山东省临沂市兰山区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁1302民初14981号
原告路洪星，男，1970年7月24日生，汉族，住山东省临沂市兰山区。
委托诉讼代理人朱崇才，山东力维律师事务所律师。
被告临沂市九泰装饰有限公司，住所地临沂市兰山区解放路与临西五路交汇处临沂装饰城南门东。
法定代表人公维红，总经理。
被告山东耦涂耦家居销售有限公司，住所地山东省临沂市兰山区宋王庄社区华强装饰城沿街第3、4、5层。
法定代表人郑文涛，总经理。
原告路洪星诉被告临沂市九泰装饰有限公司、被告山东耦涂耦家居销售有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年12月1日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告路洪星及其委托诉讼代理人朱崇才到庭参加诉讼，被告临沂九创装饰工程有限公司、被告山东耦涂耦家居销售有限公司经本院依法送达传票传唤，无正当理由未到庭。本案现已审理终结。
原告路洪星向本院提出诉讼请求：1、请求法院判决或调解与被告临沂市九泰装饰有限公司解除装饰工程施工合同，由二被告退还已缴纳装修款181830元并承担违约金；2、由二被告承担本案诉讼费、保全费等费用。事实与理由:原、被告双方于2015年5月11日在被告住所地签订装修工程施工合同，合同总价款181830元，双方约定工期60天，自开工之日起计算，原告分别于2016年5月11日、6月13日、6月28日三次将装修款缴齐，被告为原告出具收据。截至起诉时被告尚未实质性施工，原告多次与被告沟通，被告均以财务尚未回款为由拖延不予施工，第二被告也未依据合同附加条款在原告全款支付装修款后予以按期支付返款。原告施工日期为2016年6月18日，但至今尚未完工，现已严重逾期，为维护原告之合法权益，特依相关法律规定提起诉讼，望判如所诉。
被告临沂市九泰装饰有限公司未答辩。
被告山东耦涂耦家居销售有限公司未答辩。
经审理查明，原告与被告临沂市九泰装饰有限公司于2016年5月11日签订了《装修工程施工合同》，约定由乙方（被告临沂市九泰装饰有限公司）对甲方（原告）位于银河湾8号楼××室的住房一套进行装修。合同约定：“…第一章4、承包方式：装修套餐，包工包料。6、工期自开工日起共60天。第二章1、合同总价款为135830元，增项46000元，合计181830元，合同签订时一次性全额支付。…第五章1、甲方保证按照合同规定缴纳支付工程款，否则，每拖延一天，甲方应向乙方支付合同总价款千分之五的违约金。2、乙方应按时、按质、按量完成本工程。工程工期每拖延一天，乙方应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金。3、任何一方不得擅自终止本合同或不按本合同约定的内容执行，否则，违约方除赔偿守约方相关经济损失外，还应向守约方支付合同总价款百分之十的违约金。…第八章2.3.2因一方违约，致使合同无法履行或合同目的无法实现的，守约方可单方面解除合同。双方还对其他事项进行了约定。在该份合同中，还有一份附加条款：（一）乙方（装修方）承诺甲方（委托方）所缴纳的全部装修款在两年时间内全部返给甲方；（二）返款时间自甲方合同装修款一次性全部交至乙方指定帐户之日起满一个月后开始返款；（三）返款的具体日期为每月月末最后一天。返还活动涉及的装修材料、家具和项目等由乙方确定，并在合同中加以具体说明；（四）返款分两年24期完成，每期按照等额（即每期返款额=甲方装修合同总价款/24期）返款；（五）返款具体执行方为乙方，即临沂九泰装饰有限公司，为了确保返款执行到位，乙方特追加山东耦涂耦家居销售有限公司并征得该公司同意作为担保方为乙方担保；（六）担保方的责任仅限于保证甲方装修款按时足额返还到位；（七）有关返款未尽事宜由甲乙双方协商解决。原告在甲方处签字，被告临沂市九泰装饰有限公司在乙方处加盖了本公司的合同专用章，山东耦涂耦家居销售有限公司在担保方处加盖了本公司的合同专用章。原告分三次向被告临沂市九泰装饰有限公司支付了装修款181830元。临沂欣欣物业服务有限公司于2016年6月18日向原告发放装修许可证一份，记载装修开工日期为2016年6月18日。被告临沂市九泰装饰有限公司已返还原告装修款8233.34元。
