山东省商河县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁0126民初916号
原告：王树芹，女，1964年8月16日出生，汉族，住山东省商河县。
委托诉讼代理人：石学军，山东商诚律师事务所律师。
被告：淄博嘉源房地产开发有限公司商河分公司，住所地：山东省商河县。
主要负责人：高绍仲，该公司经理。
委托诉讼代理人：于进龙，山东撼岳律师事务所律师。
委托诉讼代理人：窦新阁，山东撼岳律师事务所实习律师。
原告王树芹与被告淄博嘉源房地产开发有限公司商河分公司(以下简称“嘉源公司”)商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年4月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王树芹的委托诉讼代理人石学军，被告嘉源公司的委托诉讼代理人于进龙、窦新阁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
王树芹向本院提出诉讼请求：1.判令嘉源公司赔偿因房屋层高不足给王树芹造成的损失9966.5元；2.判令嘉源公司立即为王树芹办理不动产登记证；3.判令嘉源公司支付逾期办证违约金并赔偿损失暂计33.5元；4.涉诉费用由嘉源公司承担。事实和理由：2011年10月21日王树芹与嘉源公司签订《商品房买卖合同》一份，约定王树芹购买嘉源公司开发的商品房，王树芹依约付款。双方签订的《商品房买卖合同》约定房屋层高为3米，2012年12月嘉源公司向王树芹交付房屋。2017年4月王树芹才得知嘉源公司交付的房屋层高仅为2.9米。嘉源公司的行为已严重违反合同约定，且至今未为王树芹办理不动产登记。双方签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应恪守履行，但嘉源公司的违约行为给王树芹造成了较大的损失。故诉至法院，望判如所请。
嘉源公司辩称，1、王树芹的诉求已超诉讼时效，王树芹在2011年10月份签订涉案商品房买卖合同时，嘉源公司已在销售现场对涉案房屋所有证照、合同及规划部门审批的层高等内容进行了相应的公示，王树芹未对包括层高在内的内容提出异议，且2012年12月31日嘉源公司向王树芹交付房屋时，王树芹已对房屋全部状况（包含层高）进行验收，亦未提出任何异议，本案王树芹于2017年4月主张诉权，已超过诉讼时效;2、嘉源公司交付的房屋层高符合规划;3、因政府部门的原因导致涉案房屋至今未办理初始登记，这非嘉源公司主观原因所能控制，也不是嘉源公司引起的，所以至今不能为王树芹办理不动产登记证；4、关于逾期办证违约金，因双方合同第十五条第二项有约定，应按照已付房款的万分之一支付，王树芹主张无事实依据。综上，请求法院依法判决。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经本院确认的证据，认定事实如下：
2011年10月21日，王树芹与嘉源公司签订编号为JY-0087的《商品房买卖合同》一份，合同第三条约定,王树芹购买嘉源公司开发的位于商河县嘉源逸居31号楼2单元302室房屋一套；该商品房用途为住宅，层高约定为3米。房屋建筑面积135.02平方米。合同第四条约定,该商品房单价为每平方米3690.75元，金额为498325元，附属物金额为91797元，房屋总价款为590122元。王树芹于合同签订之日交付首付款180122元，余款410000元办理了银行按揭贷款。嘉源公司于2012年12月31日将涉案房屋交付王树芹使用，嘉源公司向王树芹交付的房屋层高为2.9米。
涉案房屋的初始登记至今未完成。
本院认为，王树芹与嘉源公司双方签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，对双方均具有约束力，双方均需按照合同约定全面履行自己的义务。本案争议的焦点是：一、王树芹请求嘉源公司赔偿层高损失的数额及是否已超诉讼时效；二、王树芹请求嘉源公司为其办理不动产登记证的事实与依据；三、王树芹请求嘉源公司赔偿逾期办证违约金的数额及是否已超诉讼时效。
关于焦点问题一、即王树芹请求嘉源公司赔偿层高损失的数额及是否已超诉讼时效。
