天津市滨海新区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）津0116民初24539号
原告：湖北大明建设劳务有限公司，住所地浠水县清泉镇翟港路288号。
法定代表人：綦汝涛，经理。
委托诉讼代理人：王新春，男，1971年11月5日出生，汉族，湖北大明建设劳务有限公司项目负责人，住河北省浠水县。
委托诉讼代理人：王志超，湖北文海律师事务所律师。
被告：江苏柏然设备安装工程有限公司，住所地徐州市鼓楼区殷庄社区红星大道北侧琵琶街坊中心综合楼4-013（琵琶街坊中心农贸市场），注册号320300000305916。
法定代表人：封诚志，经理。
被告：黄成亮，男，1989年2月28日出生，汉族，自由职业，住江苏省丰县。
原告湖北大明建设劳务有限公司与被告江苏柏然设备安装工程有限公司（以下简称第一被告）、黄成亮（以下简称第二被告）建设工程合同纠纷一案，本院于2016年6月20日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告湖北大明建设劳务有限公司的委托诉讼代理人王新春、王志超到庭参加诉讼。第一、二被告经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。
原告湖北大明建设劳务有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即偿付工程保证金50万元，并支付逾期利息7.5万元（2016年6月1日利息计算截止，以后顺延）；2、判令被告支付劳保用品、施工工具款16.8万元；3、判令被告支付原告追偿债务所造成的误工损失7.5万元、交通费1.2万元；4、判令被告承担本案一切诉讼费用。
事实和理由：2015年9月，天津兴业升海洋工程有限公司与第一被告签订协议，协议约定天津兴业升海洋工程有限公司将其承建的天津临港工业区博迈科海洋工程有限公司的部分钢构分包给第一被告，合同有效期为一年。
第一被告的天津博迈科钢构工程项目双方公司同意确认，第一被告与原告签订了《企业内部承包经营协议书》一份。该协议明确载明了双方的权利、义务及结算条款，同时也约定由原告向其支付保证金500000元，在合同结束后在无民工工资纠纷的情况下该保证金全额退还原告。合同有效期为一年。原告与其签订合同后依约向第一被告支付保证金500000元，第一被告向原告出具收据一份。
2015年9月19日原告按照合同约定组织一批工人施工。为了顺利开展工作，完成第一被告交付的工程任务，原告耗资16.8万元购置了一批劳保用品、施工工具。
2015年10月17日天津兴业升海洋工程有限公司未安排施工任务给第一被告，因此第一被告未安排施工任务给原告，原告停工。
2015年12月16日第一被告与天津兴业升海洋工程有限公司协议终止合同。
因此，原告被迫结束施工。原告自筹资金结清民工工资。原告耗资16.8万元所购置的劳保用品、施工工具未用一个月，就闲置了。第二被告愿意折价购买该劳保用品、施工工具。原告按照第二被告指示的地点放置。
2015年12月下旬起，原告向被告索要11.27万元民工工资和50万合同保证金。2016年1月2日，第二被告出具一张欠条，包括押金50万、工人工资款11.27万、焊机及小型工具折合现金款8.73万元，三项欠款合计为70万元。第二被告保证2016年1月3日先付5万，除去焊机及小型工具折合现金款8.73万元外的余款56.27万元，按照月息3%计算利息。2016年1月3日第二被告没有履行先付5万的承诺。其他欠款也未支付。
2016年2月15日，原告到被告住所地江苏省徐州市催款，无果。2016年3月9日，原告被逼无奈去天津兴业升海洋工程有限公司催要民工工资。2016年4月15日天津兴业升海洋工程有限公司替代被告向原告支付民工工资11.27万元。
2015年12月下旬起至今，原告的工作人员王新春到被告住所地徐州市到施工地天津追偿债务，误工5个多月。被告的工作人员黄成亮同意赔付原告追债所造成的误工费用。原告的工作人员王新春是公司代表，是该天津工程的项目主管，月薪1.5万至2万。
2015年10月17日起至今已经过去7个多月了，原告耗资16.8万元所购置的劳保用品、施工工具闲置在第二被告指示的地点。
