广东省罗定市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤5381民初2972号
原告:杜志华，男，1978年9月28日出生，汉族，罗定市人，身份证住址:广东省罗定市。
原告:陈妙华，女，1977年6月4日出生，汉族，罗定市人，身份证住址:广东省罗定市。
委托代理人:杜志华，本案原告之一。
被告:罗定市御丰兆业房地产开发有限公司，住所地：罗定市兴业路7号二楼。统一社会信用代码：91445381562628027Q。
法定代表人:陈团。
委托代理人:莫美莲，广东戴尔蒙律师事务所律师。
委托代理人:赖荷，女，该公司员工。
原告杜志华、陈妙华诉被告罗定市御丰兆业房地产开发有限公司（以下简称“御丰兆业公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2016年12月9日受理后，依法适用简易程序由审判员孔凡森独任审判，于2017年1月9日公开开庭进行了审理。原告及原告的代理人杜志华，被告御丰兆业公司委托代理人莫美莲、赖荷均到庭参加了诉讼。审理过程中，因有同类型的部分案件上诉，为统一裁判标准，本院于2017年2月23日裁定中止诉讼。本案现已恢复审理并审理终结。
原告诉称：原告于2013年11月4日与被告签订《商品房买卖合同》（合同编号：2013110113），合同约定:原告购买被告御丰兆业公司将要建设的商品房（房屋面积共114.65平方米），房屋总价款为人民币443912元，合同签订后，原告于2013年11月4日向被告支付了首期购房款人民币133912元，并在签订合同后剩余房款310000元依约办理了银行按揭贷款手续以及向被告支付房产契税、办证费和物业维修基金等相关费用，并无任何违约行为。双方签订的合同第八条、第九条约定：“出卖人应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备验收合格并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。逾期超过60日后，买受人有权解除合同……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之五的违约金；逾期超过100日，从逾期的第五个月起出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行。“但被告没有取得《工程竣工验收备案表》就于2015年2月14日向原告发出收楼通知，到收楼时都未能向原告出示相关《建筑工程竣工验收备案表》、《商品房质量保证书》、《建筑工程质量证书》、《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》、《实测面积测绘报告》、《建设工程消防验收意见书》等符合交楼条件的相关证件，更未能如期将符合交楼条件的房屋交付给原告使用。被告于2016年10月28日再次发出限期收楼通知书，单被告也未能出示相关符合交楼必备凭证。因为原、被告签订的合同系双方的真实意思表示，双方签订的合同合法有效，原告依约履行了合同义务，但被告未能如期交楼，已构成违约，因此，被告应当承担违约的责任。
以上事实有《商品房买卖合同》、购房发票、费用收据、银行借款凭证等证据证实，事实清楚。事实表明，原、被告之间签订的合同合法有效，原告依约履行合同，被告未能如期将房屋交付给原告使用，系违约行为，根据《合同法》第六十条、第一百零七条等规定，原告依法提起诉讼，请求法院判令：一、被告一次性支付自2015年1月1日起至符合交楼条件并实际交楼之日止的违约金给原告，暂计至2016年10月28日的违约金为73423.04元（房款443912元×0.0005/天×120天）+（房款443912元×0.0002/天×527天）。二、本案诉讼费及其他与诉讼有关的费用由被告承担。
被告辩称：原告杜志华和陈妙华请求的逾期交楼违约金应当计算44天。具体理由如下：1.原告与被告签订的《广东省商品房买卖合同》第八条约定的房屋交付条件是“该商品房经验收合格”，被告于2015年2月12日取得了结论合格的《鸿禧华庭商住小区一期1、2栋建筑工程竣工验收报告》和《鸿禧华庭商住小区一期3、4栋建筑工程竣工验收报告》时，该商品房已经具备合同约定的“该商品房经验收合格”的交付条件。2.县级以上地方人民政府房地产开发主管部门竣工验收的文件或备案表属于“综合验收”的范畴。而在通过五方单位竣工验收后，将《建设工程竣工验收报告》和规划、公安消防、环保等部门出具的文件报建设行政主管部门或其他部门备案，是公安消防、环保部门履行行政权利的行为，也属于综合验收的范畴。3.被告已经于2015年2月14日向原告杜志华、陈妙华发出收楼通知，比合同约定的交楼时间2014年12月31日延迟44天，被告在该商品房验收合格后向原告发出收楼通知的行为视为向原告履行了商品房的交付义务。
经审理查明：被告御丰兆业公司是位于罗定市罗城街道兴业路7号的鸿禧华庭商住小区的房地产开发商。2013年11月4日，原告杜志华、陈妙华与被告御丰兆业公司签订了《广东省商品房买卖合同》，合同编号：2013110113。该合同第三条约定买受人购买的商品房为预售商品房，为某某商住小区X栋X房，用途为住宅。第四条约定该商品房属预售，按套出售，按套内建筑面积计价，总金额为443912元。第八条约定出卖人应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格；2、该商品房经综合验收合格；3、该商品房经分期综合验收合格。第九条约定出卖人如未按合同规定的期限将商品房交付买受人使用，按下列第1,2种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期不超过60日，自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之2的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同；买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之5的违约金。2、逾期超过100日，从逾期的第五个月起出卖人按日向买受人支付房款万分之二的违约金，合同继续履行。第十一条约定商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：买受人在出卖人发出交接通知书之日起20日内（或在此时间内由于买受人的联系地址，电话不详或有变更，而没有及时准确通知出卖人的）尚未来办理房屋交接等事项，由此而引起的一切责任买受人负责，出卖人有权解除合同。
