重庆市第四中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）渝四中法民终字第00804号
上诉人（原审被告）：重庆怡豪房地产开发有限公司。住所地：重庆市渝北区龙溪街道龙山路**#武警重庆总队招待所***号房。
法定代表人：彭力，该公司董事长。
委托代理人：吉蔚滨，北京大成（重庆）律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：邱飞，男，1974年9月5日生，土家族，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。
被上诉人（原审原告）：罗懋英，女，1974年3月25日生，土家族，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。
二被上诉人委托代理人：陈伟，重庆汇润律师事务所律师。
上诉人重庆怡豪房地产开发有限公司（以下简称怡豪公司）与被上诉人邱飞、罗懋英商品房预售合同纠纷一案，酉阳土家族苗族自治县人民法院于2015年3月24日作出（2015）酉法民初字第00464号民事判决，怡豪公司不服，向本院提出上诉，本院受理后于2015年9月14日依法组成合议庭进行了公开开庭审理，上诉人怡豪公司的委托代理人吉蔚滨，被上诉人邱飞及邱飞、罗懋英的委托代理人陈伟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
一审法院审理查明：2010年2月1日，邱飞、罗懋英（乙方）与怡豪公司（甲方）签订了合同编号为YH144的《重庆市商品房买卖合同》，由二邱飞、罗懋英购买怡豪公司所开发预售的位于重庆市酉阳县桃花源镇城北新区怡豪国际公寓A-10-1商品房一套，其建筑面积为112.68平方米，总价283354元。合同中双方对各自的权利义务及相关责任进行了约定，其中合同第七条第一款第二项约定：“属预售商品房的，甲方应当在2010年12月31日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。如遭遇不可抗力，甲方应在发生之日起30日内书面告知乙方，甲方可据实延期交房。”合同第八条第一款约定：“甲方应于确定交房日的七日前书面通知乙方做好办理交付手续的准备。双方进行正式验收交接时，甲方应当出示《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。验收交接后，双方应签署房屋交接单。甲方还需提供《新建商品房屋质量保证书》和《新建商品房屋使用说明书》。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全，乙方有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由甲方承担。”合同第九条约定：“除本合同第七条约定的遭遇不可抗力情况外，甲方如未按本合同约定的期限将该商品房交付乙方使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期在30日（含）之内，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金，合同继续履行；（2）逾期超过30日（与本条第1款第（1）项约定的日期相同）后，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息（按银行同期贷款利率计算），并按乙方已付房价款百分之0.5向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1（该比率应不小于本条第1款第（1）项中的比率）的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金。”合同第十三条第二款约定：“预售商品房的，在本商品房实际交付使用之日起60日内，由甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。”合同第十三条第四款约定：“如因甲方的责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，双方同意按下列方式处理：按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期在30日（含）之内，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。（2）逾期超过30日（与本条本款第（1）项约定的日期相同）后，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息（按银行同期贷款利率计算），并按乙方已付房价款百分之0.5向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1（该比率应不小于本条本款第（1）项中的比率）的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。”合同签订当日即2010年2月1日，邱飞、罗懋英便向怡豪公司交付首付款57354元及代收费16251元（包括工本费、抵押登记费、印花税、大修基金、交易手续费、天燃气安装费、契税，其中大修基金为总房款283354的3%即8500.62元、工本费为80元），余款226000元于2010年9月28日办理完按揭，并由中国工商银行股份有限公司酉阳支行支付给怡豪公司。后因怡豪公司未能在合同约定的交房时间以前出示双方签订的《重庆市商品房买卖合同》第八条第一款所规定的证明文件而使二邱飞、罗懋英在约定的交房期间拒绝与怡豪公司完成房屋的交接。2013年6月22日，邱飞、罗懋英在怡豪公司未出示相关证明文件的情形下自愿与怡豪公司完成了涉案房屋的交接。到目前为止该涉案房屋的《房地产权证》并未办理，亦未取得房屋所在地土地房屋登记机构出具的登记受理单，由怡豪公司在签订合同时代为收取的大修基金也未按相关规定移交物业所在地区县房地产行政主管部门。对此，邱飞、罗懋英认为怡豪公司的行为已构成逾期交房及逾期办证，除此之外，包括交付的房屋在内还存在若干问题，故在酉阳县怡豪国际公寓业主委员会的组织下多次通过向怡豪公司发函和向县委、县政府送达报告的方式以寻求解决相关的问题，而至今怡豪公司未向邱飞、罗懋英支付过任何的违约金。另在庭审过程中，邱飞、罗懋英自愿撤回第二项诉讼请求，并自愿放弃第四项部分诉讼请求，进而变更第四项诉讼请求为：“由怡豪公司向邱飞、罗懋英支付由其代为收取的大修基金8500元的资金利息（按照中国农业银行同期同类贷款利息计算，从合同签订之日起至起诉之日止）。”
