山东省青岛市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）青民一终字第982号
上诉人（原审被告）青岛圣诺威特生物技术有限公司。
法定代表人黄绪胜，董事长。
委托代理人高良臣，山东文康事务律师所律师。
委托代理人文康，山东文康事务律师所律师。
被上诉人（原审原告）青岛胶州南关建安股份有限公司。
法定代表人赵焕鑫，董事长。
委托代理人孙吉林，山东银河星云律师事务所律师。
上诉人青岛圣诺威特生物技术有限公司（以下简称圣诺威特公司）因与被上诉人青岛胶州南关建安股份有限公司（南关建安公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服山东省莱西市人民法院（2013）西民初字第3262号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成由审判员嵇焕飞担任审判长，代理审判员苏勇担任本案主审、代理审判员甘玉军参加评议的合议庭。经过阅卷审查，本院认为本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款之规定，决定对本案不开庭审理，并组织双方当事人进行了证据和事实核对。上诉人圣诺威特公司的委托代理人高良臣、王英，被上诉人南关建安公司的委托代理人孙吉林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
南关建安公司在一审中诉称：2009年7月28日，其与圣诺威特公司经协商签订了虫苗车间建设工程施工合同，约定工程造价采取固定合同价款125万元。同年11月28日，双方再次签订了办公楼基础、围墙及其他零星项目建设工程施工合同，该合同也采取固定造价，价款数额为645550元。上述两项工程约定的固定总价款共计1895550元。南关建安公司按合同约定如期施工，双方已于2009年11月30日对上述工程进行了验收交接。圣诺威特公司至今仍拖欠南关建安公司工程款本金875050元未付，依法理应向南关建安公司支付相应的利息。请求判令圣诺威特公司向南关建安公司支付拖欠的工程款875050元；判令圣诺威特公司向南关建安公司支付拖欠的工程款利息25万元；诉讼费由圣诺威特公司承担。
圣诺威特公司在一审中未答辩。
一审法院查明，2009年7月28日，南关建安公司作为承包方，圣诺威特公司作为发包方签订了虫苗车间建设工程施工合同，合同约定：工程名称：虫苗车间工程；工程地点：莱西市李权庄工业园；工程承包范围：承包人应完成以下内容：基础工程、主体工程、楼地面工程、内墙抹灰工程、外墙工程抹灰及涂料粉刷、门窗工程；合同工期：开工日期2009年8月1日、竣工日期2009年11月16日；工程质量标准：符合国家质量验收一次性合格；合同总价壹佰贰拾伍万元（￥：1250000.00元）；本合同订立时间2009年7月28日，订立地点圣诺威特公司处，发包人和承包人约定双方签字盖章后合同生效。双方签订补充条款作为建设工程施工合同附件1，约定工程款支付的方式和时间：1、本合同签订之后5日内承包方进场，基础完成后3个工作日内付合同总价的25%；2、主钢构进场后3个工作日内再付合同总价的30%；3、装修结束后3个工作日内再付合同总价10%；4、工程全体完成经质监部门验收合格后7个工作日内再付合同总价5%；余款自本工程竣工验收之日起一年内付合同总价的20%（每半年付10%，共2次），自本工程竣工验收之日起第二年再付10%，留防水工程造价5%为防水工程保证金，期满付清。双方签订工程质量缺陷保修书作为建设工程施工合同附件2，其中关于工程质量缺陷保修金的支付为：工程实际竣工验收一般不超过24个月，承包人向发包人申请返还保修金，发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后14天内，将剩余工程质量缺陷保修金和利息支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。
2009年11月28日，南关建安公司作为承包方，圣诺威特公司作为发包方签订了零星追加工程施工合同，合同约定：工程名称：青岛圣诺威特生物技术有限公司零星追加工程；工程地点：莱西市李权庄工业园；工程规模及结构特征：办公楼基础、围墙及其它零星项目；工程承包范围：地基与基础工程、室外环境工程、装饰装修工程；合同工期：开工日期2009年8月1日、竣工日期2009年12月16日，合同工期总日历天数108天；工程质量标准：符合国家质量一次性合格；合同总价陆拾肆万伍仟伍佰伍拾元整（￥：645550.00元）；合同订立时间2009年11月28日，订立地点圣诺威特公司住所地，发包人和承包人约定双方签字盖章后合同生效。双方就工程款支付方式和时间签订补充条款：合同签订之日起拨付工程款总造价10%，办公楼基础及围墙完成拨总价款30%，其他零星工程完成后拨总价款50%，工程全部完成后全部付清。
2009年11月30日，南关建安公司（施工单位）向圣诺威特公司（建设单位）出具工程竣工报告，双方均在该报告上盖章，内容为：由我公司承建的青岛圣诺威特生物技术有限公司车间工程，已达到竣工验收条件，因甲方未办理有关验收手续，无法正式竣工，经双方协商，由建设单位、监理单位、施工单位于2009年11月30日验收，达到合格要求，我方于2009年12月1日起不负责该工程任何事宜。现场守卫2人，每人每月1000元工资由建设单位承担，出现一切问题，我公司不负任何责任。
