吉林省永吉县人民法院
民 事 判 决 书
（2013）永民二初字第75号
原告（反诉被告）上海连成（集团）有限公司，住所长春市解放大路810号国际商务中心A二区1503室。
法定代表人张锡淼，总裁。
委托代理人王涛。
被告（反诉原告）苏明德，个体户，住长春市二道区。
委托代理人张立新，吉林胡立光律师事务所律师。
本诉原告（反诉被告）上海连成（集团）有限公司与本诉苏明德（反诉原告）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本诉原告（反诉被告）上海连成（集团）有限公司委托代理人王涛，本诉被告（反诉原告）苏明德及其委托代理人张立新到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告（反诉被告）上海连成（集团）有限公司（以下简称连称公司）诉称：2012年8月23日，原告董俊文与被告签订了一份合同编号为12-392号的产品供销合同，被告购买原告的消防水泵等产品，总价款77331.00元。合同签订后，原告已按约定履行了合同的全部义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅支付37331.00元货款，尚欠40000
.00元货款，至今未�。故提起诉讼，请求支持原告的诉讼请求，并由被告承担自2012年10月7日起至诉讼时止的银行同期贷款率的货款利息。
本诉被告苏明德辩称：被告于2012年8月23日与原告签订了产品购销合同，被告已按照合同约定交付了预付款37331.00元，原告即按照合同约定于27天内将产品送货到吉林省永吉县岔路河镇经济开发区星星哨水库，但原告却未按照约定的时间付货到合同指定地点，被告无奈自己雇车从上海将所购产品拉回，花销车费10000.00元，因为逾期10天，拖延了施工，被甲方罚款50000.00元。另外，原告提供的产品在到货时就有毛病，被告与原告协商维修事宜，被对方拒绝，被告自己花5000.00元维修了水泵，共造成被告经济损失6500.00元。因原告违反合同约定，对给被告造成的损失应依法赔偿，故提起反诉，请求法院合并审理。
反诉原告苏明德诉称：反诉�于2012年8月23日与原告签订了产品购销合同，被告已按照合同约定交付了预付款37331.00元，原告即按照合同约定于27天内将产品送货到吉林省永吉县岔路河镇经济开发区星星哨水库，但原告却未按照约定的时间付货到合同指定地点，被告无奈自己雇车从上海将所购产品拉回，花销车费10000.00元，因为逾期10天，拖延了施工，被甲方罚款50000.00元。另外，被反诉人提供的产品在到货时就有毛病，经与其协商，被反诉人拒不维修，反诉人自己花了5000.00元维修了该部件，因被反诉人违约给反诉人造成经济损失，故提起反诉，请求被反诉人赔偿经济损失65000.00元。
反诉被告连成公司辩称：反诉人违约在先，对于10000.
00元运费，不是我方让垫付的，由于是反诉原告自己找的托运人自行将货物运到岔路河，没有让反诉被告托运，所以发生的费用不能由反诉被告承�；对于质量问题，由于苏明德未在到货后的约定期间支付余下的货款，属于违约在先，我方有权利拒绝免费调试，没有义务为苏明德维修水泵，所发生的费用就不能由我方承担；苏明德被罚款50000.00元，没有证据证明耽误工期，水泵到达约定地点时，相配套的电器控制柜尚未到达施工现场，怎能影响工期？苏明德没有权利让我方承担罚款，而且没有证据证明被罚款。
经本院审查认为，本案争议的焦点是：本案的违约事实如何认定：原告（反诉被告）与被告（反诉原告）的各自诉讼请求应否支持？
本诉原告连成公司为支持其本诉请求和反诉抗辩理由，向本院提供如下证据：
1.企业代码证及工商执照（副本），证明本企业具有生产和销售水泵的权利。
2.对账单1份，证明苏明德尚欠预付款331.00元，违约在先。
3.产品购销合同1份，证明合同有效，并证明被告没有及时给付货款，存在违约行为。
反诉原告苏明德就起反诉请求及本诉辩称，向本院提供了下列证据：
1.证人沈某某证实，8月23日与苏明德一同去连成公司，该公司有一个叫张景丽的和一名女员工在场，签合同时要求苏明德交预付款37331.00元，苏明德说331.00元还要啊？张和李说，331.00元我俩给你拿，所以苏明德只交了37000.00元。交完款后，原告没有回音，去多次催货才给发货。货到没几天就出问题，去找张景丽，却置之不理，不给维修，后来没办法才找的其他人来维修水泵。
2.证人梁某某证实，因为在苏明德的工地管账，2012年8月23日所交的预付款37000.00元及支出的维修费用有记载（当庭出示记载内容，为手写连续20页8至9月的流水账），证实预付款37000.00元及10000.00元运费确实发生的事实。
3.证人朱某甲出庭证实，苏明德被建工集团罚款50000.00元的事实。
4.证人董某某证实。2012年10月中旬曾给苏明德修过水泵。因维修漏水的水泵，发生了食宿、交通、零部件和维修费等项费用合计5000.00元。
5.证人毕某某证实，因苏明德所购的水泵漏水，经多次联系厂家，厂家不给维修，比永帅才找的维修工来维修水泵。
6.陈述与原告的员工张景丽等有口头约定，变更了预付款的数额为37000.00元，与原告存在变更运输方式的口头约定，应由原告负担10000.00元运费。
7.2012年9月25日处罚决定书1份，证实因耽误工期被罚款50000.00元的事实。
8.2013年4月4日长春经济技术开发区顺风大市场机电发票1张，证实维修费数额。
本院根据双方当事人举证和相互质证，结合庭审情况，对上述证据综合分析评判如下：
