连云港市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）海商初字第00801号
原告安徽鑫龙电器股份有限公司，住所地芜湖市经济技术开发区电器部件园。
法定代表人束龙胜，董事长。
委托代理人李禛，该公司职员。
委托代理人孙红兵，安徽卓人律师事务所律师。
被告江苏锦屏建设工程有限公司，住所地连云港市海州区锦屏路68号。
法定代表人吴俊泽，该公司董事长。
委托代理人鲁浩，该公司法律顾问。
委托代理人张士迎，该公司职员。
原告安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称鑫龙电器公司）与被告江苏锦屏建设工程有限公司（以下简称锦屏建设公司）买卖合同纠纷一案，本院于2015年4月21日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人李禛、孙红兵，被告委托代理人鲁浩、张士迎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告鑫龙电器公司诉称，原、被告双方于2012年12月签订“花果山大酒店工程变配电工程”项目的高低压柜等电器产品的设备采购合同，合同总金额为人民币7111805元。合同签订后，原告依约生产并发货，已履行了合同约定的义务，截止至起诉之日，被告已支付货款520万元，尚欠原告合同货款1911805元。原告多次催要未果。请求法院判令被告给付原告货款1911805元及逾期利息（自2014年4月至给付之日，按中国人民银行同期贷款利率计算），并承担本案诉讼费用。
被告锦屏建设公司辩称，原告所诉没有事实依据，理应驳回。1、原告称合同总金额为7111805元没有事实依据，事实上双方合同总额为700万元。2、本案原告违约在先，合同约定交货时间为合同签订后20-25日到货，而原告最后一批货物供货时间比约定的最后时间延迟了9天。根据合同约定，原告应承担合同总金额20%的违约金，即140万元。3、原告所供的材料量不足，可以从收料单中反映出来。4、原告没有按照合同约定，将卸货、实验、调试、维保等工作完成，因为根据合同约定上述工作应由原告完成，而实际履行过程中上述工作都是由被告完成，产生费用约50万元应由原告负担。即使被告欠原告货款，但没有达到给付条件。合同约定给付条件有两个，第一被告应开具足额增值税发票，第二要经过审计。而上述两条件均未成就。因此，不符合付款条件。请求法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2012年12月16日，原告鑫龙电器公司（乙方）与被告锦屏建设公司（甲方）签订一份变配电设备采购合同，合同约定：合同的标的物：甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求：高压开关柜、低压开关柜、直流屏、20KV、0.4KV封闭母线桥及低压开关柜与变压器连接等所有母线桥，规格数量详见设计图纸。高低压柜主要元器件必须符合图纸要求，为ABB品牌，主要元器件为：高压断路器、高压隔离开关、低压断路器、塑壳断路器、避雷装置等。低压电容器必须符合图纸要求，为LST品牌。液晶面板必须符合图纸要求，为安科瑞品牌。以上所有设备必须为原厂生产。乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。合同价格与支付：合同总金额为人民币700万元，合同价包括但不限于设备、包装、运至最终目的地的运输、保险、卸货、设备检验试验费、现场调试、有关部门验收费用、售后服务与维保、利润及税金等全部费用。（如经业主方同意，电容器更改为GE品牌，则合同总价调整为679万元）。付款方式：（1）乙方送货到现场，乙方应提供设备合格证、质量保证书随产品附带的所有有关资料。经甲方、监理验收合格，并收到乙方发票后7日内，甲方付至合同总价的60%。设备安装调试验收合格且送电后，并收到乙方发票后7日内，甲方再支付合同总价的25%，审计结束并收到乙方发票后7日内支付至审计价95%，余款质保期满无质量问题30日内一次付清（无息）。（注：以上每次付款卖方需提供等额增值税专用发票）。质量保证：根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地质量监督部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式通知乙方并提出索赔。合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。乙方对产品在运行过程中出现的质量问题实行三包（包修、包换、包退），质保期2年。标的物的检验、验收及交付：交货时间：签定合同之日后20-25日到货。交货地点：采购方工地现场。乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物，乙方应当按照约定或交易习惯向甲方交付标的物及有关单证和资料。甲方在验收过程中，应当于3天内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。甲方未按约付款，甲方违约，违约金为延期支付部分款项的5%，并按延期首日同期中国人民银行最新公布的金融机构人民币同期贷款基准利率2倍支付延期付款利息。乙方不能交货，或逾期交货或交货不合格或标的物不符合图纸要求，影响甲方按期竣工验收送电的，应向甲方偿付合同总价款的20%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。合同中还对其他事项进行了约定。锦屏建设公司于2013年1月10至19日期间陆续接收了原告鑫龙电器公司发送的货物及图纸、检验报告等相关资料。在合同履行期间，因为设计院图纸中关于变压器至相邻低压柜连接部分未设计工程量，根据现场设备就位后进行实地测量，设备厂家需增加变压器至低压柜母线桥，该增加工程量属于招标清单外工程量。锦屏建设公司为工程完工后予以结算，向工程发包方报告申请增加工程量，增加部分为4000A母线桥（变压器出线部分）长度8米，单价8500元／米，5000A母线桥（变压器出线部分）长度4.5米，单价9800元／米。该工程项目管理部门经核实后予以确认。