2013年8月21日，圣诺威特公司为南关建安公司出具发票收条及欠款数额证明一份，内容为：今收到青岛胶州南关建安股份有限公司工程款发票二张，金额为1895550元，我公司已支付工程款为人民币1020500元。
一审中，南关建安公司明确表示没有零星追加工程的验收证明；南关建安公司陈述圣诺威特公司在发票收条及欠款数额证明中已经支付的工程款1020500元中包含了零星追加工程款645550元。
一审法院认为，依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，双方当事人签订的虫苗车间施工合同及其补充协议、零星追加工程施工合同及其补充协议，合法有效。关于虫苗车间工程和零星追加工程的竣工时间，南关建安公司主张是在2009年11月30日已经双方验收合格，但工程竣工报告中标明“车间工程已达到竣工验收条件”，南关建安公司明确表示没有零星追加工程的验收证明，该竣工报告应当是指虫苗车间工程的竣工报告。南关建安公司陈述圣诺威特公司在发票收条及欠款数额证明中已经支付的工程款1020500元中包含了零星追加工程款645550元，但无任何证据予以证明。结合工程竣工报告，一审认定圣诺威特公司已经支付的工程款为虫苗车间工程款。根据虫苗车间工程补充条款的约定，圣诺威特公司应当支付工程款的时间为：至2009年12月7日前（即工程全体完成经质监部门验收合格后7个工作日内）应当支付合同价款的70%即87.5万元；2010年5月30日前支付12.5万元；2010年11月30日前支付12.5万元；2011年11月30日前支付12.5万元。圣诺威特公司已经支付1020500元，即已经支付了合同价款的81.46%，即自2010年11月30日起虫苗车间工程尚有工程款229500元未支付。关于利息的计算，因当事人对欠付工程款的利息未作约定，应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，即应当以104500元为本金，从2010年11月30日起至判决生效之日止，按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算的利息；以12.5万元为本金、从2011年11月30日起至判决生效之日止、按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算的利息。
根据零星追加工程施工合同补充条款的约定，圣诺威特公司应当支付工程款的时间为：合同签订之日起拨付工程款总造价10%；办公楼基础及围墙完成拨总价款30%；其它零星工程完成后拨总价款50%；工程全部完成后全部付清。南关建安公司无证据证明办公楼基础及围墙、其它零星工程及工程全部竣工验收的时间，一审以圣诺威特公司向南关建安公司出具的发票收条及欠款数额证明的时间即2013年8月21日视为零星追加工程竣工验收时间。圣诺威特公司尚欠南关建安公司工程款645550元。关于利息的计算，因当事人对欠付工程款的利息未作约定，应当按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算利息，即应当以64555元为本金，从2009年11月28日起至判决生效之日止、按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算的利息；以580995元为本金，从2013年8月21日起至判决生效之日止、按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算的利息。南关建安公司主张所欠工程款利息从交付之日起计算与事实及法律不符，不予支持。圣诺威特公司既未答辩亦未到庭应诉，视为其放弃抗辩及质证的权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干问题》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，一审法院做出如下判决：一、圣诺威特公司于判决生效之日起十日内给付南关建安公司工程款875050元；二、圣诺威特公司于判决生效之日起十日内给付南关建安公司以104500元为本金、从2010年11月30日起至判决生效之日止、按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算的利息；以12.5万元为本金、从2011年11月30日起至判决生效之日止、按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算的利息；以64555元为本金、从2009年11月28日起至判决生效之日止、按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算的利息；以580995元为本金、从2013年8月21日起至判决生效之日止、按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算的利息。案件受理费14925元、保全费5000元、速递费60元，共计19985元，南关建安公司负担2000元、圣诺威特公司负担17985元。
