传说区内道路K0＋000～K0＋540干压片碎石基层工程由原告鲍协平承包施工；2、工程内容及项目为200mm厚干压片碎石基层铺设、平整、碾压及二次转运，窨井四周300mm范围内C15砼加固；3、工程造价（暂定）为136825元；4、结算方法为工程量按实计算。干压片碎石基层按25元／㎡、C15砼加固按340元／㎡综合单价包干；5、开工日期以被告实际认可的开工日期为准。竣工日期按甲方确认的验收合格日。总日历工期30天。本工期每提前一天，发包人应向承包人支付5000元奖金，每逾期一天，承包人应向发包人支付5000元罚金；6、案涉工程质量等级合格以上（含合格）；7、竣工验收。发包人应在收到承包人竣工报告和竣工资料的28天内组织验收，于验收后14天内签署验收意见。若在收到报告的28天内或验收后的14天内无正当理由不组织验收或不签署验收意见，可视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续；8、竣工结算。承包人于竣工验收报告被批准的28天内向发包人提出结算报告后，发包人于收到合格的结算报告后的30天内进行核定；9、违约责任。违约方应向对方偿付违约金五万元；若违约已给对方造成经济损失，违约金不够补偿时，违约方还应补足对方这部分损失；等等。合同签订后，原告进场施工。同月10日，被告五环实业公司向原告鲍协平发出《单位工程工期告知书》，载明：案涉工程工期从2014年9月10日起至2014年10月10日止，共30日历天。按《施工合同》约定，工期提前或逾期，奖罚为每日5000元。2014年9月30日，被告五环实业公司召开山水传说项目区内道路（路基、路面、干压片碎石基层）工程验收会议，其中要求对工程缺陷进行整改，路基工程在30天内整改，路面、干压片碎石基层在7天内整改，并经监理确认后报业主复查予以支付结算工程款；其中路面干压片碎石基层部分，要求对影响大型货车通行高于干压片碎石基层的井盖进行高程调整。原告鲍协平参加了该验收会议，并于次日收到验收会议纪要。同年11月，原告鲍协平收到《建设工程结算审核结果确认书》及附件，被告五环实业公司依据合同和现场签证核定案涉工程的造价为160915元。11月21日，原告鲍协平向被告五环实业公司开具一张工程项目名称为山水传说区内道路K0＋000～K00＋540干压片碎石基层工程，金额为160915元的发票。同年12月8日，被告五环实业公司向原告鲍协平支付了案涉工程的工程款160915元。现原告鲍协平以其提前10天完成案涉工程，应得奖励金5万元，但被告拒不支付为由，诉至法院。
上述事实，有各方当事人提交的上述证据和当事人陈述意见在案佐证。
本院认为，被告五环实业公司将山水传说区内道路K0＋000～K00＋540干压片碎石基层工程分包给原告鲍协平进行施工，因原告鲍协平系不具备施工资质的自然人，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第（一）项规定，原、被告之间签订的《施工合同》无效。同时，根据《中华人民共和国合同法》第五十六条关于“无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条关于“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”之规定，案涉工程经竣工验收合格并投入使用，原告鲍协平仅可参照无效的案涉合同中关于工程款的约定获得工程款。本案原被告双方在结算时，被告五环实业公司核定案涉工程的造价与送审造价一致均为160915元，原告鲍协平对此未提出异议，并开具了相应发票。被告五环实业公司于2014年12月8日支付了160915元工程款，至此，原被告双方的权利义务已履行完毕。
原告鲍协平认为案涉工程提前十天完工并经验收合格，验收会议要求整改的内容并非合同约定的工程内容，要求被告五环实业公司支付奖励金并赔偿违约金，对此原告应承担举证责任。但在《关于山水传说项目区内道路工程验收会议纪要》中关于“会议要求对以下工程缺陷，路基工程应在30天内整改，路面、干压片碎石基层在7天内整改，并经监理确认后报业主复查予以支付结算工程款”的记录表明案涉工程在2014年9月30日当天并未验收合格且其在收到会议纪要后亦未提出异议。原告鲍协平提供的证据不足以证明其请求。故原告的诉请无事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第五十六条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二条和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：
驳回原告鲍协平的诉讼请求。
案件受理费2300元，减半收取1150元，由原告鲍协平负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。
审判员 付晓菲
二〇一六年三月三日
书记员 李冰琳
附：
本案适用的主要法律条文
1、《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
……
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第五十六条无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
2、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
3、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。