贵州省习水县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）黔0330民初4447号
原告：ＸＸ，男，生于1984年7月22日，汉族，贵州省习水县人，住本县。
原告：李春，男，生于1984年3月29日，安徽省定远县人，住安徽省定远县。
被告：贵州遵义锦辉肉牛养殖有限公司，地址：习水县杉王街道杉王路御景山居，统一社会信用代码：9152033009895125XY。
法定代表人：刘绍友。
委托代理人：倪华邦，公司股东。
原告ＸＸ、李春诉被告贵州遵义锦辉肉牛养殖有限公司（以下简称锦辉公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告ＸＸ、李春，被告锦辉公司法定代表人刘绍友及其委托代理人倪华邦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告ＸＸ、李春诉讼请求：1、判决被告返还原告缴纳的保证金80000.00元，并从2015年12月1日起按月息2%支付资金占用利息至债务履行完毕之日止（其中2015年12月1日至2017年9月30日的利息为33600.00元）；2、判决被告支付原告工程款1207135.00元，并从2016年3月20日起按月息3%支付利息至债务履行完毕之日止（其中2016年3月20日至2017年9月19日的利息为688067.00元）；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2015年，被告锦辉公司在习水县回龙镇阳光村建设肉牛养殖工程。同年11月16日，原被告经协商签订《钢结构工程承包施工合同》，约定：1、二原告承建被告阳光村肉牛养殖场的育牛区牛舍钢棚，材料和库房钢棚工程；2、二原告需缴纳保证金10万元，保证金在原告材料进场施工后30个工作日退还。合同签订后，经与被告协商同意，二原告于签订合同当日以ＸＸ名义向被告公司汇款保证金8万元整。2015年12月1日，原告按合同将施工材料运至养殖场按时施工，经原告多次要求，被告至今未退还原告保证金。后由于被告资金困难，不能保证工程款及时拨付，原被告对前期施工工程量及工程款结算，被告向原告出具欠条一张，载明共计差欠原告工程款1207135.00元，并约定2016年3月20日支付，否则被告按月息3%承担利息等费用，后原告多次催收无果。原被告签订合同是双方真实意思表示，应受法律保护，被告严重违约应承担违约责任。
被告锦辉公司辩称：1、原告按合同约定应当交纳保证金10万元，交纳8万元属实，被告无异议；2、原告主张工程款120万元不属实被告不认可，欠条是原告李春强迫刘绍友打的，原告所做工程尚未验收，没有工程验收结算清单，现场堆放的余下的材料原告李春已经在今年7月份拉出去卖了；3、被告要求原告到施工现场做验收结算，形成结算清单才是被告支付工程款的依据。
经审理查明，2015年11月16日，被告锦辉公司（甲方）与原告ＸＸ、李春（乙方）订立《钢结构工程承包施工合同》，合同约定：一、工程概况。1、工程名称，习水县回龙镇阳光村肉牛养殖场钢结构工程项目。…4、承包方式，包工包料。…七、工程款支付方式，按工程进度滚动支付80%月进度款。每月30日结算，7日内付款给乙方，超过期限按千分之八违约金支付。八、安全生产责任。1、乙方交纳侵权责任保证金10万元，乙方材料进场后30个工作日退还安全责任保证金10万元。…九、违约责任。1、由于甲方原因导致停工、窝工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失，并按照此项目总工程款千分之三违约金支付给乙方，…3、由于甲方原因导致此项目终止，甲方必须支付乙方所完成的工程款，剩余材料由甲方按乙方进价全额支付。合同还约定了其他事项。原被告双方签订合同当日，原告ＸＸ通过银行向被告交纳了8万元保证金。2015年12月1日，二原告将材料拉入被告养殖场工地，开始施工，二原告共支付材料款1034475.00元，支付工人工资172660.00元。保证金8万元被告未退还原告，也未支付二原告工程款。工程因被告原因被停工。后被告出具欠条给二原告，载明被告尚有材料款103万元和工资17万元未支付二原告，约定2016年3月20日支付，若未按时支付，被告按月息3分支付。该条还注明待结账时，按实际工程收方计算，以前欠条作废以此据为准等内容。原被告未对已做工程进行检查验收，相互间也没有明确的解除合同的意思表示。在此期间，原告将部分材料拉离工地。
上述事实有当事人庭审陈述和提交的《钢结构工程承包施工合同》、银行进账单、彩钢订销单、工资统计表、欠条经庭审质证，本院确认在卷佐证。