对本诉�告提供的证据1（企业代码证及工商执照副本，证明本企业具有生产和销售水泵的权利）。，被告未提出异议，本院应予采信；证据2（提交对账单1份，证明2012年9月5日收到本诉被告货款37000.00元的事实），被告未提出异议，本院应予采信；证据3（产品购销合同1份，证明合同有效，并证明被告没有及时给付货款，存在违约行为）经被告质证，对该证据未提出异议，本院应予采信。反诉原告提供的证据1（沈某某证言），反诉被告提出证人系某甲，系某乙的材料员，与苏明德有利害关系，对真实性存疑。经本院审查认为，因证人系某乙的材料员，与其存在利害关系，故该证据本院不予采信。证据2（证人梁某某证言），反诉被告质证提出因证人在苏明德处打工，预期存在利害关系，证言不真实。经本院审查认为，该证人与苏明德存在利害关系，该证言本院不予采信。证据3（证人朱某甲证言），反诉被告对其身份提出异议。经审查本院认为，该证人与反诉原告存在利害关系，故该证据本院不予采信。证据4（证人董某某证言），反诉被告提出该证人是2012年10月为被告维修水泵，而提供的发票是2023年3月的，存在差异，睁眼不是。经本院审查认为，该证言对本案有证明力，本院应予采信；证据5（证人毕某某证言）反诉被告提出证人不具备资格。经审查本院认为，该证据对本案具有一定的证明力，对该证据本院应部分采信。证据6（与反诉被告两次变更合同的口头约定），反诉被告质证提出，没有证据证明变更合同的事实。经审查本院认为，该证据没有其他证据相佐证，本院不予采信；对证据7（9月25日处罚决定书）连称公司提出异议，经连成公司向证人朱某乙，朱某甲没有回答该人所在单位与苏明德之间发、承包合同及工程造价的关键节点，对真实性和合法性存疑。经审查本院认为，该证据没有其他证据相佐证，本院不予采信；证据8（2013年4月4日长春经济技术开发区顺风大市场机电发票1张），经连成公司质证，提出票据记载的时间与维修时间不符，不应支持。经本院审查认为，该证据与证人董某某证言内容相符，对本案具有证明力，本院应予采信。
通过以上分析，对本案事实确认如下
2012年8月23日，连成公司与苏明德签订买卖合同一份，由苏明德购买连称公司的消防水泵，约定价款77331.00元由连成公司供货，运费连成公司负担，预付货款37331.00元，27天内到货。货到1周内付款。苏明德预付货款37000.00元后，自行雇车，于2012年9月30日将消防水泵托运至合同约定地点。运费由苏明德支付给托运人，苏明德尚尾欠货款40331.00元，苏明德提出因原告迟延到货，致使苏明德北汽甲方罚款50000.00元，因水泵漏水发生维修费5000.00元，应由原告负担的运费原告不符单，为此，苏明德拒付货款，并提起反诉，主张由连成公司赔偿其经济损失65000.00元。连成公司以苏明德未足额给付预付款违约在先，自行运输发生的费用与连成公司无关，应自行负担，且公司一直未接到苏明德关于消防水泵智联不合格的通知，故不应发生维修费，发生的费用应由祖名的自己承担。为此，应驳回反诉，支持连成公司的诉讼主张。
本院认为，本诉原告与本诉被告所签订的买卖合同真实、合法，系有效合同。被告支付37000.00元预付款后，至货物运达到指定地点，期间发生的10000.00元运费，被告在反诉状中自认是自己雇车将产品从上海拉回，从而自行改变原合同关于运输的约定，故发生的运费与连成公司无关，应由苏明德自行负责。对于苏明德提出因原告迟延到货只是被告被�甲方罚款50000.00元一节，因甲方并非建设工程的行政监管部门，不具有行政处罚权，故该罚款如若存在，则系不合法；另被告没有缴纳罚款的票据佐证损失事实，也没有提供与甲方签约合同所反应的价款被甲方扣除50000.00元的证据。关键是苏明德自行雇车运回所购产品，自行变更运输约定所产生的不利后果应自行负担，故苏明德的该项抗辩理由本院不予支持。对于上海连成（集团）有限公司所述被告未足额交纳预付款属于违约的主张，因预付款约定额为37311.00元，争议数额为331.00元，从原告同意发货和市场交易习惯的事实分析，不应认定被告在预付款的问题上构成违约。对于维修水泵所发生的5000.00元维修费，连成公司以苏明德违约在先为由拒绝免费调试、不负担维修费的主张，不符合交易习惯，起抗辩理由不予支持，故反诉原告的该项诉讼请求应受到法律保护。原�诉请按照人民银行同期同类贷款利率计算逾期付款损失，符合法律规定，应予支持。综上，原告的诉讼请求应予支持，除维修水泵发生的5000.00元费用外，反诉原告的其他反诉主张应予驳回。依照《中华人民共和国合同法》第一百五十四条、第一百五十九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十二条、七十七条第（五）项之规定，判决如下：
一、本诉被告苏明德所欠本诉原告上海连成（集团）有限公司的货款40331.00元，于本判决生效后十日内给扶原告；
二、本诉被告苏明德赔偿原告上海连成（集团）有限公司自2012年10月7日起至还清欠款本金之日期间的利息损失，以40331.00元为本金，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算利息，与上款同期履行。
三、反诉被告上海连成（集团）有限公司赔偿反诉原告苏明德水泵维修费5000.00元，于本判决生效后十日内履行；
四、驳回反诉原告苏明德其他反诉请求。
本诉案件受理费800.00元、反诉案件受理费713.00元，合计1513.00元由苏明德负担1413.00元，由上海连成（集团）有限公司负担100.00元。
如果给付义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，向对方加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省吉林市中级人民法院。
审 判 长 马永生
审 判 员 吴志奇
人民陪审员 卜 丹
二〇一三年十月二十四日
书 记 员 朴春梅