广西壮族自治区扶绥县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）扶民初字第1032号
原告广西联勤建筑有限公司，所在地广西柳州市海关路西金桂巷2号。
法定代表人谢泉，董事长。
委托代理人方红，广西进安律师事务所律师。
被告扶绥县交通运输局，所在地扶绥县新宁镇新华路155号。
法定代表人岑智能，局长。
委托代理人李华勇，扶绥县交通运输局工作人员。
委托代理人梁贵，扶绥县法律援助中心工作人员。
原告广西联勤建筑有限公司诉被告扶绥县交通运输局建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年8月11日立案受理。依法由审判员潘扬标适用简易程序公开开庭进行了审理。原告广西联勤建筑有限公司的委托代理人方红，被告扶绥县交通运输局的委托代理人李华勇、梁贵到庭参加诉讼。原告的法定代表人谢泉、被告的法定代表人岑智能经传票传唤不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告广西联勤建筑有限公司诉称，2013年12月29日，被告与原告签订《渠黎镇弄勤屯水泥路（二期）工程建设协议书》，约定由原告承包施工位于扶绥县渠黎镇弄勤屯第二期水泥路工程，协议约定承包人（原告）自带资金进场施工，完成一定工程量后上报业主（被告）进行计价，业主按工程进度的80%支付工程进度款；工程最终结算以审计部门审定为准；协议还约定甲方（被告）按80%支付工程进度款、除质量保证金外，所有工程款在竣工验收合格并送审计部门审定后全部支付；乙方（原告）留5%的质量保证金在缺陷责任期满后领取。协议签订后，原告自带资金进场施工2014年4月25日完工。工程经扶绥县农村公路建设质量监督组验收合格，经扶绥县政府性投资审计中心审定，工程造价652923.3元。当年5月12日审定，被告应在2014年5月13日支付95%工程款620277.13元，但至今被告仅支付300000元，欠320277.13元未支付；被告未按约定支付，造成原告利息损失应承担责任；尚欠320277.13元未支付从2014年5月13日起计；5%质量保证金从缺陷保证期满2015年4月25日起计；利息计至被告付清全部工程款之日按银行基准年贷款利率计算。为维护原告合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》及其他相关规定，请求判令被告支付拖欠工程款352923.3元及利息（利息按银行基准贷款年利率计算）。望人民法院支持。
原告对其主张在举证期限内提供的证据有：1、工程建设协议书，证明原、被告的合同关系及合同内容。2、水泥路工程量清单，证明预算情况；3、工程质量鉴定书，证明水泥路竣工，工程质量等级评定为合格；4、造价审定单，证明工程造价为652923.3元。5、银行个人借款凭证，证明原告贷款垫付工程款的损失依据。6、催款函，证明原告多次催款，但工程款都尚未得到支付。
被告扶绥县交通运输局辨称，原告诉称本局欠工程款属实，但原告要求支付利息的计算方式不合理，根据《施工合同解释》第十八条关于“利息从应付工程价款之日计付”之规定及双方签订的《协议书》里“所有工程款在竣工验收合格并送审计部门审定后全部支付完毕”之约定，已明确工程价款的支付之日为“验收合格并经审计部门审定”后，也就是说无论是80%工程进度款还是15%的工程余款的利息，都应在“验收合格并经审计部门审定”之日后才可计付，因而对80%工程进度款不能以竣工日起算利息，只能以“验收合格并送审计部门审定”之日后起算利息，利息应按同期银行贷款浮动的利率分级计算。本案工程验收时间为2014年10月17日，审计审定时间为2015年5月12日，因此本案15%的工程款余额利息应从审计审定之日即2015年5月12日起算利息，利息应按同期银行贷款浮动的利率分级计算。质量保证金利息应从缺陷责任期满并提交返还保证金申请并经过14日审核后才起算。缺陷责任期满并提交返还质量保证金申请是返还保证金及计付保证金利息的前提条件，若缺陷责任期未满或并未提交返还质量保证金申请，都不能对质量保证金请求利息。直到开庭之日，被告也没见原告有提交返还保证金的申请，因而原告对保证金利息的请求没有事实和法律依据。
被告在举证期限内没有证据向本院提交。
被告对原告提交的证据提出如下质证意见：对1-4、6真实性、合法性、关联性无异议，但认为保证期间是竣工验收之日起一年，返还保证金应先由承包人提出申请，发包人在接到申请之日起14日核定后才发放保证金；对证据5合法性及真实性无异议，但认为与本案无关。
本院认为：被告对原告提交的证据1-4、6的真实性、合法性、关联性均无异议，本院对以上证据的证明力予以确认；原告提交的证据5与本案无关联，不采纳作为认定案件事实的依据。
经审理查明，2013年12月29日，被告与原告签订《渠黎镇弄勤屯水泥路（二期）工程建设协议书》，《协议书》的主要内容为：“承包施工位于扶绥县渠黎镇的弄勤屯第二期水泥路工程；合同总为658729元；承包人自带资金进场施工；完成一定工程量后上报业主进行计价，工程按工程进度的80%支付工程进度款；工程最终结算以审计部门审定为准；所有工程款除质量保证金外在竣工验收合格并送审计部门审定后全部支付，5%的质量保证金在缺陷责任期满后领取。”2014年10月17日，扶绥县农村公路建设质量监督组作出《一般农村公路工程质量鉴定证书》，载明工程完工日期为2014年4月25日，工程质量等级评定为合格。2015年5月12日，扶绥县政府性投资审计中心作出《扶绥县政府性投资审计中心工程结算造价审定单》，确定工程造价为652923.3元。被告已向原告支付工程款300000元，被告尚欠原告工程款352923.3元。2015年7月13日，被告接到原告要求在7月底前支付该工程款的书面申请后至今未付分文；因此，原告诉请要求判令被告支付拖欠工程款及利息。
