广东省中山市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）中中法民一终字第1292号
上诉人（原审原告、反诉被告）：李兴伟，男，1980年11月12日出生，汉族，住郑州市中原区。
被上诉人（原审被告、反诉原告）：玉荣真，男，1987年7月19日出生，壮族，住广东省中山市。
委托代理人：吕向前，广东卓正律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：张国良，男，1978年6月10日出生，汉族，住广东省中山市。
上诉人李兴伟因与被上诉人玉荣真、张国良装饰装修合同纠纷一案，不服广东省中山市第一人民法院（2014）中一法张民一初字第488号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院查明：玉荣真是中山市火炬开发区如心装饰工程部经营者。2013年11月26日，李兴伟（甲方）与中山市火炬开发区如心装饰工程部（乙方）签订工程施工合同一份，约定：甲方决定委托乙方进行工程设计和施工。一、工程地址为金华花园10幢701房。设计、施工、安装内容以本工程设计图纸及《装饰工程预算表》为准。工程开工日期为2013年11月29日。完工天数为55个工作日；二、工程总造价为61630元。工程结算总造价按实际工程量计算（新增工程项目，需设计并报价，经双方签字后方可施工）。三、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方确认认可。材料、隐蔽工程、工程竣工验收，需甲乙双方现场验收。施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，并签订补充合同。甲方有对施工过程中质量检查监督的权利和义务，乙方对甲方提出的质量意见，应进行整改。凡由甲方自购的材料、设备等产品质量由甲方负责，由乙方负责安装施工的质量由乙方负责；四、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。甲方负责采购供应的材料、设备应该是符合设计要求的合格产品，并应在该工程项目施工前三天运至工地现场，如延期到达，施工工期作相应顺延；五、合同签订，甲方即付双方认可的工程总价款（即预算额）的40%作为备料款。工程施工过程中。在泥瓦工、水工、电工完成前期工程，木工进场，甲方即付工程总价款（即预算额）的30%作为工程进度款。工程施工过程中，在木工工程基本完成，油漆工进场，甲方即付至实际工程造价的90%。工程竣工验收合同并交付使用当天结清余款。甲方付清工程价款，以乙方开具收款收据为准，并向甲方办理移交手续。如甲方在应付款日不付款（包括增加项目工程款）是违约行为，乙方有权停止施工，如甲方迟延付款超过10天，乙方有权解除合同，甲方应依照协议第九条进行赔偿；……九、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同（或违约）方，应按合同总价额的20%作为违约金付给对方，因擅自解除合同、违约，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行赔偿……。李兴伟、中山市火炬开发区如心装饰工程部的代表分别在上述合同签名，还盖有“中山如心装饰工程”的印章。另外，在上述合同空白处载明“以橱柜店合伙人身份保证质量问题，如有问题将予以装饰公司（如心装饰）和乐保仕生态橱柜店共同保证，以实际价格尺寸施工结算”，并盖有“中山市石岐区恒悦橱柜商行”印章。张国良确认其是中山市石岐区恒悦橱柜商行经营者。上述合同签订后，李兴伟分别于2013年11月29日、同年12月10日支付工程款1万元，合计2万元。玉荣真于2013年12月9日进场施工。玉荣真称由于李兴伟未依约支付首期款，在完成水电、泥水工程后就撤场。李兴伟则称由于合同约定电线由玉荣真购买，但其所需的牌子电线在中山没货，所以在网上购买才导致延迟付款，购买的电线价款为2621元，另外玉荣真只做完水电工程，泥水工程还没做，其后找他人完成泥水收尾工程。玉荣真还申请证人余文涛出庭作证，余文涛称是其代表玉荣真与李兴伟签订的工程施工合同，已完成水电、泥水工程，但李兴伟只支付总工程款的40%。
双方发生争议后，李兴伟诉至原审法院，请求判令：1．解除李兴伟与玉荣真签订的装修合同；2．玉荣真、张国良支付李兴伟违约金12326元；3．玉荣真、张国良赔偿李兴伟损失2400元；4．玉荣真、张国良承担本案诉讼费用。诉讼期间，玉荣真提起反诉，请求判令：1．李兴伟支付装修款4652元、违约金12326元，合计16978元；2．李兴伟承担本案诉讼费用。
