成都市成华区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）成华民初字第2711号
原告南充市力和劳务分包有限责任公司，住所地：四川省南充市顺庆区。
法定代表人姚勇，执行董事。
委托代理人刘明，律师。
被告中十冶集团有限公司，住所地：陕西省西安市碑林区。
法定代表人程法杰，董事长。
委托代理人谭小兵，男，中十冶集团有限公司员工，住四川省成都市青羊区。
委托代理人宗琳，女，中十冶集团有限公司员工，住陕西省华阴市中国第十冶金建设公司福利区。
原告南充市力和劳务分包有限责任公司（以下简称力和公司）与被告中十冶集团有限公司（以下简称中十冶集团公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年5月21日受理后，依法适用简易程序，于2015年7月2日公开开庭进行了审理。原告力和公司的委托代理人刘明，被告中十冶集团公司的委托代理人谭小兵、宗琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告力和公司诉称，中十冶集团公司总承包成都龙潭裕都工程，设立了成都龙潭裕都工程项目经理部，该项目部负责工程施工中的相关合同签订和履行。2009年12月8日，力和公司与该项目部签订《人工劳务合同》，由力和公司承包该龙潭总部城多层别墅项目的劳务，合同对计价方式、单价、付款方式以及违约责任等进行了约定。合同签订后，力和公司按约向中十冶集团公司缴纳履约保证金并进场施工，2011年4月13日工程竣工验收合格，双方经结算，实际结算面积54533.33平方米，应付劳务费合计21813332元，中十冶集团公司已付16694343元，尚欠劳务费4682723元，按约还应退保修金436266元、履约保证金840000元，中十冶集团公司逾期付款的行为构成违约，依法应承担违约责任。请求判令中十冶集团公司立即支付拖欠的劳务费4682723元及资金利息（从2011年6月13日至付清之日止，按银行同期贷款利率的四倍计算）；判令中十冶集团公司立即退还保修金436266元并支付资金利息（从2012年4月13日至付清之日止，按银行同期贷款利率的四倍计算）；判令中十冶集团公司立即退还履约保证金840000元并支付资金利息（从2011年4月13日至付清之日止，按银行同期贷款利率的四倍计算）。
被告中十冶集团公司除对力和公司主张的结算面积有异议外，合同约定的结算单价、结算方式以及付款方式等和应退保修金和履约保证金的金额均无异议。中十冶集团认为实际结算面积应为53586.66平方米；中十冶集团未及时向力和公司支付尚欠的劳务费，退还保修金、履约保证金，是由于项目业主单位未及时支付项目工程款所致，并非故意违约，请求人民法院酌情减轻中十冶集团的赔偿责任。
经审理查明，被告中十冶集团总承包成都龙潭裕都别墅工程，之后中十冶集团设立中十冶集团成都龙潭裕都项目经理部，谭小兵任该项目经理部负责人。2009年12月8日，力和公司与中十冶集团成都龙潭裕都项目经理部签订《人工劳务合同》，合同约定：力和公司以总承包的方式承包成都龙潭裕都别墅工程的劳务工程，按实际建筑面积计算，从垫层开始到完工承包平均单价为390元／㎡，基础屋面按一层计算，单价为390元／㎡，施工费按10元／㎡；合同签订之日，力和公司向中十冶集团公司缴纳履约保证金1500000元，该保证金应于15栋2楼断水10个工作日内退还50%，15栋主体全部断水封顶后10个工作日内一次性退还剩余的保证金。中十冶集团按月进度已完成工程量的70%，主体工程竣工验收合格后双方办完决算，在30个工作日内，中十冶集团一次性支付力和公司的工程余款98%，剩余2%作为保修金，期满一年一次性支付给力和公司。如业主方按合同约定支付工程款给中十冶集团，中十冶集团不按时支付劳务费的，按工程总承包价的5%一次性支付赔偿金。后因工程停工后复工，中十冶集团与力和公司于2011年10月25日签订一份《协议》，约定：从2011年10月28日开始，中十冶集团项目部、各分包单位准备组织开工期限为5天，争取一个月内对已完工程量按合同进行审核确认；对前期工程量确认后，若两个月内未按时支付进度款，违约方按所欠金额的银行同期贷款利息的4倍赔付给守约方；复工后期的工程，若业主方按所确认工程产值的70%拨付后，中十冶集团按力和公司每月完成工程产值的70%支付，若违约，力和公司自动停工，所造成的一切损失，由中十冶集团按所欠金额的银行同期贷款利率的4倍负责赔偿。