徐州经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）开商初字第232号
原告徐州正鑫工贸有限公司，住所地江苏省徐州市徐州经济技术开发区大黄山镇老户人村。
法定代表人杨昆，该公司总经理。
委托代理人周勇，该公司法务。
被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司，住所地山东省聊城市茌平县铝城路18号对面。
法定代表人师法同，该公司经理。
被告司强，男，汉族，1981年10月20日生，住山东省东阿县阿胶街**号。
被告于惠斌，男，汉族，1964年8月21日生，住河南省安阳市北关区平原路*号院。
原告徐州正鑫工贸有限公司诉被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司、司强、于惠斌承揽合同纠纷一案，本院于2015年5月15日受理后，依法组成合议庭，于2016年4月1日公开开庭进行了审理，原告徐州正鑫工贸有限公司的委托代理人周勇到庭参加了诉讼，被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司、司强、于惠斌经本院合法传唤无正当理由未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告徐州正鑫工贸有限公司诉称：2012年5月28日，原被告签订了钢板库及配套工程承包合同，合同对双方的权利义务进行了约定，原告按合同履行了全部义务，被告违约至今不能交付钢板库及配套工程，由于被告的违约行为造成原告重大的经济损失。原告多次通知被告要求其尽快整理施工交付工程，被告一推再推，为维护原告的合法权益，诉至法院，请求依法判令：1、被告继续履行合同并支付违约金144万元；2、本案的诉讼费由被告承担。
被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司、司强、于惠斌未到庭，亦未提交书面答辩意见。
经审理查明：2012年5月21日，原告徐州正鑫工贸有限公司（甲方）与被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司（乙方）签订《钢板库定作安装合同》（合同编号：2012-0018）一份，内容为乙方为甲方制作、安装1.98万立方水泥钢板库两座及附属配套设施:第一条、工程概况：工程名称为水泥钢板库，直径30米，筒高28米，两座；工程地点为徐州正鑫集团鹰山水泥有限公司；工程规格为设计单库容积19800立方的钢板库两座。乙方承包工程的内容和范围为乙方独立制作、安装钢板库筒体和钢板库的砼体基础用聚乙烯丙纶布防水两层及三台提升机基础用聚乙烯丙纶布防水两层、空压机房的建设和设备安装。乙方购买安装附属设备品牌要求：山东章丘产三叶45千瓦罗茨风机2台、山东章丘产三叶4.5千瓦罗茨风机2台、上海浪潮螺杆式空压机5立方1台、气动阀和流量阀共3套，型号500mm×500mm产地江苏淮安、江苏盐城科行产除尘器2台，过滤面积6000-8000立方米、配套电器为正泰牌，西门子产控制系统、国标电缆线和控制线、库内气均化出料系统及出料自动化控制系统均按图纸要求的项目设计、制作、安装、施工。乙方制作、安装竣工后，甲方只需把主板电源接到系统主板上即可运行，主板以下电气设备均属乙方承包的范围。设计：乙方按双方约定的技术标准负责钢板库工程的总体设计，设计图应由专业设计单位设计合法有效并能报检。第二条、合同价款：本合同工程总造价为7200000元；本工程采用固定承包价格结算，乙方包工、包料、包设备、包施工、包安装，乙方自备设备自行组织人员施工制作、安装；本合同总价为720万元，其中人工费、机械费、附属材料费、基础特殊处理费、出料系统购置设备费、电气控制安装费、倒料锥管和库内整理费约370万元，钢材、混凝土费约350万元；乙方施工人员、施工设备、挖掘机进驻施工现场开始施工，甲方付乙方人工费的10%即37万元，付混凝土费45万元，钢筋费用60万元；基础环梁浇注完毕，付人工费的10%即37万元，钢板库钢材费用148.5万元；基础完工，付人工费的10%即37万元；钢板库库顶完工，库内倒料锥、倒料管开始施工，付人工费的30%即111万元，钢材费用85万元；钢板库库体全部完工，付人工费的20%即74万元；出料系统设备、硫化棒进入现场，付人工费的10%即37万元；安装调试完毕，付人工费的5%即18.5万元；留30万元作为质保金，验收合格后，满一年一次付清；工程完工，乙方应给甲方开具工程款全额税务发票。第三条、施工工期：本工程合同工期115个工作日，具体开工日期为合同签订后5日内。第五条、乙方的权利和义务：乙方根据甲方提供的地质相关资料，进行工程设计、负责气均化出料系统设备安装和调试，负责提供设备及工程材料，按照专利技术特性和甲方要求，设计适应甲方要求的库体形态，满足甲方对储库的各项工艺要求，钢板库出料顺畅，并保证水泥卸空率不小于95%，如达不到卸空率95%，乙方承担违约责任。第七条、工程质量及验收：工程竣工后，乙方负责将完整的竣工资料和分项验收单及竣工验收报告交付甲方，甲方应在收到竣工验收报告15日内甲乙双方对工程的竣工进行初步验收，双方签署初步验收意见，待双方调试完毕按约定能满仓正常运转时签订最终验收合格意见。第九条、技术保密：乙方对本工程的基础部分和出料系统拥有专利权，对相关设计方案、图纸等技术资料拥有知识产权。第十条、违约责任：任何一方违约，赔偿守约方合同总款的20%惩罚性违约金。第十二条、本合同的履行由担保人承担连带担保履行责任。补充：乙方保证两个仓的每个仓仓顶单孔进料能满仓，钢材、混凝土费用如有出入都包括在合同价款内，工程结束后，由甲方给乙方结算。被告司强、于惠斌在合同履行担保人处签字。