王树芹主张因嘉源公司交付的房屋层高2.9米与双方合同约定的层高3米相差10厘米，根据商河县人民法院生效的判决，主张按照购房款498325元的2%计算层高损失为9966.5元。嘉源公司对王树芹主张的层高损失计算方法无异议，但主张其诉讼请求已超出诉讼时效。嘉源公司于2012年12月31日向王树芹交付房屋时，王树芹已对房屋全部状况（包含层高）进行验收，并未提出任何异议，王树芹于2017年4月主张诉权，已超过诉讼时效。王树芹主张其于2017年4月才得知嘉源公司交付的房屋层高仅为2.9米，此时王树芹才得知自己权利受到侵害，王树芹于当月提起诉讼，并未超过法定的二年诉讼时效。
本院认为，《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。第一百三十七条规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护。楼房层高是指住宅高度以“层”为单位计量，通常包括下层地板面或楼板面到上层楼板面之间的距离。本案中，虽嘉源公司主张王树芹起诉时距涉案房屋交付已超两年，但因层高是指上下两层楼面（或地面至楼面）结构标高之间的垂直距离，其中最上一层的层高是其楼面至层面（最低处）结构标高之间的垂直距离，而非室内净高，其并不能通过肉眼或凭简单的工具能够测量，而是需要专业人员进行测量，层高不符合合同约定对于普通购房人属于隐蔽瑕疵。故王树芹主张其在2017年4月才得知嘉源公司交付的房屋层高为2.9米后，于当月向本院提起层高损失诉讼并未超诉讼时效。又因嘉源公司对王树芹主张的层高损失计算方法无异议，故嘉源公司应赔偿王树芹层高损失9966.5元。
关于焦点问题二，即王树芹请求嘉源公司为其办理不动产登记证的事实与依据；
王树芹主张根据双方签订的合同第十五条约定，出卖人应当在房屋交付后60日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，但至今嘉源公司未协助原告办理产权登记，故要求嘉源公司为其办理不动产登记证。嘉源公司主张因政府部门原因导致涉案房屋至今未办理初始登记，这非嘉源公司主观原因所能控制，也不是嘉源公司引起的，所以不能为王树芹办理不动产登记证。
本院认为，商品房的办证主要分为所有权初始登记即通常所说的办“大证”和开发商将商品房出卖于买受人的所有权转移登记即通常所说的办“小证”。在开发商完成商品房的初始登记办理手续后，商品房的“小证”即可办理。本案中因涉案商品房初始登记都没有办理，不符合开发商将商品房出卖于买受人的所有权转移登记的条件，故王树芹要求嘉源公司为其办理不动产登记证的请求，本院不予支持。
关于焦点问题三、即王树芹请求嘉源公司赔偿逾期办证违约金的数额及是否已超诉讼时效；
王树芹主张逾期办证违约金33.5元。嘉源公司主张王树芹的该项诉讼请求已超出诉讼时效，但对王树芹主张的违约金金额无异议。
本院认为，嘉源公司至今未为王树芹购买的房产办理权属证书，其违约行为持续存在，现王树芹请求其支付逾期办证违违约金，并未超过诉讼时效，故嘉源公司应当赔偿王树芹逾期办证违约金33.5元。
据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（七）、（八）项、第一百三十五条、第一百三十七条、《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十三条之规定，判决如下：
被告淄博嘉源房地产开发有限公司商河分公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告王树芹购买的位于商河县嘉源逸居31号楼2单元302室房屋层高损失9966.5元；
被告淄博嘉源房地产开发有限公司商河分公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告王树芹逾期办证违约金33.5元元；
三、驳回原告王树芹的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费50元，减半收取25元，由被告淄博嘉源房地产开发有限公司商河分公司承担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审判员 张盟
二〇一七年六月二十二日
书记员 李倩