庭审中原告提交了涉案房屋内装修情况的照片一宗，证实从开工之日起，整体工程仅进行了开工前的准备，以及很少的部分装修，现无法联系到被告，被告已停止装修。
上述事实，主要根据原告陈述、举证，并经庭审调查所证实，有关证据均已收集、记录在卷。
本院认为，原告与被告临沂市九泰装饰有限公司于2016年5月11日签订的《装修工程施工合同》是双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，系合法有效合同。双方均应遵约履行。被告山东耦涂耦家居销售有限公司自愿为被告临沂市九泰装饰有限公司向原告返还装修款提供了担保，亦应承担相应的担保责任。原告已向被告临沂市九泰装饰有限公司支付了全部装修款181830元，被告临沂市九泰装饰有限公司于2016年6月18日开始装修后，在约定的工期60日内仅进行了很少的部分装修，直至原告起诉时，被告也未再进行实质性施工，已违反了装修合同的约定，致使合同目的无法实现，原告要求与被告临沂市九泰装饰有限公司解除装饰工程施工合同，并要求该公司退还装修款181830元的诉讼请求，符合合同约定，本院予以支持。被告临沂市九泰装饰有限公司已返还原告的装修款8233.34元，应予扣除。被告山东耦涂耦家居销售有限公司自愿为被告临沂市九泰装饰有限公司向原告返还装修款提供担保，亦应承担相应的担保责任。因二被告未约定保证方式，故推定为连带保证。关于原告主张的违约金，因《装修工程施工合同》的合同相对方为被告临沂市九泰装饰有限公司，应由该公司承担违约责任。因二被告约定被告山东耦涂耦家居销售有限公司的担保责任仅限于保证被告临沂市九泰装饰有限公司装修款按时足额返还到位，故原告要求山东耦涂耦家居销售有限公司承担逾期施工的违约责任，不符合合同约定，本院不予支持。关于违约金的计算方式，装修合同第五章第3款约定：任何一方不得擅自终止本合同或不按本合同约定的内容执行，否则，违约方除赔偿守约方相关经济损失外，还应向守约方支付合同总价款百分之十的违约金。被告临沂市九泰装饰有限公司违反合同约定，应向原告支付合同总价款百分之十的违约金。被告临沂市九泰装饰有限公司、被告山东耦涂耦家居销售有限公司经本院依法送达传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃相应的诉讼权利。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国担保法》第十九条、第二十一条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、解除原告路洪星与被告临沂市九泰装饰有限公司于2016年5月11日签订的《装修工程施工合同》；
二、被告临沂市九泰装饰有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告路洪星装修款173596.66元（181830元8233.34元）；
三、被告山东耦涂耦家居销售有限公司对上述装修款的返还责任承担连带责任；
四、被告山东耦涂耦家居销售有限公司承担保证责任后，享有《中华人民共和国担保法》第三十一条规定的追偿权；
五、被告临沂市九泰装饰有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告路洪星违约金18183元（181830元×10%）；
六、驳回原告路洪星的其他诉讼请求。
案件受理费3937元，保全费1520元，均由被告临沂市九泰装饰有限公司负担。
如果未按本判决确定的时间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状正本一份，副本五份，并于递交上诉状之日起七日内向本院交纳上诉费，上诉至山东省临沂市中级人民法院,逾期不交纳上诉费，视为不上诉。
审 判 长 李向欣
人民陪审员 杨庆芳
人民陪审员 汲长松
二〇一六年十二月二十七日
代书 记员 王 严