在涉案水泥钢板库施工过程中，原告徐州正鑫工贸有限公司按照施工进度共支付被告工程款6531960.11元。2013年4月24日、2013年5月7日，原告分别向被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司去函要求确定钢板库验收时间及人员。2013年5月12日，被告于惠斌出具保证书，内容为“如果今日下午之前用高压气体出料无效果，就采取清库措施，并在30日之内清理完毕两个库，找出原因，进行整改调试，达到设计出库量，后双方进行工程交工验收”。2013年6月1日，原告徐州正鑫工贸有限公司向被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司去函，内容为“贵公司施工的徐州正鑫集团鹰山水泥有限公司钢板库廊道渗水、提升机坑严重积水（水深达3.5米），所安装的机械设备受损，请贵公司接通知后三个工作日内来人处理此事”。2013年9月13日，被告司强向原告出具保证书，内容为“保证七天一个库三个出料口下料，如果做不到，任凭贵公司处理，造成一切经济损失均由我公司承担”。后涉案钢板库出料系统一直未能出料，被告亦没有继续施工。
另查明，被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司系自然人独资的有限责任公司，2011年7月4日由原股东司强出资101万元设立，2015年5月5日司强将其持有的股权全部转让给师法同。该公司经营范围是钢板库、钢板仓的开发、销售、安装及技术服务。
以上事实有原告提供的被告工商登记材料、《钢板库定作安装合同》、通知函及快递查询详情单、保证书、收款收据及原告陈述予以证实，本院依法予以确认。
本院认为，原告徐州正鑫工贸有限公司与被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司签订的《钢板库定作安装合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方当事人均应全面履行合同义务。原告按照施工进度支付工程款，被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司应按期交付符合约定条件的水泥钢板库及附属配套设施，根据合同约定，被告应于2012年5月26日开工，2012年9月18日完工，并保证钢板库出料顺畅，但至今涉案钢板库出料系统仍无法出料，故被告应当承当继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任，原告主张被告继续履行合同，不违反法律规定，本院予以支持。根据合同约定任何一方违约，赔偿守约方违约金为合同总款的20%，故原告要求被告支付违约金144万元不违反法律规定，本院予以支持。被告司强、于惠斌作为《钢板库定作安装合同》的履行担保人，按照约定应承担连带担保履行责任。
被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司、司强、于惠斌经本院传票传唤，无正当理由未到庭，本院依法缺席判决。
综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十二条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、原告徐州正鑫工贸有限公司与被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司签订的钢板库定作安装合同继续履行；
二、被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告徐州正鑫工贸有限公司违约金144万元；
三、被告司强、于惠斌对上述两项义务承担连带担保责任。
案件受理费17760元、公告费600元，由被告聊城市建鑫钢板库开发有限公司、司强、于惠斌负担（原告已预交，被告随案款一并给付原告）。
义务人如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院（同时预交上诉费至江苏省徐州市中级人民法院，帐号：32001718336058068002，开户行：建行徐州市永安支行）。
审 判 长 韩 蕾
人民陪审员 孙荣林
人民陪审员 孟献勇
二〇一六年七月三十日
书 记 员 张 丹