山东省胶州市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁0281民初9574号
原告：高楠，男，汉族,住山东省胶州市。
委托诉讼代理人：高宏奎，男，汉族，住山东省胶州市，系原告父亲。
被告：青岛联合利丰房地产开发有限公司。
法定代表人：利沛稳，总经理。
委托诉讼代理人：于德泉，男，汉族，住山东省青岛市市北区，系被告公司职工。
原告高楠与被告青岛联合利丰房地产开发有限公司（以下简称联合利丰公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2016年10月10日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告高楠的委托诉讼代理人高宏奎、被告联合利丰公司的委托诉讼代理人于德泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告高楠向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付原告逾期交房违约金24092元；二、本案诉讼费用由被告承担。庭审中原告明确了第一项诉讼请求的计算方式为：计算2015年6月30日至2016年10月30日期间的逾期交房违约金，本金496745元×0.0001×485天=24092元。事实和理由：原告于2012年1月购买被告所开发的半岛蓝湾小区13号楼1单元401室，合同约定于2013年6月30日交房，可至今未交。本次诉讼的逾期交房违约金为2015年6月30日至2016年10月30日共计485天。为维护原告合法权益特诉至法院，望判如所请。
被告联合利丰公司辩称：涉案房屋应视为已经交付，原告要求超期违约金没有事实依据。原告所购涉案房屋已达到交付条件，被告于2016年9月3日通过EMS快递方式书面通知原告于2016年9月6日至9月11日办理房屋交付手续，原告逾期收房，应视为涉案房屋已经交付。原告2016年10月10日提起诉讼，主张2015年6月30日至2016年10月30日共计485天的逾期交楼违约金，其中2016年9月11日起的逾期交楼违约金没有事实依据和理由。
原被告双方签订的《青岛市商品房预售合同》第十三约定，该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后，被告应在交付之日前10天书面通知原告办理交付房屋手续，原告应在收到该通知书起7天内，会同被告对该房屋进行验收交楼。同时，补充条款第九条第4款中约定，在出卖人具备了主合同第十条约定的条件下，买受人就应在出卖人书面通知规定的交接时间办理房屋交付手续并履行领受房屋的义务，买受人未能按照出卖人发出的交房通知书中规定的交付时间、地点及要求与出卖人办理该商品房交接手续的，视为买受人逾期收房。买受人逾期收房的，逾期收房超过30日的，则第31日起，每逾期一天应向出卖人支付总房款的万分之一的违约金，逾期达到80日的，出卖人有权单方面解除主合同，买受人逾期收房或因买受人原因出卖人拒绝交房的，自交房通知书规定的交付期限届满之日视同出卖人按时交房，出卖人不承担逾期交付违约责任。
本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。
原告高楠向本院提交了如下证据材料：1.原被告于2012年5月6日签订的《青岛市商品房预售合同》一份，证明原告购买被告开发的胶州市福州南路半岛蓝湾小区13号楼1单元4层401户房屋一套，房屋价款496745元，被告应于2013年6月30日前将该房屋交付给原告，但被告至今未交付房屋，被告应当按约定向原告支付自2015年6月30日至2016年10月30日的房价款日万分之一的违约金。2.收款发票复印件一份，原告称已在2012年2月23日向被告交付全部购房款496745元，原告已经完成付款义务。
被告对原告所提交证据材料的真实性及证明事项均无异议。
被告联合利丰公司向本院提交了如下证据材料：1.EMS邮寄单一份及《入伙通知书》一份，证明被告已经通知业主收房。2.胶州市建设工程竣工验收备案证复印件一份，证明涉案工程已经过竣工验收。
原告对被告所提交证据材料质证意见如下：对证据1无异议。对证据2认为系复印件原告不予认可，原告要求被告于庭后五日内提交证据原件或经过相关部门盖章确认的证据复印件。如被告庭后提交证据原件或经相关部门盖章确认的证据复印件，原告不再要求质证，由法院依法核实即可。