本院认为，原被告订立的《钢结构工程承包施工合同》是原告作为承揽人、被告作为定作人作出的真实意思表示，其合同内容符合《中华人民共和国合同法》第二百五十一条关于承揽合同的规定，属有效合同，双方应当依约履行。关于原告诉请的保证金问题，被告对未依约退还保证金8万元不持异议，因此对原告返还保证金的请求应予支持，但资金占用利息当事人无约定只能按同期银行贷款年利率6%减去约定的30日即从2016年2月1日起计算。关于原告工程款的诉请，虽原告以被告出具的欠条证明已做结算，但欠条载明的欠款内容是工人工资和材料款的总和，而且还注明待结账时，按实际工程收方计算。被告对工人工资不持异议，但认为材料款虽然原告已经支付，材料是否都用在工程上无法确认。本院认为，原告也认可拉走一部分材料的事情，且该工程承包方式是包工包料，工程款（承揽报酬）应以合同约定工作成果的计价方式确定，欠条载明内容并未对双方订立的合同结算约定作根本变更，故原告以欠条主张工程款本院不予支持，原告应在与被告就工作成果进行验收结算后再行主张。由于工人工资部分被告认可，本院遵从其愿，予以支持。至于被告原因造成工程停工确已违约，因原告未就该违约责任主张权利，本院不作评判，原告可另行向被告主张。为此，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条的规定，判决如下：
一、责令被告贵州遵义锦辉肉牛养殖有限公司返还原告ＸＸ、李春保证金80000.00元，并按年利率6%从2016年2月1日起计算支付原告资金占用利息至本判决确定之日止。
二、责令被告贵州遵义锦辉肉牛养殖有限公司支付原告ＸＸ、李春已付的工人工资172660.00元。
三、驳回原告其余诉讼请求。
案件受理费已减半收取计11435.00元，由被告贵州遵义锦辉肉牛养殖有限公司负担。
如债务人未按本判决规定时间履行金钱给付义务的，应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院，逾期不上诉，本判决则发生法律效力。
债权人可于本判决书生效之日起两年内向债务人住所地或财产所在地法院申请强制执行。
审判员 何 波
二〇一七年十一月十八日
书记员 吴小利贵州省习水县人民法院
民事判决书
（2017）黔0330民初4447号
原告ＸＸ，男，生于1984年7月22日，汉族，贵州省习水县人，住本县桑木镇香树村茶坪组。公民身份证号码：522132198407222614。
原告李春，男，生于1984年3月29日，安徽省定远县人，住安徽省定远县大桥镇大桥社区古龙岗组8-21号。公民身份证号码：341125198403298672。
被告贵州遵义锦辉肉牛养殖有限公司。
地址：习水县杉王街道杉王路御景山居。
统一社会信用代码：9152033009895125XY。
法定代表人刘绍友。
委托代理人倪华邦，公司股东。
原告ＸＸ、李春诉被告贵州遵义锦辉肉牛养殖有限公司（以下简称锦辉公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告ＸＸ、李春，被告锦辉公司法定代表人刘绍友及其委托代理人倪华邦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告ＸＸ、李春诉讼请求：1、判决被告返还原告缴纳的保证金80000.00元，并从2015年12月1日起按月息2%支付资金占用利息至债务履行完毕之日止（其中2015年12月1日至2017年9月30日的利息为33600.00元）；2、判决被告支付原告工程款1207135.00元，并从2016年3月20日起按月息3%支付利息至债务履行完毕之日止（其中2016年3月20日至2017年9月19日的利息为688067.00元）；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2015年，被告锦辉公司在习水县回龙镇阳光村建设肉牛养殖工程。同年11月16日，原被告经协商签订《钢结构工程承包施工合同》，约定：1、二原告承建被告阳光村肉牛养殖场的育牛区牛舍钢棚，材料和库房钢棚工程；2、二原告需缴纳保证金10万元，保证金在原告材料进场施工后30个工作日退还。合同签订后，经与被告协商同意，二原告于签订合同当日以ＸＸ名义向被告公司汇款保证金8万元整。2015年12月1日，原告按合同将施工材料运至养殖场按时施工，经原告多次要求，被告至今未退还原告保证金。后由于被告资金困难，不能保证工程款及时拨付，原被告对前期施工工程量及工程款结算，被告向原告出具欠条一张，载明共计差欠原告工程款1207135.00元，并约定2016年3月20日支付，否则被告按月息3%承担利息等费用，后原告多次催收无果。原被告签订合同是双方真实意思表示，应受法律保护，被告严重违约应承担违约责任。