上述合同和协议，力和公司加盖单位印章，中十冶集团成都龙潭裕都项目经理部负责人谭小兵签名。之后，力和公司按约完成约定劳务工作，案涉项目2011年4月13日主体验收合格，力和公司和中十冶集团进行结算，双方签订了《成都龙潭裕都别墅建设项目劳务费结算书》，双方一致确认力和公司施工的建筑（三层）面积总和约40900㎡，按合同约定基础和屋面按一层（40900㎡÷3）13633.33㎡计价，劳务费计费面积共计为54533.33㎡；双方一致确认应付劳务费按合同约定人工费按建筑面积包干价390元／㎡计算，安全文明包干费10元／㎡，中十冶集团应付力和公司劳务费54533.33㎡400／㎡＝21813332元；中十冶集团共拨付力和公司的款项为19964343元，其中双方确定总坪拨款3270000元，别墅人工劳务合同劳务费拨付16694343元，中十冶集团尚欠力和公司劳务费（21813332元－16694343元）5118989元（含2%保修金），按2011年10月25日《协议》约定的利息支付尚欠劳务款的利息；力和公司已交履约保证金1500000元，中十冶集团已退660000元，尚欠履约保证金840000元，按合同约定支付利息。中十冶集团成都龙潭裕都项目经理部负责人谭小兵和力和公司分别在该结算书上签名、签章，之后中十冶集团未按约履行付款义务，引起纠纷。庭审中，力和公司对中十冶集团主张结算面积应按53586.66㎡结算的事实没有异议。
以上案件事实有下列经过庭审质证认证的证据予以证实：原、被告身份证明、力和公司与中十冶集团成都龙潭裕都项目经理部签订《人工劳务合同》、《协议》、《成都龙潭裕都别墅建设项目劳务费结算书》当事人陈述等。
本院认为：中十冶集团成都龙潭裕都项目经理部系中十冶集团设立，项目经理部负责人的行为系履行职务的代理行为，中十冶集团应对项目经理部负责人在履行职务过程中所实施的与建设工程施工相关的民事行为承担法律后果，因此，谭小兵以中十冶集团成都龙潭裕都项目经理部名义与力和公司签订的《人工劳务合同》合法有效，原、被告双方因劳务分包合同形成的债务关系事实清楚，有《人工劳务合同》、《协议》、《成都龙潭裕都别墅建设项目劳务费结算书》等予以印证，中十冶集团应对该债务承担民事责任，中十冶集团未按约履行付款义务，其行为构成违约，依法应承担违约责任，力和公司要求中十冶集团支付货款并支付违约金的诉讼请求事实和法律依据充分，本院依法予以支持。根据本案合同履行情况、违约的主观过错程度、违约给对方造成损失的情况等综合进行评判，本案原、被告双方约定的违约金计算标准确实存在过分高于损失的情形，本院酌情将违约金的计算标准调减，按同期贷款利率3倍计算。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款之规定，判决如下：
一、被告中十冶集团有限公司在本判决发生法律效力之日起10日内向原告南充市力和劳务分包有限责任公司支付劳务费4311628元及资金利息（以4311628元为基数，从2011年6月23日起计算至付清之日止，按人民银行同期贷款利率3倍计算）；
二、被告中十冶集团有限公司在本判决发生法律效力之日起10日内向原告南充市力和劳务分包有限责任公司退还保修金428693元及资金利息（以428693元为基数，从2012年5月11日起计算至付清之日止，按人民银行同期贷款利率3倍计算）；
三、被告中十冶集团有限公司在本判决发生法律效力之日起10日内向原告南充市力和劳务分包有限责任公司退还履约保证金840000元及资金利息（以840000元为基数，从2011年4月13日起计算至付清之日止，按人民银行同期贷款利率3倍计算）；
四、驳回原告南充市力和劳务分包有限责任公司其他诉讼请求。
本案按规定征收的案件受理费减半收取26756元，由中十冶集团有限公司承担。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
审判员 杨骥
二〇一五年七月二十七日
书记员 王贇