本院对于当事人提供的证据材料认证如下：原告提交的上述证据，以及被告提交的证据1，对方当事人均表示无异议，本院予以采信。庭后本院依被告申请，到胶州市城乡建设局将被告提交的证据2胶州市建设工程竣工验收备案证与原件进行核对，确认其提交的工程竣工验收备案证复印件与原件无异，本院予以采信。
根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原被告于2012年5月6日签订《青岛市商品房预售合同》一份，约定原告向被告购买胶州市福州南路半岛蓝湾小区13号楼1单元4层401户房屋一套，购房金额为人民币496745元。合同第十条约定，该房屋交付必须符合的条件是房屋竣工验收，原告按照约定履行了付款及其他约定义务。合同第十一条约定，被告应于2013年6月30日前将该房屋交付给原告，除不可抗力外。合同第十二条约定，被告如未在约定期限内将房屋交付给原告，应当向原告支付违约金，违约金按已支付房价款日万分之一计算，自合同第十一条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。合同补充条款九第6点约定，由买受人逾期收房或因买受人原因出卖人拒绝交房的，自交房通知书规定的交付期限届满之日起视同出卖人按时交房，出卖人不承担逾期交付违约责任。
2012年2月23日，原告向被告交付全部购房款496745元，原告已经完成付款义务。
2016年9月2日，涉案房屋办理了胶州市建设工程竣工验收备案证。2016年9月4日，原告收到被告给原告邮寄的通知原告于2016年9月6日至9月11日办理收楼手续的《入伙通知书》，但涉案房屋至今未办理交付手续。
另查明，高楠曾于2015年7月向本院起诉联合利丰公司要求其支付逾期交房违约金，本院作出(2015)胶民初字第4609号判决书，判决联合利丰公司支付原告高楠2013年7月1日至2015年6月30日逾期交房违约金，该判决书已经生效。
本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第八条规定,“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”原被告双方签订的合同，是双方真实意思表示，其内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，均是合法有效的合同，双方应依其约定全面履行各自义务。根据双方签订的合同约定，涉案房屋交付时间应为2013年6月30日前，原告已经支付全部购房款，被告逾期交付房屋，逾期交付房屋的违约事实存在，应按合同约定承担逾期交付房屋的违约责任。但涉案房屋已于2016年9月2日取得胶州市建设工程竣工验收备案证，房屋具备了合同约定的交付条件。原告收到被告给原告邮寄的通知原告于2016年9月6日至2016年9月11日办理收楼手续的《入伙通知书》，但是原告未按照被告通知的时间办理收楼手续，涉案房屋至今未交付。双方签订的《青岛市商品房预售合同》补充条款九第6点约定，由买受人逾期收房或因买受人原因出卖人拒绝交房的，自交房通知书规定的交付期限届满之日起视同出卖人按时交房，出卖人不承担逾期交付违约责任，故原告主张2016年9月11日及以后的逾期交房违约金本院不予支持。
原被签订的《青岛市商品房预售合同》第十二条约定，若逾期交付房屋，被告应当向原告支付违约金，违约金按已支付房价款日万分之一计算，自最后交付期限之第二天起算。原、被告均认可涉案房屋的交付时间应为2013年6月30日之前，房屋总价款为496745元。原告已经通过诉讼主张了2013年7月1日至2015年6月30日的逾期交房违约金并得到法院生效判决的支持，故被告应支付原告2015年7月1日至2016年9月10日共计438天，以496745元为基数按日万分一计算的逾期交房违约金，共计21757.43元（496745元×0.0001×438天）。
综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条之规定，判决如下：
一、被告青岛联合利丰房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告高楠逾期交房违约金21757.43元；
二、驳回原告高楠其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费402元，减半收取201元，由被告青岛联合利丰房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。
审判员 匡建玲
二〇一六年十二月十四日
书记员 冷 甜