被告锦辉公司辩称：1、原告按合同约定应当交纳保证金10万元，交纳8万元属实，被告无异议；2、原告主张工程款120万元不属实被告不认可，欠条是原告李春强迫刘绍友打的，原告所做工程尚未验收，没有工程验收结算清单，现场堆放的余下的材料原告李春已经在今年7月份拉出去卖了；3、被告要求原告到施工现场做验收结算，形成结算清单才是被告支付工程款的依据。
经审理查明，2015年11月16日，被告锦辉公司（甲方）与原告ＸＸ、李春（乙方）订立《钢结构工程承包施工合同》，合同约定：一、工程概况。1、工程名称，习水县回龙镇阳光村肉牛养殖场钢结构工程项目。…4、承包方式，包工包料。…七、工程款支付方式，按工程进度滚动支付80%月进度款。每月30日结算，7日内付款给乙方，超过期限按千分之八违约金支付。八、安全生产责任。1、乙方交纳侵权责任保证金10万元，乙方材料进场后30个工作日退还安全责任保证金10万元。…九、违约责任。1、由于甲方原因导致停工、窝工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失，并按照此项目总工程款千分之三违约金支付给乙方，…3、由于甲方原因导致此项目终止，甲方必须支付乙方所完成的工程款，剩余材料由甲方按乙方进价全额支付。合同还约定了其他事项。原被告双方签订合同当日，原告ＸＸ通过银行向被告交纳了8万元保证金。2015年12月1日，二原告将材料拉入被告养殖场工地，开始施工，二原告共支付材料款1034475.00元，支付工人工资172660.00元。保证金8万元被告未退还原告，也未支付二原告工程款。工程因被告原因被停工。后被告出具欠条给二原告，载明被告尚有材料款103万元和工资17万元未支付二原告，约定2016年3月20日支付，若未按时支付，被告按月息3分支付。该条还注明待结账时，按实际工程收方计算，以前欠条作废以此据为准等内容。原被告未对已做工程进行检查验收，相互间也没有明确的解除合同的意思表示。在此期间，原告将部分材料拉离工地。
上述事实有当事人庭审陈述和提交的《钢结构工程承包施工合同》、银行进账单、彩钢订销单、工资统计表、欠条经庭审质证，本院确认在卷佐证。
本院认为，原被告订立的《钢结构工程承包施工合同》是原告作为承揽人、被告作为定作人作出的真实意思表示，其合同内容符合《中华人民共和国合同法》第二百五十一条关于承揽合同的规定，属有效合同，双方应当依约履行。关于原告诉请的保证金问题，被告对未依约退还保证金8万元不持异议，因此对原告返还保证金的请求应予支持，但资金占用利息当事人无约定只能按同期银行贷款年利率6%减去约定的30日即从2016年2月1日起计算。关于原告工程款的诉请，虽原告以被告出具的欠条证明已做结算，但欠条载明的欠款内容是工人工资和材料款的总和，而且还注明待结账时，按实际工程收方计算。被告对工人工资不持异议，但认为材料款虽然原告已经支付，材料是否都用在工程上无法确认。本院认为，原告将材料拉走得有部分原告也认可，且该工程承包方式是包工包料，工程款（承揽报酬）应以合同约定工作成果的计价方式确定，欠条载明内容并未对双方订立的合同结算约定作根本变更，故原告以欠条主张工程款本院不予支持，原告应在与被告就工作成果进行验收结算后再行主张。由于工人工资部分被告认可，本院遵从其愿，予以支持。至于被告原因造成工程停工确已违约，因原告未就该违约责任主张权利，本院不作评判，原告可另行向被告主张。为此，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条的规定，判决如下：
一、责令被告贵州遵义锦辉肉牛养殖有限公司返还原告ＸＸ、李春保证金80000.00元，并按年利率6%从2016年2月1日起计算支付原告资金占用利息至本判决确定之日止。
二、责令被告贵州遵义锦辉肉牛养殖有限公司支付原告ＸＸ、李春已付的工人工资172660.00元。
三、驳回原告其余诉讼请求。
案件受理费11435.00元，由被告贵州遵义锦辉肉牛养殖有限公司负担。
如债务人未按本判决规定时间履行金钱给付义务的，应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院，逾期不上诉，本判决则发生法律效力。
债权人可于本判决书生效之日起两年内向债务人住所地或财产所在地法院申请强制执行。
审判员何波
二Ｏ一七年十一月十八日
书记员吴小利
贵州省习水县人民法院
民事判决书
(2017)黔0330民初4447号
原告：ＸＸ，男性，汉族，1984年07月22日出生，住习水县桑木镇香树村茶坪组，居民身份证522132198407222614。原告：李春，男性，汉族，1984年03月29日出生，住习水县桑木镇香树村茶坪组，居民身份证341125198403298672。被告：贵州遵义锦辉肉牛养殖有限公司，住所地贵州省遵义市习水县杉王路御景山居，组织机构代码9152033009895125xy。
ＸＸ,李春与贵州遵义锦辉肉牛养殖有限公司承揽合同纠纷一案。
审判长
审判员
审判员
二〇一七年十一月十九日
书记员