本院认为，广西联勤建筑有限公司于2013年12月29日与扶绥县交通运输局的《渠黎镇弄勤屯水泥路（二期）工程建设协议书》是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，为有效协议。协议签订后广西联勤建筑有限公司依协议按质按量按时地完成了工程施工任务，并已实际交付使用，扶绥县交通运输局应依协议约定向广西联勤建筑有限公司支付工程款。广西联勤建筑有限公司和扶绥县交通运输局双方对该工程已结算并已支付的300000元工程款及尚欠工程款352923.3元等事实均无异议，本院予以确认。扶绥县交通运输局没有按照约定履行支付工程款义务属违约行为，应承担违约责任。广西联勤建筑有限公司要求扶绥县交通运输局承担逾期支付工程款利息的部分请求，符合法律的规定，本院予以支持。由于当事人在《协议书》中对欠付工程价款利息计付标准没有约定，因此依据《最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十八条的规定，利息的计算应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；利息起计日期应从应付工程价款之日计付。根据双方签订《协议书》，被告在工程审计后应向原告支付95%工程总价款，即（工程总价款652923.3元×95%=620277.13元），但被告仅支付300000元，现尚欠工程款320277.13元，因此，原告要求被告支付尚欠工程款320277.13元及从审计审定之日起计利息的请求，没有超出双方签订《协议书》约定的原意，且被告对此无异议，本院予以采纳；但原告主张审定之日为2014年5月12日，无证据证明，且与审定单位在审定单中落款日期不相符，故本院不予以采纳；审定之日按审定单位在审定单中落款日期认定，因此审定之日应是2015年5月12日；为此，原告主张被告支付2015年5月12日次日起计利息的诉请，本院以予支持；原告主张该日前的利息诉请，本院以予支持。对于质量保证金利息计算问题，建设工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金；由于双方当事人没有约定工程缺陷责任期，但双方均认为缺陷责任期应为一年，且符合《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质（2005）7号）有关缺陷责任期的规定，因此，本院予以确认；《建设工程质量保证金管理暂行办法》第五条规定：缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。2014年10月17日，扶绥县农村公路建设质量监督组作出《一般农村公路工程质量鉴定证书》，因此确认该日期为工程通过竣工验收之日；原告主张以完工次日起计利息，因没有提供验收报告之日的证据及被告拖延验收的证据，本院不予以采纳；原告在起诉前已要求被告支付该工程款，且在本案也提出支付保证金的请求，视为原告已向被告提出申请，因此，被告的不同意原告主张保证金利息请求的辩解意见，本院不予以采纳；本案工程竣工验收之日2014年10月17日，缺陷责任期一年应于2015年10月17日届满，根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》第十条规定，被告应当在工程缺陷责任期届满核实工程无缺陷后14日内将保证金返还给原告，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息；因此，原告要求支付保证金利息请求以2015年11月1日为起计日，本院予以支持。原告要求支付2015年10月31日前保证金利息的请求，本院不予以支持。
综上，依照《中华人民共和国合用法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：
一、被告扶绥县交通运输局向原告广西联勤建筑有限公司支付工程款352923.3元；
二、被告扶绥县交通运输局向原告广西联勤建筑有限公司支付工程款352923.3元的利息（其中320277.13元的起算时间为2015年5月13日，32646.17元的起算时间为2015年11月1日，均按中国人民银行规定的银行同期贷款利率计算至本判决限定履行期届满之日止）。
三、驳回原告广西联勤建筑有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费3481元，因适用简易程序审理减半收取为1740.5元，由被告扶绥县交通运输局负担。
上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十五日内履行完毕，如被告扶绥县交通运输局未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于祟左市中级人民法院。
审判员 潘扬标
二〇一五年十一月六日
书记员 谢语琼
附相关法条
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按约定处理，没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。