河南省郑州市金水区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）金民二初字第2690号
原告上海连成（集团）有限公司，住所地上海市嘉定区。
法定代表人张锡淼，总裁。
委托代理人张慧丽。系公司员工。
被告河南建邦通用设备有限公司，住所地郑州市金水区。
法定代表人杨国伟，经理。
委托代理人董超峰。系公司员工。
原告上海连成（集团）有限公司（以下简称上海连成）诉被告河南建邦通用设备有限公司（以下简称河南建邦）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告及委托代理人张慧丽，被告委托代理人董超峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，原、被告于2010年8月6日、2011年6月8日、11月17日分别签订了金额为498900元、211240元、28000元的产品购销合同三份。合同签订后，原告积极组织生产，完成了全部供货义务。被告迄今为止共向原告支付货款496500元，仍欠241640元未付。原告多次催讨，但被告一直拒付欠款故诉至法院，请求被告支付货款241640元，并承担本案诉讼费用。
被告辩称：2011年6月8日的合同还欠28078元未支付，因为原告有违约行为，所以其不应当支付该款。2010年8月16日的合同还欠168900元未支付，签订合同时有约定供方延期交货应扣除合同金额的5%，延期交货产生的误工费是20000元，没有随货提供合同约定的配件，原告没有尽到对设备的售后服务工作，因原告延期交货，造成该项目的设备安装延期，之后因天气寒冷使机修间、电气间、路面硬化等无法施工，不仅业主承诺的50000元施工进度奖无法实现，还给被告造成了重大损失。经过核算后被告同意支付27510元。
原告为支持其诉讼请求，向本院提交证据如下：
证据一，合同三份，（合同号xxxxx、xxxxx、xxxxx）。证明原、被告之间存在买卖合同关系。
证据二，2012年5月份对账单。证明原告严格按照约定提供了货物，截至到2012年5月28日对账单显示被告还欠原告货款472840元。
证据三，总部装箱单、发货申请单。证明原告按照合同约定提供了货物及随箱所装的配件。
证据四，客户服务单二份。证明原告按照合同约定提供了售后服务及技术指导。
证据五，还款计划表。证明被告未按其交付给原告的还款计划表履行还款义务。
被告河南建邦针对原告提交的证据发表如下质证意见：
对证据一、二、三没有异议。
对证据四有异议，合同约定每月5号定期回访，但是该服务单显示零星回访的，不是按照合同约定每月5号进行。
对证据五有异议，没有法律意义，没有加盖公章，不能证明该还款计划的真实性。
被告为支持其答辩意见，向本院提交证据如下：
证据一，2011年6月8日工作联系单一份。证明该份合同中，被告欠原告的28780元不需要再支付。
证据二，客户收货清单、工人考勤表、2012年12月28日的收条。证明2011年8月16日的合同中，原告延迟提供货物一个月，应当扣除总货款的5%，并且造成工人误工费是20000元。
证据三，售后维修协议、收款证明。证明被告三年来支付了维修培训费用15000元。
证据四，承诺书。证明原告愿意承担因对延迟交货给被告造成的误工费用。
证据五，2012年4月6日的函一份。证明2011年6月8日合同所涉的货物出现问题，被告一直与原告联系，原告都没有来维修。
证据六，2012年12月29日的情况说明。证明原告的业务员承诺两份合同给被告优惠货款5%。
原告对被告提交的证据发表如下质证意见：
对证据一，只能证明原告同意扣除维修费用4100元的前提是被告在2014年3月1日前将货物的余款支付完毕，但是被告没有在此日期前支付完毕，所以不同意扣除。
对证据二，对客户收货清单，显示其按照合同约定提供了配件耦合装置，履行其义务。对工人考勤表及收条，没有当时工人的签字，不能证明当时实际产生了损失，而且没有相应的社保信息予以印证，所以对误工费不予认可。
对证据三，售后维修协议是被告与第三方签订的，与其无关。
对证据四有异议，合同履行期间没有见过该份承诺书。
对证据五有异议，这是被告给李雪的函，原告并没有收到被告关于维修的函。
对证据六，是被告单方的说明，不予认可。
本院依据原、被告诉辩意见、举证、质证及庭审陈述，确认本案事实如下：