原审法院认为：本案系装饰装修合同纠纷。涉案工程施工合同的约定是李兴伟与玉荣真的真实意思表示，双方均应恪守约定，履行各自义务。按合同约定，李兴伟应于签订合同当天支付首期工程款24652元，但事实上李兴伟于签订合同后分两次合计才支付2万元，即使加上其自称本应由玉荣真购买的电线款项也只有2621元，合计亦不足24652元，已构成违约，故玉荣真有权根据约定停止施工，及要求李兴伟支付违约金12326元（61630元×20%）。李兴伟要求解除涉案工程施工合同，玉荣真表示同意，原审法院予以准许。涉案装修工程停工的责任在于李兴伟，停工后的全部损失应由李兴伟自行承担，故李兴伟要求玉荣真、张国良支付违约金及赔偿金的请求，原审法院予以驳回。最后，玉荣真已做的工程量未得到李兴伟的确认，亦未提供有效的证据支持，故玉荣真要求李兴伟支付未付工程款4652元的请求，证据不足，原审法院不予支持。为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第六十五条第五项的规定，原审判决如下：一、解除李兴伟与玉荣真于2013年11月26日签订的工程施工合同；二、驳回李兴伟其他的诉讼请求；三、李兴伟于判决生效之日起七日内支付玉荣真违约金12326元；四、驳回玉荣真其他的诉讼请求。如果李兴伟未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费减半收取78元，由本诉李兴伟负担（该款已付）；反诉案件受理费减半收取112元（玉荣真已预付），由玉荣真负担31元，李兴伟负担81元，李兴伟负担部分于判决生效之日起七日内向原审法院交纳。
上诉人李兴伟不服原审判决，向本院提起上诉称：双方签订合同时李兴伟要求玉荣真提供装修设计图纸，以知晓装修设计意向及效果。玉荣真让先签订合同，说过几天再给设计图纸。双方签订的《装饰装修合同》是玉荣真单方提供的格式合同。该合同明确约定“设计、施工、安装内容以本工程设计纸及《装饰工程预算表》为准……”；该合同“付款方式一览表”中明确约定发包人对设计认可的情况下才付款。但玉荣真自始至终也没有把设计施工图纸交给李兴伟。为保障自己利益，李兴伟明确表示不弄清楚设计方案和效果，无法按合同支付预付款。但玉荣真占据施工现场威胁停工，李兴伟不得不分两次支付预付款。事实证明玉荣真违约在先。张国良在合同上以“以橱柜店合伙人身份”保证质量和合同履行。事后李兴伟到工商行政管理部门查询，才知道张国良与玉荣真根本不是合伙经营人，存在欺骗行为。综上，请求：一、撤销原审判决，改判玉荣真、张国良连带向李兴伟支付违约金12326元及赔偿误工损失2400元；二、本案诉讼费用由玉荣真、张国良承担。
被上诉人玉荣真辩称：涉案装修是简单装修，合同虽约定了设计图纸，但李兴伟没有支付相关设计费用，只是根据我方提供的报价表确认装修内容。李兴伟也未按合同约定支付第一笔款项24652元，构成违约。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回李兴伟的上诉请求。
被上诉人张国良的答辩意见与玉荣真的答辩意见一致。
本院经审理查明：原审法院查明的事实清楚，本院予以确认。
本院认为：本案系装饰装修合同纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条之规定，本院对李兴伟上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。
李兴伟上诉的主要焦点问题是玉荣真在合同履行过程中是否存在违约行为。李兴伟与玉荣真签订的《装饰装修合同》约定李兴伟委托玉荣真进行工程设计和施工，设计、施工、安装内容以设计图纸及《装饰工程预算表》为准。玉荣真应按合同约定进行工程设计并按设计图纸进行施工，但本案没有证据证明玉荣真进行了工程设计，玉荣真在合同履行过程中存在违约行为。玉荣真关于工程设计问题所作的辩解缺乏法律及合同依据，本院不予采纳。玉荣真存在违约，应按合同约定向李兴伟支付违约金12326元（61630元×20%）。李兴伟要求玉荣真支付损失2400元的证据不足，本院不予支持。李兴伟要求张国良承担责任缺乏法律依据。李兴伟在合同履行过程中，确实未按合同约定支付工程款，原审判决关于李兴伟构成违约的认定并无不当，李兴伟应按合同约定向玉荣真支付违约金12326元（61630元×20%）。综上，李兴伟、玉荣真在合同履行过程中，均未严格遵守合同约定，均存在违约行为。由于双方均应向对方支付等额违约金，双方的债权债务相互抵销，无需向对方实际履行。李兴伟上诉合理部分，本院予以采纳，无理部分，本院不予采纳。当事人未上诉的问题，本院不予审查。原审判决认定基本事实清楚，适用法律有误，本院予以纠正。为此，依照《中华人民共和国合同法》第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、维持广东省中山市第一人民法院（2014）中一法张民一初字第488号民事判决第一项。
二、撤销广东省中山市第一人民法院（2014）中一法张民一初字第488号民事判决第二、三、四项。
三、驳回上诉人李兴伟的其它诉讼请求。
四、驳回被上诉人玉荣真的其它反诉请求。
一审本诉案件受理费减半收取78元，由上诉人李兴伟负担。反诉案件受理费减半收取112元，由玉荣真负担；二审案件受理费168元，由上诉人李兴伟负担84元，被上诉人玉荣真负担84元。
本判决为终审判决。
审 判 长 张煌辉
代理审判员 张群立
代理审判员 吴碧英
二〇一四年十二月十五日
书 记 员 易嘉璇