2013年1月底配电设备安装调试后正式送电。截止至2014年10月，鑫龙电器公司陆续交给锦屏建设公司520万元的增值税发票，锦屏建设公司付给鑫龙电器公司520万元货款。鑫龙电器公司曾两次发函给锦屏建设公司索要货款未果。在本案审理过程中，鑫龙电器公司开具了1911805元的增值税发票，锦屏建设公司拒绝接收。
上述事实，有原、被告提供的采购合同、送货单、付款凭证、增加工程量情况说明、等证据以及当事人陈述予以证实，本院依法予以确认。
本院认为，原告鑫龙电器公司与被告锦屏建设公司签订的采购合同，系双方真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，合法有效。原告鑫龙电器公司供给被告锦屏建设公司货物后，有权要求被告锦屏建设公司支付相应价款。关于合同履行过程中增加工程量而增加的供货，根据原告提供的证据，被告已就增加工程量部分向工程发包方主张了增加相应价款，根据公平原则，被告应向原告支付后增加部分的货款。原告根据双方合同中约定的价款主张增加部分货物价款为111805元，符合双方交易习惯，本院予以支持。关于原告主张被告应从2014年4月起按中国人民银行同期贷款利率双倍给付利息。本院认为，因原告未能及时提供发票，也未能按合同约定时间向被告供货，因此，双方均有违约行为，对于违约造成的损失各自承担。
被告提出原告迟延供货，原告按合同约定承担合同总金额20%，即140万元违约金的抗辩意见，本院认为，双方在合同中约定，逾期交货影响被告按期竣工验收送电的，承担合同总金额20%的违约金。被告未提供充分证据证明，原告迟延供货造成被告逾期供电。原告虽然迟延供货9天，但不构成根本性违约，被告要求承担140万元违约金的抗辩意见本院不予支持。被告提出付款条件不成就的抗辩意见，本院认为，合同约定的价款很明确，合同中约定的审计没有明确约定期限，但明确约定余款质保期满无质量问题30日内一次性付清。合同约定的质保期为二年。原告最后一批货物交货时间为2013年1月19日，原告起诉时间为2015年4月21日。现已超过合同约定的最后付款时间，因此，被告该抗辩意见，本院不予支持。被告提出因原告迟延供货，被告为抢工期组织工人抢工期，花费了380140元，原告未履行卸货、设备检验试验、验收、售后服务和维护，被告代为支付了设备检验费618967.3元、卸货费54345.3元、验收费用31400元、售后服务和维护费用215470元。本院认为，被告提出的上述费用，原告均不认可，且被告所支出的上述费用均无任何支付凭证，仅有被告单方制作的清单，不能充分证明被告上述主张。本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
被告江苏锦屏建设工程有限公司于本判决生效后十日内付给原告安徽鑫龙电器股份有限公司货款1911805元。
如果未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费22320元（原告已预交），由被告负担，于给付上述款项时一并给付原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费22320元。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，账号：44×××94。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。
审 判 长 张坤瑞
代理审判员 周文贤
人民陪审员 沈 燕
二〇一五年十月十三日
书 记 员 田 田
法律条文及上诉须知附录
一、法律条文
（一）、《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
（二）、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第二百二十四条发生法律效力的民事判决书、裁定，以及刑事判决书、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。
法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者执行的财产所在地人民法院执行。
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算：法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
二、上诉须知
根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报江苏省连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。