2010年8月16日，原、被告签订编号为河南xxxxx《水泵采购合同》，主要内容如下：供方为上海连成，需方为河南建邦，合同总金额为人民币498900元；合同签订之日起40天内货到河南建邦工地；产品到需方指定地点后，河南建邦验收货物的规格型号、数量及配件等，如有异议6日内提出；合同签订后，上海连成货到工地验收合格并安装完成后付本批总货款50％，工程经四方（业主、供方、需方、监理）验收合格后1周内付至合同总额的95％，余5％作为质保金，待质保期满后一周内一次支付（质保期从安装完毕试运行合格之日算起两年）；上海连成非因不可抗力及意外事件导致的迟延交付，每迟延一日应按延期交货金额5‰向河南建邦支付违约金，该违约赔偿额最多不超过迟交货物总值的5％，若延期交货超过10日，河南建邦有权要求上海连成承担由此造成的延期完工、误工费等损失；在设备验收后期使用过程中出现问题，上海连成必须在6小时内赶到现场及时处理。产品实现终身维修，每月5号前定期回访，确保设备运行良好。等。该合同有双方盖章确认。2010年8月17日原告的《河南分公司发货申请单》载明：合同编号为河南10-526，客户为河南建邦，发货地点为郑州，到货时间为2010年9月25日。
2010年9月29日，上海连成出具承诺书，载明：“关于上海连成与河南建邦于2010年8月16日签订的河南10-526号合同由于厂里的铸造件短缺，加上生产订单积压太多，致使水泵无法按时交货。为表达我方执行合同的诚意，我方承诺，河南分公司会尽全力协调厂里生产及调度部门，进行水泵的生产，争取于10月10日前完成水泵交付；对晚到货给河南建邦造成的损失，上海连成将按照合同有关约定，承担晚到违约金；对于误工费、延期完工等损失，上海连成愿意承担，但损失补偿最高不能超过合同额的5％。”2010年10月15日的箱件清单载明：“合同号为河南10-526，到货单位为被告，发货日期为10月15日。”2010年10月26日原告出具的客户收货清单载明了被告收到了原告所发的产品型号，时间为2010年10月26日。
2011年6月8日，原、被告签订编号为11-450的《工业品销售合同》，主要内容如下：“合同金额合计人民币贰拾壹万壹仟壹佰肆拾元整（￥211240），供货时间为自合同生效之日起24个工作日；合同生效3日内预付货款10％，货到工地三方（供方、需方、监理）验收合格20天内付合同总额的50％，安装调试完成工程最终验收后付合同总额的35％调试款，余5％作为质保金，质保期满后一个月内一次付清；上海连成应该及时组织生产、保证设备及时到位，如不能及时供货，每天按0.5％罚款，直至设备到现场；河南建邦应及时按照约定支付货款。产品到交货地点后，河南建邦应当场对设备数量进行验收，如有异议七日内提出。”
2011年10月17日，原、被告签订编号为11-872的《工业品销售合同》，主要内容如下：“合同总金额为人民币贰万捌仟元整（￥28000）；合同签订三天内预付60％货到款，货到安装调试验收完成后付至合同总额的100％；供货周期为预付款支付之日起15日内，上海连成无故应及时供货，逾期每天按5‰罚款。”
2012年7月16日，被告出具的《应收货款对账单回执》，显示共计欠原告货款472840元。
2012年12月29日，原告与被告的工作联系单显示：2011年6月8日签订的工业品销售合同，上海连成承诺，设备出现问题，上午联系最迟六小时内到达现场维修，下午联系最迟次日上班到达现场维修，同意部分控制柜货款连同质保金共计28078元，待2014年3月1日（合同质保期满）一次付清。另外关于型号为80WQ-22-5.5和80WQ40-15-4的潜水排污泵的维修费用4100元从此合同金额扣除。
本案在审理过程中，被告支付原告人民币30000元。
本院认为，原、被告签订的《水泵采购合同》、《工业品销售合同》是双方真实意思表示，合法、有效，双方均应按约履行。原告主张被告应支付尚欠的货款，本院予以支持。原告称被告尚欠其货款241640元，经查，在本案诉讼中被告已支付原告30000元应予以扣除。原告称该30000元系被告支付的逾期付款利息，没有证据证实，该意见本院不予采纳；按照双方2011年6月8日签订的工业品销售合同，原告同意将潜水排污泵的维修费用4100元从此合同金额扣除，故此4100元应从尚欠款中扣除。综上，被告尚欠货款207540元应予支付原告。关于被告主张在尚欠货款中扣除延期交付货物造成的损失及承担违约责任，本院不予采纳。被告以不需要发票为由要求原告对2011年6月8日的合同金额中扣除10562元，不符合法律规定，故该意见不予采纳。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告河南建邦通用设备有限公司于判决生效后十日内支付原告上海连成（集团）有限公司207540元。
二、驳回原告上海连成（集团）有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4925元，由被告河南建邦通用设备有限公司负担。此款原告已预交，不再退回，由被告在履行判决规定还款义务时一并支付给原告。
如不服本判决，可在判决送达之日起十五日内向本院递交上诉状一式十五份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。
审 判 长 余学锋
人民陪审员 贺 旗
人民陪审员 张子明
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 常 婷