宣判后，圣诺威特公司不服一审判决，向本院提出上诉。
上诉人圣诺威特公司上诉称，一、车间工程的付款条件尚未成就，一审判决圣诺威特公司支付剩余工程款229500元及利息错误。涉案工程未完成装修，也未经质检部门验收合格，圣诺威特公司应支付的合同价款为687500元，圣诺威特公司支付涉案两工程1020500元，扣除零星工程64555元，车间工程支付955945元，超付268445元。2009年11月30日的竣工报告仅能证明工程竣工时间，不能证明工程已经验收合格，达到约定的付款条件，防水工程保证金也不具备支付条件。二、零星追加工程付款至合同总价40%的条件是办公楼基础及围墙完成，但该条件未成就，圣诺威特公司已经支付总价款的10%作为首期工程款，一审判决圣诺威特公司支付该款及利息错误。零星工程余款的支付条件没有成就，南关建安公司没有证据证明该工程已经完成并验收合格，一审以发票收条的时间作为竣工时间，属认定事实错误。圣诺威特公司为办理股权转让手续要求南关建安公司开具发票，收条本身只能证明双方存在债权债务关系。三、南关建安公司主张的工程款超过2年诉讼时效，法院应依法驳回其诉讼请求。四、一审法院未通知圣诺威特公司开庭，违法缺席判决，应将本案发回一审法院重审。综上，请求二审法院撤销一审判决，改判驳回南关建安公司的诉讼请求或将本案发回重审。
被上诉人南关建安公司答辩称，圣诺威特公司的上诉理由不成立，涉案两份合同均采用固定价款方式，只要工程完成必须按合同约定价款支付。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，二审中，圣诺威特公司提交三份证据：一、照片18张；二、办公楼工程承包范围内围墙施工图纸；三、监理合同、勘察报告、设计费报价。以上证据用以证明工程存在质量问题，办公楼工程围墙、传达室、装饰装修工程等没完工，不具备付款条件。涉案工程竣工后应经监理、设计、勘察三个单位与建设、施工单位共同验收合格并出具盖章文件后才能视为工程验收合格。南关建安公司质证称，对于证据一，不能确认照片拍摄于涉案工程，涉案工程交接后4年的时间中，圣诺威特公司从未向南关建安公司主张过质量和数量问题；对于证据二，真实性及证明内容不予认可；对于证据三，与南关建安公司无关，验收是建设方的责任。因圣诺威特公司提交的证据不足以证实其主张，且南关建安公司也不予认可，故本院对圣诺威特公司提交的证据不予采信。
南关建安公司提交付款收据6份，欲证明戴上013年3月18日圣诺威特公司分6次付款1020500元，尚欠875050元，同时证明本案没有超过诉讼时效。圣诺威特公司对证据的真实性没有异议。因圣诺威特公司对南关建安公司提交证据的真实性没有异议，本院予以采信。
本案查明的其他事实与一审法院查明的事实一致。
本案经调解，双方未能达成一致。
本院认为，综合双方当事人的诉辩主张，本案争议的主要焦点问题是：圣诺威特公司是否应当支付南关建安公司的剩余工程款。本院认为，双方签订的两份建设工程施工合同意思表示真实，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行各自的义务。对于车间工程，根据南关建安公司提交的工程竣工报告，该工程已经达到竣工验收条件，未办理竣工验收的责任不在于南关建安公司，故应认定南关建安公司提交竣工验收报告之日即为车间工程竣工的时间。车间工程竣工后，圣诺威特公司应当按合同约定支付相应的工程款和利息，一审对此判决正确，本院予以确认。圣诺威特公司主张应当扣除5%的防水保证金，对此，本院认为，合同对工程款支付有明确约定，自工程竣工验收之日起第二年内付至100%，而对于防水保证金的金额、期限约定均不明确，故本院对圣诺威特公司要求扣除防水保证金主张不予支持。对于零星追加工程，本院认为，合同约定2009年12月16日完工，双方在车间工程补充条款第二条第6项中明确办公楼基础、围墙已经完成，圣诺威特公司也从未主张过该工程未完工，并且对南关建安公司开具工程款发票的数额没有提出异议，故应认定零星追加工程已经完工。因南关建安公司在本案中不能证明工程完工的时间，故一审法院以南关建安公司向圣诺威特公司出具发票的时间作为零星追加工程的竣工时间比较妥当，本院不予变更。圣诺威特公司应当按约定支付零星追加工程的工程款并支付相应的利息。另，经审查，一审法院已经向圣诺威特公司送达了应诉通知书、起诉状等相关文书，圣诺威特公司没有正当理由不到庭、不答辩，一审法院缺席审判符合法律规定。圣诺威特公司在一审中没到庭应诉，视为其对自己相关权利的放弃，现其在二审中提出时效抗辩，本院不予采信。综上，上诉人圣诺威特公司的上诉理由不成立，对其请求本院不予支持。一审判决认定事实清楚，程序合法，判处结果并无不当，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费12551元，由上诉人青岛圣诺威特生物技术有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 嵇焕飞
代理审判员 苏 勇
代理审判员 甘玉军
二〇一四年八月四日
书 记 员 徐雪峰
书 记 员 魏 威