湖北省黄冈市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鄂11民终1851号
上诉人（原审被告、反诉原告）：红安和平家居工业园软体产业有限公司。住所地：红安县经济开发区新型产业园。统一社会信用代码：914211220554152113。
法定代表人：胡平安，该公司总经理。
委托诉讼代理人：汪后新、汪磊，湖北立丰律师事务所律师。代理权限均为一般代理。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司。住所地：安徽省合肥市双凤工业区。统一社会信用代码：91340100743065219J（1-5）。
法定代表人：开金伟，该公司总经理。
委托诉讼代理人：尹志刚、文珊红，湖北文赤壁律师事务所律师。代理权限均为特别授权。
上诉人红安和平家居工业园软体产业有限公司（以下简称红安和平家居公司）因与被上诉人安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称鸿路钢构公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服湖北省红安县人民法院（2016）鄂1122民初916号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年9月20日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人红安和平家居公司的委托诉讼代理人汪磊，被上诉人鸿路钢构公司的委托诉讼代理人尹志刚、文珊红均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
红安和平家居公司上诉请求：撤销原判，改判驳回鸿路钢构公司的诉讼请求，支持红安和平家居公司反诉请求。事实和理由：一、鸿路钢构公司承建的厂房至今未按设计要求完工，每栋厂房的通风球至今未安装，层面檩条、墙面檩条厚度及屋面瓦未达到设计要求，工程未完工验收，本案项目剩余工程款的支付条件并未成就。一审法院以钢结构验收单认定《建筑工程施工合同》项下的工程全部完工且合格，以偏概全，与事实不符。二、鸿路钢构公司施工工程存在诸多质量问题，偷工减料，屋面瓦安装不到位，屋面天沟防锈未处理到位，螺钉生锈，未安装防风钉，导致起风时屋面瓦全部脱落，四周墙体漏水、渗水严重等，造成红安和平家居公司60万元损失，鸿路钢构公司应赔偿该部分损失。
鸿路钢构公司辩称，一、红安和平家居公司及鸿路钢构公司均在结算书上签字盖章，该结算书应作为双方结算的依据，一审法院依据该结算书计算红安和平家居公司应付工程款正确。二、鸿路钢构公司已按照合同约定施工，所施工的工程经验收合格，红安和平家居公司、监理单位及鸿路钢构公司均在验收报告上加盖工程，已证实工程不存在质量问题，即使存在质量问题，该公司反诉时工程已验收两年，超过了质保期。综上，请求二审驳回上诉，维持原判。
鸿路钢构公司向一审法院起诉请求：判令红安和平家居公司支付工程款906895.5元。
红安和平家居公司向一审法院反诉请求：一、判令鸿路钢构公司完成未施工项目，并对不符合设计要求的施工项目进行整改、维修，更换不符合设计要求的材料；二、判令鸿路钢构公司提供相关施工资料，并配合红安和平家居公司对施工厂房进行验收；三、判令鸿路钢构公司赔偿红安和平家居公司各项损失、违约责任等60万元。
一审法院认定事实：2013年元月20日，鸿路钢构公司承建红安和平家居公司在湖北××经济开发区厂房，双方签订了《建设工程施工合同》。合同签订后，鸿路钢构公司履行合同约定的土建和钢结构工程以及红安和平家居公司要求增加和变更的工程，工程已经验收合格。2015年1月12日，双方对该项目最终结算总价款达成一致，确认工程总价款为5906795.5元，红安和平家居公司已支付工程款5021500元，下欠工程款885295.5元。
一审法院认为，鸿路钢构公司与红安和平家居公司签订的《建设工程施工合同》合法有效，合同签订后，鸿路钢构公司履行合同约定的土建和钢结构工程以及红安和平家居公司要求增加和变更的工程，工程已经验收合格，双方亦对该项目最终结算确认工程总价款为5906795.5元，红安和平家居公司已支付鸿路钢构公司5021500元，下欠工程款885295.5元。红安和平家居公司未按合同约定按期支付工程款，属违约行为，依法应当承担违约责任。对鸿路钢构公司要求红安和平家居公司支付工程款885295.5并承担利息的诉讼请求，应予支持。鸿路钢构公司于2015年1月12日已交付厂房结算书及钢结构主体验收单，能反映工程全部完工且合格，红安和平家居公司以鸿路钢构公司未提供整个厂房验收和交付使用的报告且双方结算书不能作为结算依据的抗辩理由不成立。因双方签订的《建设工程施工合同》约定保质期十二个月，工程保质期已满，且红安和平家居公司无证据证实其损失，故对红安和平家居公司要求鸿路钢构公司依合同继续完成余下工程项目，对没有按要求部分进行整改，提交相关的工程报告直至工程竣工验收，并对因其承包工程出现质量问题造成损失60万元进行赔偿的反诉请求，不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：一、红安和平家居公司偿付鸿路钢构公司下欠工程款885295．5元及利息（利息按中国人民银行同期贷款利率自2015年1月12日起计算至清偿之日止）此款，限红安和平家居公司于判决生效之日起十日内一次性付清。二、驳回鸿路钢构公司的其它诉讼请求。三、驳回红安和平家居公司的反诉请求。本案诉讼费用12868元，由鸿路钢构公司承担2868元，红安和平家居公司承担10000元。反诉费用5900元，由红安和平家居公司承担。