综上所述，原告认为，原告依约履行了原、被告所签订的《企业内部承包经营协议书》，被告也理应按照该协议书履行其义务——在合同有效期内足额安排施工任务、及时发放工资、返还保证金。原告为维护自身合法权益，故起诉。
第一、二被告均未作答辩。
原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院对原告提交的证据1-5、8、9、12予以确认并在卷佐证。对证据6真实性确认，返还义务应由第二被告承担，第一被告承担连带责任。证据7真实性确认，但原告系劳务公司，购置费用原告应自付。证据10真实性确认，第二被告应承担返还责任并支付利息。证据11无法证明与本案的关系，不予认定。
根据以上对证据的认定，本院认定事实如下：2015年9月17日，天津兴业升海洋工程有限公司与第一被告签订“企业内部承包经营协议书”，约定天津兴业升海洋工程有限公司将其承建的天津临港工业区钢结构分段制作主管范围内分段制作加工项目内部承包给第一被告。
同年9月12日，原告与第一被告签订“企业内部承包经营协议书”，约定上述工程由原告承包，由原告向第一被告支付保证金50万元，保证金在无民工工资纠纷的情况下，合同结束后全额退还给原告等。协议书签订后，原告向第一被告支付保证金50万元，第一被告向原告出具加盖其公章的收据一份。后原告组织施工，并购置了一批劳保用品、施工工具。
2015年12月16日，第一被告与天津兴业升海洋工程有限公司签订“协议书”，终止合同。原告因此停工并自筹资金结清民工工资112700元，后该款于2016年4月15日由天津兴业升海洋工程有限公司给付原告。
第二被告曾为原告出具欠条一张，写明：本人黄成亮因江苏汉皇安装集团有限公司进入天津博迈科海洋工程进场干结构及管线工程，将江苏柏然设备安装工程有限公司上交兴业升海洋工程有限公司的押金50万元，工人工资款112700元，全部转入江苏汉皇安装集团有限公司作为押金。现焊机及小型工具等三项折合现金合计70万元，因在2016年1月3日前本人无力付清，先付5万元，焊机及工具87300元不计取利息，其余款562700元在2016年5月底全部付清，在此期间的款按月息3%计取利息，共欠款65万元整。此款汇给湖北省大明建筑劳务公司的王新春。
后第二被告未能支付。原告陈述欠条在2016年1月2日出具，第二被告系现场负责人。
本院认为，第二被告为原告出具欠条的行为，说明第二被告认可返还工程保证金500000元给原告，但该工程保证金系第一被告收取，故第一被告应承担连带给付责任。第二被告承诺支付利息，但欠条中约定的计息标准超出同期贷款利率的四倍，本院不予支持，第二被告应自2016年1月4日起至实际支付之日止按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。原告请求的劳保用品、施工工具损失，因原告系劳务公司，上述工具物品系其进行劳务作业所必须，故应由其自行购置并使用，对原告该项诉讼请求，本院不予支持。原告请求的误工、交通费损失，无法证明系因本案产生，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款、第八十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，缺席判决如下：
一、被告黄成亮于本判决生效后十日内返还原告湖北大明建设劳务有限公司保证金500000元；
二、被告江苏柏然设备安装工程有限公司对上述第一项承担连带给付责任；
三、被告黄成亮于本判决生效后十日内给付原告湖北大明建设劳务有限公司利息；（计算方法：自2016年1月4日起至实际支付之日止按照中国人民银行同期贷款利率支付）
四、驳回原告湖北大明建设劳务有限公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费12100元，由原告负担4900元，由第二被告负担7200元。（原告已付清，第二被告于本判决生效后十日内给付原告）
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于天津市第二中级人民法院（递交上诉状后，应在上诉期内向天津市第二中级人民法院预交上诉费，上诉期限届满后七日内仍未交纳的，视为放弃上诉）。
审 判 长 李桂华
审 判 员 周丽艳
人民陪审员 胡福林
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 程 珊