江苏省无锡市梁溪区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0213民初522号
原告：上海普研建筑安装工程有限公司，住所地上海市庙镇经济开发区宏海公路681号。
法定代表人：周文研，该公司经理。
委托诉讼代理人：忻浩（受上海普研建筑安装工程有限公司的特别授权委托），上海予湛律师事务所律师。
委托诉讼代理人：曹宾（受上海普研建筑安装工程有限公司的特别授权委托），上海予湛律师事务所实习律师。
被告：无锡博能科技有限公司，原住所地江苏省无锡市会岸路88-388，现住所地不明。
法定代表人：谢锋。
原告上海普研建筑安装工程有限公司（以下简称普研建筑公司）与被告无锡博能科技有限公司（以下简称博能科技公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年8月24日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告普研建筑公司的委托诉讼代理人忻浩、曹宾到庭参加诉讼。被告博能科技公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告普研建筑公司诉称：2015年3月10日，其与被告签订《装饰装修工程施工合同》，约定其为被告的厂房办公室进行装修施工，工程价款为1000万元。其按约向被告支付了保证金10万元。其又为该工程垫付了钢结构加层设计费112266元、办公室装修设计费90000元。之后，因被告违约，其无法进场施工，致使合同无法履行。现请求法院判令：1、解除原、被告签订的《装饰装修工程施工合同》；2、被告支付其钢结构加层设计费112266元；3、被告支付其办公室装修设计费90000元；4、被告返还其保证金10万元；5、被告支付其违约金（计算方式：以10万元为基数，自2015年6月1日起至10万元保证金给付之日止，按年利率24%计算）。
被告博能科技公司未答辩。
本院经审理认定事实如下：2015年3月10日，博能科技公司（甲方、发包方）与普研建筑公司（乙方、承包方）签订《装饰装修工程施工合同》，载明：普研建筑公司为博能科技公司的厂房办公楼车间进行装修，工程地点在金山四支路11-1堰桥工业区南西昌路；施工面积，办公楼装修1310平方、环氧地坪34000平方米、厂房钢结构加层3564平方；开工日期2015年4月10日，竣工日期2015年8月15日，工程保证金30万元，签订合同时乙方付给甲方10万元保证金，甲方应出具盖有甲方公司财务章的收据，进入现场后再支付20万元，工程工期过半（两个月）三日内甲方应无任何条件归还给乙方，每拖延1日，按保证金的5%向乙方支付违约金，如甲方不能在一个月内开工甲方无条件返还保证金；图纸设计由甲方提供，甲方应于开工前5天提供平面设计图、水电改造图、天花布置图等；厂房钢结构加层图纸不明确，由乙方完善图纸，经甲方确认后乙方按图施工；甲方未按约定提供图纸及因甲方不具备开工条件而造成不能按时开工，应提前通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造成的损失，工期应顺延；因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；工程价款及结算，双方商定按实际工程量和签证部分一起结算等；违约责任，因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。同日，普研建筑公司按照合同约定支付博能科技公司保证金10万元。同时，普研建筑公司在博能科技公司厂房现场测量。经博能科技公司同意，普研建筑公司分别于2015年3月17日、3月20日与上海长浩工程建设有限公司、上海盈隆装潢工程公司签订《设计合同》、《设计服务合同》，委托该公司为博能科技公司的厂房加层和办公楼装修进行设计，普研建筑公司分别支付给上海长浩工程建设有限公司、上海盈隆装潢工程公司设计费112266元、90000元。2015年4月20日，博能科技公司发延期通知函给普研建筑公司，内容为：“厂房办公楼车间装修工程，原定于2015年4月10日您公司派施工人员进场施工，现由于项目资金未能全部到位，进场时间延期至2015年5月底。特此通知。”。2015年5月28日、6月23日，普研建筑公司分别发函给博能科技公司，要求博能科技公司尽快确认其提供的厂房设计图纸及办公楼装修图纸，博能科技公司均未回复。之后，普研建筑公司未能再联系上博能科技公司。
以上事实，有资质证书、《装饰装修工程施工合同》、《设计合同》、《设计服务合同》、保证金收据、收据、延期通知书、函件及当事人的陈述等证据在卷佐证。
本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求赔偿损失。博能科技公司与普研建筑公司签订合同后，未按合同约定履行自己的义务，致使普研建筑公司无法履行合同。现普研建筑公司要求解除合同，符合法律规定，予以支持。因该合同的解除，造成普研建筑公司的损失，博能科技公司应予赔偿。普研建筑公司诉请要求博能科技公司返还保证金、支付违约金和设计费，符合法律规定和合同约定，本院予以支持。本案诉讼费用由败诉方博能科技公司负担。为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除上海普研建筑安装工程有限公司与无锡博能科技有限公司于2015年3月10日签订的《装饰装修工程施工合同》。
二、无锡博能科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还上海普研建筑安装工程有限公司保证金100000元。
三、无锡博能科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付上海普研建筑安装工程有限公司违约金（以100000元为基数，自2015年6月1日起至100000元保证金给付之日止，按年利率24%计算）。
四、无锡博能科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付上海普研建筑安装工程有限公司钢结构加层设计费112266元。
五、无锡博能科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付上海普研建筑安装工程有限公司办公室装修设计费90000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费7309元、公告费566元，合计7875元，由无锡博能科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。
审 判 长 何 英
审 判 员 顾 涛
人民陪审员 张霞红
二〇一七年六月七日
书 记 员 李 丹
本案援引法律条款
《中华人民共和国合同法》：
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》：
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。