宁波市江北区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）浙0205民初766号
原告：黄昌锁。
委托代理人：边霞，浙江合创律师事务所律师。
被告：宁波姚江二手车经营有限公司（统一社会信用代码：91330205066645039R）。住所地：宁波市江北区倪家堰路**号。
法定代表人：郭燕荣。
被告：闫运涛（曾用名：闫刘群）。
被告：郭燕荣，系宁波姚江二手车经营有限公司法定代表人。系被告闫运涛之妻。
原告黄昌锁为与被告宁波姚江二手车经营有限公司（以下简称姚江二手车公司）、闫运涛、郭燕荣建筑工程施工合同纠纷一案，于2016年3月15日向本院提起诉讼。本院于同日受理后，依法组成合议庭适用普通程序进行审理。本案审理期间，本院根据原告的申请，依法对三被告实施了财产保全。本案于4月25日公开开庭进行了审理，原告黄昌锁及其委托代理人边霞到庭参加诉讼；三被告经本院合法传唤�无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告黄昌锁起诉称：2013年10月，被告委托原告对其厂区进行新建、旧房改造、建构钢棚以及装修等，双方约定所有工程承包方式皆为原告包工包料，工程价款以最终双方决算价格为准。原告承接该工程后即开始施工。
原告依照双方约定将所有工程全部完工。2014年9月26日，原告向被告提交《姚江二手车市场工程总决算表》一份，决算工程总价款为5277550元。2014年10月31日，被告闫运涛签字、姚江二手车公司盖章同意工程总决算价格以此金额决算。被告将工程验收合格后投入使用至今。
原告承建该工程后，被告一直拖欠工程款不付。2014年3月21日，在原告的再三催促下两被告共同出具《承诺协议书》一份，承诺“在工程完工后根据签订的工程合同结算价再加价20%的费用给予黄昌锁补偿”�2015年2月10日，两被告签订《协议书》一份，承诺以尚欠原告的工程款350万元为本金，自当日起以月利率2.5%支付利息，并于每月15日支付，若未能依约支付利息同意加倍支付。后，被告姚江二手车公司、闫运涛支付了35万元款项，原告将此作为支付工程款。被告郭燕荣作为被告闫运涛妻子，理应承担连带清偿责任。为此，诉至法院，请求判令：一、被告立即支付工程款315万元及工程补偿款1055510元；二、被告立即支付工程款利息2327500元（以工程款350万元为基数按月利率5%从2015年2月10日暂算至2016年3月15日，以后算至实际履行之日）；三、原告对标的工程享有优先受偿权；四、被告承担原告的律师费7000元。庭审中，原告降低第二项诉请中利息的计算基数为尚欠工程款本金，标准为月利率2.5%，同时撤回第三、四项诉请，并明确三被告的责任承担方式为，被告姚江二手车公司直接承担第一、二项诉请债务，被告闫运涛对被告姚江二手车公司的债务承担连带清偿责任，被告郭燕荣对被告闫运涛的债务承担连带清偿责任。庭审后，原告缩小被告闫运涛承担连带清偿责任的范围至承担工程补偿款1055510元，被告郭燕荣对被告闫运涛1055510元责任范围内承担连带清偿责任。
被告姚江二手车公司、闫运涛、郭燕荣未作答辩。
经审理，本院认定事实如下：
2013年10月，被告姚江二手车公司委托原告对其向案外人承租的厂区进行新建、旧房改造、建构钢棚以及装修等，双方约定所有工程承包方式皆为原告包工包料，工程价款以最终双方决算价格为准。原告承接该工程后即开始施工。
2014年3月21日，被告姚江二手车公司向原告出具《承诺协议书》，约定“因闫运涛资金未能及时到位而影响施工，为了确�二手车市场在2014年4月份正常开业，经双方协商，黄昌锁同意先克服困难代资建设完工。为保证黄昌锁的利益，闫运涛同意在完工后，根据签订的工程结算价再另加20%的费用给黄昌锁补偿”。该协议书上，由被告闫运涛签字，并在其名字上方加盖了被告姚江二手车公司公章。
2014年10月31日，被告闫运涛确定工程决算价为5277550元，其在决算表上签字，并加盖了被告姚江二手车公司公章。
在双方合同履行过程中，被告姚江二手车公司陆续支付了工程款。2015年2月10日，双方对工程款进行了结算，被告闫运涛及姚江二手车公司出具了《协议书》，载明“今有闫运涛欠黄昌锁有关于姚江二手车市场的建设工程款约叄佰伍拾万元整。因未能及时支付，现承诺自2015年2月10日起以月息2.5分支付欠款利息，直至结清欠款为止，每月15日支付当月利息。特此证明，如未能按约支付利息则加倍支付利息。”在该协议书上，同时备注“此次协议商定，不包括原来的所有约定”。在该份《协议书》上，被告闫运涛签字，被告姚江二手车公司在被告闫运涛签字旁边盖章。当日，被告闫运涛在2014年3月21日的《承诺协议书》原行文下方添加如下内容“另承诺自2015年3月份起，每月付工程款壹拾万（元），至少需保证支付壹拾万（元）”，仅由其个人签字。
