福建省龙岩市新罗区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）龙新民初字第3628号
原告修斯伟，男，1963年02月18日出生，汉族，居民，住福建省长汀县。
委托代理人邓连文，福建至信律师事务所律师。
委托代理人卢玉金，福建至信律师事务所律师。
被告福建海硕装饰设计有限公司，住龙岩市新罗区罗龙路68号西安大厦商务中心4楼405室。
法定代表人张风平，总经理。
委托代理人陈小龙，福建岩风律师事务所律师。
原告修斯伟与被告福建海硕装饰设计有限公司承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员邱阿伟适用简易程序公开开庭进行了审理。原告修斯伟及其委托代理人邓连文、卢玉金，被告委托代理人陈小龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告修斯伟诉称，2012年10月份至2013年11月份，原告承接被告转包的龙岩市环球国际负一层、四层、五层的室内木工装饰项目工程。2013年7月份至2013年11月份，原告承接被告转包的江西兴国永杰酒店的室内木工装饰项目工程。2013年3月份至2013年5月份，原告承接被告转包的龙岩市绿野仙踪印象店的室内木工装饰项目工程。2013年6月份至2013年8月份，原告承接被告转包的宁德霞浦工程的室内木工装饰项目工程。原、被告双方对前述工程的概况、承保方式与价款、工期、质量、责任要求、安全与纪律、工资支付、工程保质金等进行了约定，并签订书面《施工协议书》。2014年1月11日，原、被告双方对已完成的施工项目的工程款项进行结算，并对工程保质金的付款时间进行约定，其中：龙岩市环球国际负一层、四层、五层的室内木工装饰项目工程的质保金为25000元，完工时间为2013年11月28日，质保期一年，被告应于2014年11月28日付清；龙岩市绿野仙踪印象店的室内木工装饰项目工程的质保金为8000元，完工时间为2013年5月12日，质保期一年，被告应于2014年5月12日付清；江西兴国永杰酒店的室内木工装饰项目工程的质保金为45000元，完工时间为2013年11月28日，质保期一年，被告应于2014年11月28日付清；宁德霞浦工程的室内木工装饰项目工程的质保金为3000元，完工时间为2013年8月20日，质保期一年，被告应于2014年8月20日付清，现前述工程保质金的付款时间均已到期，但被告至今未向原告履行付款义务。此外，2014年1月11日，原、被告双方对已完成的施工项目的工程款项进行结算时，被告尚余工程款项50000元整未支付给原告，为此，被告于2014年1月23日向原告出具《证明》，被告承诺将尽早付清工程余款，但被告至今未能向原告支付工程余款。为此，原告诉请法院判决：1、被告立即向原告返还工程保质金81000元。2、被告立即向原告支付工程余款50000元。
被告福建海硕装饰设计有限公司辩称，被告承包环球国际等上述相关工程由于经过施工后，因业主和发包方提出质量达不到要求，多次要求停工和维修，所以被告至今被拖欠应付工程款。由于上述工程没有通过验收，所以原告要求的质保金虽然到了期限，但不应得到支持。综上，被告对于原告起诉的除工程质保金外的工程款没有异议，因被告也被拖欠应付工程款，因此被告没有能力和条件向原告支付工程款。
经审理查明：2012年10月份至2013年11月份，原告修斯伟承接被告福建海硕装饰设计有限公司转包的龙岩市环球国际负一层、四层、五层的室内木工装饰项目工程。2013年7月份至2013年11月份，原告承接被告转包的江西兴国永杰酒店的室内木工装饰项目工程。2013年3月份至2013年5月份，原告承接被告转包的龙岩市绿野仙踪印象店的室内木工装饰项目工程。2013年6月份至2013年8月份，原告承接被告转包的宁德霞浦工程的室内木工装饰项目工程。原告承接上述木工装饰项目工程后，均依约完工。2014年1月11日，原、被告对上述工程款及保质金进行结算和确认，双方于当日签订一份《工程保质金付款时间》，主要约定龙岩市环球国际负一层、四层、五层室内木工装饰项目工程的质保金25000元，完工时间为2013年11月28日，质保期一年，被告应于2014年11月28日付清以上余款；龙岩市绿野仙踪印象店的室内木工装饰项目工程的质保金为8000元，完工时间为2013年5月12日，质保期一年，被告应于2014年5月12日付清以上余款；江西兴国永杰酒店的室内木工装饰项目工程的质保金为45000元，完工时间为2013年11月28日，质保期一年，被告应于2014年11月28日付清以上余款；宁德霞浦工程的室内木工装饰项目工程的质保金为3000元，完工时间为2013年8月20日，质保期一年，被告应于2014年8月20日付清以上余款。对于工程余款，被告于2014年1月23日向原告出具《证明》一份，主要载明因木工班组长修斯伟长期与公司合作，除保修金之外另留50000元于公司，尽早付清。现双方约定的上述工程质保金支付时间均已届满。后原告多次向被告催讨上述工程质保金及工程余款未果，故诉至本院请求判如所请。
以上事实，有原告提供的《班组工程款结算表》、《工程保持金付款时间》、《证明》、《施工协议书》及当事人的陈述在案佐证。
本院认为，被告结欠原告工程余款50000元及工程质保金81000元，事实清楚，证据充分，且被告予以确认。经原告催讨，被告未在合理期限内偿付工程余款，以及在双方约定的质保金支付时间届满后，经原告多次催讨情况下，被告未支付尚欠质保金；被告上述行为显属违约，被告应限期偿付工程余款及质保金。被告提出上述工程未通过验收，业主尚欠被告工程款，现被告无法支付原告上述款项，本院认为被告提出的事实，未提供证据予以证实，原告予以否认，且被告与业主之间的工程承包关系属另一法律关系，被告可另行主张；本案在原告完工后，双方对工程款及质保金进行结算和确认，同时对质保金支付时间进行了明确约定，现被告再以上述工程未通过验收为由不支付原告质保金，无事实和法律依据，本院不予采信。综上，原告诉请有理，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十一条、第二百六十三条之规定，判决如下：
一、被告福建海硕装饰设计有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告修斯伟工程质保金81000元。
二、被告福建海硕装饰设计有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告修斯伟工程款50000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费2920元，减半收取为1460元，由被告福建海硕装饰设计有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于龙岩市中级人民法院。
审判员 邱 阿 伟
二〇一五年六月二日
书记员 曾念颖（代）
附注：
一、引用的主要法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定，全面履行自己的义务
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同不符合约定的，应当承担继续履行、采取补助措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。……。
二、执行申请提示
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。