合同签订后，原告按约定向被告付清全额购房款443912元，被告向原告开具相应金额的发票。涉案商品房于2015年2月12日经建设、监理、施工、勘察、设计单位验收合格，被告取得鸿禧华庭商住小区一期3、4栋《建筑工程竣工验收报告》。2015年2月14日，被告委托罗定市家福物业服务有限公司通过快递方式向原告发出收楼通知书通知原告收楼，原告收到通知后到被告指定地点拟收楼，但原告认为涉案商品房未达到交付条件故拒绝收楼；被告后于2016年10月28日再次通过快递方式向原告发出限期收楼通知书，通知原告于2016年11月15日前收楼，但原告至今未办理收楼手续。原告认为，被告存在逾期交付房屋的违约行为，遂诉至本院，要求处理。
以上事实，由原告提供的身份证、发票、商品房买卖合同、云浮市住房公积金贷款合同书，被告提供的建筑工程竣工验收报告、证明等证据以及本院的庭审笔录予以证实。
本院认为：本案是商品房预售合同纠纷。原告与被告签订的《商品房买卖合同》是双方的真实意思表示，其内容并没有违反法律法规的禁止性规定，双方由此设立的商品房买卖合同关系依法成立，合法有效，本院予以确认。双方均应按合同约定履行各自相应的义务。本案的争议焦点为：一、被告向原告发出收楼通知书通知原告收楼时，涉案商品房有无达到合同约定的交付使用条件？二、被告是否违约，若被告违约，违约金如何计算？
对于第一个争议焦点，即被告向原告发出收楼通知通知原告收楼时，涉案商品房有无达到交付使用条件的问题。根据原、被告签订的《广东省商品房买卖合同》第八条的约定，双方对商品房的交付使用条件约定为“商品房经验收合格”，而对于如何理解“商品房经验收合格”的内涵，双方并没有其他具体的补充协议，现双方当事人存在较大争议。原告认为商品房需经建设行政主管部门验收合格，而被告则认为应理解为商品房经建设单位组织勘察、设计、施工、监理、建设五单位进行竣工验收合格。本院认为，双方当事人在对商品房的交付使用条件约定选择为“1、该商品房经验收合格”，区别于“2、该商品房经综合验收合格”和“3、该商品房经分期综合验收合格”的“验收合格”，即非约定需经工程质量监督、规划、消防、人防、环保等有关部门或单位验收合格作为交付条件，结合《建设工程质量管理条例》的规定，可以认定双方签订的《商品房买卖合同》第八条第1项约定的“商品房经验收合格”是指质监机构确认的建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位五方竣工验收合格，故原告主张的以综合验收合格作为交付使用条件是缺乏理据的。被告的“鸿禧华庭商住小区一期3、4栋”工程已于2015年2月12日经建设、勘察、设计、施工、监理五个单位进行竣工验收合格，被告于2015年2月14日通知原告收楼时，涉案商品房已达到交付使用条件，原告以涉案商品房在被告通知其收楼时，并未达到交付使用条件而拒绝收楼的理据不足，本院不予支持。
对于第二个争议焦点，即被告是否构成违约以及违约金如何计算的问题。根据原、被告双方签订的合同第八条的约定，被告应于2014年12月31日前将涉案商品房交付原告使用，并应当书面通知原告办理交付手续，而实际上被告于2015年2月14日才向原告发出《收楼通知书》，被告向原告发出《收楼通知书》时已迟于其应交付的期限，被告的行为已经违反了双方签订的《广东省商品房买卖合同》的约定，已构成违约，应当按照合同约定承担逾期交楼的违约责任。至于逾期交楼的违约金如何计付问题，本院认为，被告应于2014年12月31日前将涉案商品房交付原告使用，但被告的“鸿禧华庭商住小区一期3、4栋”工程于2015年2月12日才经验收合格，且被告于2015年2月14日才通知原告收楼，超过合同约定的交付使用时间，被告逾期了45天交付，应向原告支付45天的逾期交房违约金。现被告逾期45天交房，尚未超过60日，根据合同第九条约定，应按日万分之二计付违约金，即被告应支付从2015年1月1日起计至2015年2月14日止的逾期交房违约金3995.21元（443912元×0.0002×45天）给原告。原告认为被告通知其收楼时涉案商品房并未达到交付条件，违约金应从2015年1月1日起计至实际交房之日止的主张理据不充分，本院不予采纳。原告的诉求，本院只在上述核定的范围内予以支持，超出部分，予以驳回。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条、第九十二条之规定，判决如下：
一、由被告罗定市御丰兆业房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告杜志华、陈妙华支付从2015年1月1日起计至2015年2月14日止的违约金3995.21元。
二、驳回原告杜志华、陈妙华的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费818元（原告已预交），由原告杜志华、陈妙华负担773元，被告罗定市御丰兆业房地产开发有限公司负担45元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省云浮市中级人民法院。
审判员 孔凡森
二〇一七年八月十六日
书记员 韦 颖