此后，被告姚江二手车公司陆续支付了35万元款项，先行抵充工程款债务。
另查明，2013年11月8日，被告姚江二手车公司的法定代表人由被告闫运涛变更为其妻子即被告郭燕荣。
以上事实由原告的陈述及其提供的《姚江二手车市场工程总决算表》、《承诺协议书》、《协议书》各一份予以证明。
本院认为：原告个人作为承包人，承建被告姚江二手车公司发包的建设、装修工程，不符合国家有关法律对承包人特定资质的要求，双方签订的施工合同应为无效。但现工程已经竣工、交付使用，被告姚江二手车公司对工程款欠付金额进行结算确定，并约定利息，此时双方的关系与普通的欠款关系并无二致。故原告有权要求被告姚江二手车公司参照原先约定支付欠付工程款、工程款补偿金及利息，本院对原告相关诉讼请求予以支持，但其诉请的利率过高，本院予以调整，截止2016年4月25日，确认为900000元，此后按月利率2%计算。根据《承诺协议书》、《协议书》的相关内容（如“因闫运涛资金未能及时到位而影响施工”、“闫运涛同意在完工后”、“今有闫运涛欠黄昌锁有关姚江二手车市场的建设工程款约350万元”），以及被告闫运涛有时直接将其名字签在姚江二手车公司公章旁边，有关20%工程款补偿金的《承诺协议书》又是闫运涛单独签字，其本意应是对该部分债务承担共同责任。现原告要求其承担连带清偿责任，对被告闫运涛并无不利，本院可予以支持。本案债务发生于被告闫运涛、郭燕荣夫妻关系存续期间，且系因郭燕荣为法定代表人的姚江二手车公司的厂房的修建、装修等而起，应为用于夫妻共同经营，故系被告闫运涛、郭燕荣夫妻共同债务，本院对原告要求被告郭燕荣对被告闫运涛的债务承担连带清偿责任的诉讼请求，本院予以支持。三被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法可缺席判决。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条、第十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问�的解释（二）》第二十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告宁波姚江二手车经营有限公司于判决生效后十日内支付原告黄昌锁工程款3150000元，工程补偿款1055510元、截止2016年4月25日的逾期工程款利息900000元及自2016年4月26日至实际清偿日止以3150000元为基数按月利率2%计算的逾期工程款利息；
二、被告闫运涛对被告宁波姚江二手车经营有限公司上述第一项债务中的工程补偿款1055510元的支付义务承担连带清偿责任；
三、被告郭燕荣对被告闫运涛上述第二项债务承担连带清偿责任；
四、驳回原告黄昌锁的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。
案件受理费48902元，由原告黄昌锁负担1902元，由被告宁波姚江二手车经营有限公司负担47000元（被告闫运涛、郭燕荣共同负担其中的14300元）；财产保全费5000元，由被告宁波姚江二手车经营有限公司、闫运涛、郭燕荣负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴纳通知书七日内，凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政税务局非税资金专户，账号：37×××92，开户银行：宁波市中国银行营业部。�邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审原号。逾期不交，按自动撤回上诉处理。
本判决生效后，义务人应在本判决确定的履行期限内自动履行，如涉款项交付义务的，义务人可交付至宁波市江北区人民法院执行款专户，账号：20×××17，开户银行：宁波市市区农村信用合作联社江北信用社。如义务人拒不履行，权利人可在判决书确定的履行期限届满后两年内向本院或与本院同级的被执行财产所在地的人民法院申请执行。
审 判 长 周琴娜
代理审判员 李彬彬
人民陪审员 黄云丽
二〇一六年五月五日
书 记 员 章ＸＸ
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定�行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》
第二十四条债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定情形的除外。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。