本院二审期间，双方当事人均未向本院提交证据。
本院经审理查明，2013年元月20日，红安和平家居公司（发包人）与鸿路钢构公司（承包人）签订了一份《建设工程施工合同》。该合同第58.1条约定，发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：按开工批次，基础完工时付总造价的10%进度款，钢立柱安装完毕附总造价的10%进度款，钢围护结构完工付总造价的5%进度款，验收合格付总造价的10%进度款，剩余总造价的55%肆个月内全部支付，余款5%为质保金壹年付清。第60.1条约定，完工后15天内红安和平家居公司必须验收，否则视为合格，30日内必须办理完结算手续。第61.2条约定，质量缺陷责任期为12个月。合同还对双方的其他权利义务进行了约定。2014年9月4日，双方签订《红安和平家居工程中途停工复工补充协议》。2014年12月2日，鸿路钢构公司、红安和平家居公司及监理单位武汉华立建设监理有限公司在红安和平家居公司D8、D9、D10、D11厂房（建筑面积11678㎡）《钢结构主体工程验收报告》上签字、盖章确认工程验收合格。
2015年元月7日，鸿路钢构公司向红安和平家居公司报送《工程结算书申报》和《结算汇总表》，其中《工程结算书申报》载明，鸿路钢构公司已按双方签订的红安和平家居公司软件产业工业园D4#～D11#厂房合同约定顺利完成所有工程量，请红安和平家居公司对工程进行审核并确认。红安和平家居公司于2015年元月12日在该《工程结算书申报》盖章确认。《结算汇总表》载明红安和平家居公司D4#～D11#厂房总造价5906795.5元，红安和平家居公司亦在该《结算汇总表》上盖章确认。后双方对账确认，截止2015年1月22日，红安和平家居公司支付鸿路钢构公司工程款共计5021500元（含代付安装费21600元）。2016年4月8日，红安和平家居公司时任法定代表人常永学代表红安和平家居公司向鸿路钢构公司出具《承诺书》，承诺于2016年4月30日前支付给鸿路钢构公司45万元工程款，2016年7月30日前付清所欠全部款项。红安和平家居公司于2016年6月19日向一审法院提出反诉。
本院认为，红安和平家居公司与鸿路钢构公司签订《建设工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律和行政法规的禁止性规定，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行各自的义务。红安和平家居公司与鸿路钢构公司于2014年12月2日在《钢结构主体工程验收报告》上盖章确认红安和平家居公司D8、D9、D10、D11厂房（建筑面积11678㎡）验收合格，故该部分工程质量合格。红安和平家居公司于2015年元月12日在鸿路钢构公司向其公司发送的《工程结算书申报》盖章确认，即是其公司对鸿路钢构公司施工的红安和平家居公司D4#～D11#厂房工程已完工事实的确认，按照双方签订的《建设工程施工合同》第60.1条“完工后15天内红安和平家居公司必须验收，否则视为合格，30日内必须办理完结算手续”的约定，红安和平家居公司应及时对该工程进行验收，该公司未验收视为工程合格。红安和平家居公司在鸿路钢构公司向其公司发送的《结算汇总表》盖章确认，即是双方结算确认，故一审法院判决红安和平家居公司支付鸿路钢构公司下欠的D4#～D11#厂房工程款及自2015年1月12日起计算的利息并无不当。红安和平家居公司上诉认为鸿路钢构公司施工的工程部分未完工，与《工程结算书申报》载明的事实不符，本院不予支持；其公司上诉认为工程未验收合格、付款条件未成就的理由亦不成立，本院亦不予支持。红安和平家居公司上诉认为鸿路钢构公司施工工程存在质量问题、要求鸿路钢构公司赔偿其公司质量损失，如前所述，红安和平家居公司确认鸿路钢构公司已完成所有工程量后未及时验收，此时已视为工程质量合格，且该公司是2016年6月19日向一审法院提出反诉请求，此时已超过一年的质保期，而其又无证据证实鸿路钢构公司施工的D4#～D11#厂房工程存在主体结构质量问题，故红安和平家居公司此项上诉理由也不成立，本院也不予支持。
综上，红安和平家居公司的上诉理由均不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费18768元，由红安和平家居公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 姜亚平
审判员 胡美琴
审判员 骆 骥
二〇一七年十一月十五日
书记员 刘 雄