邱飞、罗懋英起诉称：邱飞、罗懋英于2010年2月1日与怡豪公司签订了一份商品房买卖合同（编号：YH144），由邱飞、罗懋英在怡豪公司处购买位于酉阳县桃花源镇城北新区怡豪国际公寓A-10-1商品房一套，建筑面积为112.68平方米，总价款为283354元。合同签订当日邱飞、罗懋英向怡豪公司支付了57354元房款及代收费13401元，余款226000元已通过银行按揭支付给怡豪公司。合同约定交房条件为已通过竣工验收备案登记，取得了《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，于2010年12月31日前交付房屋。合同约定违约责任为逾期交房超过30日，邱飞、罗懋英要求继续履行合同，由怡豪公司按日向邱飞、罗懋英支付已付房价款万分之一的违约金；另又约定由怡豪公司在房屋实际交付使用之日起60日内向房屋登记机构办理《房地产权证》登记申请，如由于怡豪公司的原因未能按期办理，根据合同约定怡豪公司应按已付房款的万分之一支付违约金。时至今日，怡豪公司既未取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，也没有办理产权登记，取得房屋登记受理单，更未向邱飞、罗懋英支付违约金，由其代为收取的费用也未缴纳给相关部门。邱飞、罗懋英为了维护自身的合法权益，故诉至人民法院请求依法判令：一、由怡豪公司立即为邱飞、罗懋英办理《房地产权证》；二、确认怡豪公司在履行YH144号《重庆市商品房买卖合同》中违约；三、由怡豪公司支付逾期交房违约金26408元（283354×0.0001×932），逾期办证违约金18786元（283354×0.0001×663）；四、由怡豪公司向邱飞、罗懋英支付本金为13401元的资金利息（按照中国人民银行同期同类贷款利息计算，从合同签订之日起至起诉之日止）；五、由怡豪公司承担本案诉讼费用。
怡豪公司辩称：第一，怡豪公司早已将涉案房屋交付邱飞、罗懋英，怡豪公司不应支付逾期交房的违约金。双方早在四年多前就办理了房屋交付手续，并且是邱飞、罗懋英未按合同约定的交房时间前来接房，按照合同约定，房屋已视为于合同约定的交房时间交付。第二，涉案房屋虽未办妥房地产权证，但其责任不在怡豪公司，怡豪公司不应支付逾期办证的违约金。按照合同约定，产权证书应由双方共同配合办理，而邱飞、罗懋英既未出具委托书委托怡豪公司向主管部门申请办证，也未将申请办证所需资料提交给怡豪公司，邱飞、罗懋英应自行承担至今未能办证的责任；同时由于房屋交付后，小区部分业主擅自乱搭乱建及小区周边市政配套设施未完善等因素，也影响了产权证书的办理。第三，邱飞、罗懋英的起诉已经超过诉讼时效。即使邱飞、罗懋英认为怡豪公司构成逾期交房或逾期办证，但截止其起诉之日，距商品房买卖合同所约定的交房期限或实际交房时间都早已超过二年，距商品房买卖合同所约定的办证期限也早已超过二年。邱飞、罗懋英在提起诉讼前，从未要求怡豪公司支付违约金，因此邱飞、罗懋英起诉要求由怡豪公司支付逾期交房或逾期办证的违约金，都已经超过了诉讼时效，不应得到支持。第四，邱飞、罗懋英应当提交办证的全部资料，与怡豪公司共同配合申请办理产权证书，同时与广大业主共同制止小区内的乱搭乱建行为。综上所述，邱飞、罗懋英的起诉没有合同、事实和法律依据，请求人民法院依法驳回。
一审法院认为，双方当事人的争议焦点有：一、怡豪公司是否构成逾期交房违约及该违约金的计算。邱飞、罗懋英与怡豪公司双方于2010年2月1日签订的《重庆市商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，双方均应按照约定行使权利，履行义务。根据双方订立的《重庆市商品房买卖合同》第七条第一款第二项和第八条第一款的约定，怡豪公司应当在2010年12月31日前将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付二邱飞、罗懋英使用，同时还应当符合约定的交房条件，即在双方进行正式验收交接时，怡豪公司应出示合同所约定的证明文件，否则二邱飞、罗懋英有权拒绝交接。然因怡豪公司未能按照合同约定出示《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，提供《新建商品房屋质量保证书》和《新建商品房屋使用说明书》，进而使涉案商品房未能在合同约定的期限内交付邱飞、罗懋英，其逾期交房的事实已然成立，且违约责任在怡豪公司。怡豪公司辩称按照合同约定，邱飞、罗懋英未按合同约定的交房时间前来接房，房屋已视为于合同约定的交房时间交付。但在双方签订的《重庆市商品房买卖合同》中并无此约定，因此对于怡豪公司的该辩称，不予采纳。按照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”怡豪公司应当按照合同约定支付逾期交房的违约金。至于逾期交房违约金的计算，因邱飞、罗懋英于2013年6月22日在怡豪公司仍未出示相关证明文件的情形下，明知涉案商品房不符合合同约定的交房条件，而自愿与怡豪公司完成了该商品房的交接，应当视为对双方签订的《重庆市商品房买卖合同》中交房条件的变更，故对逾期交房的违约金，怡豪公司应按照合同的约定从最后交付期限（2010年12月31日）的第二天即2011年1月1日起至实际交付房屋之日即2013年6月22日止共计904天，按日向邱飞、罗懋英支付已付房款283354元万分之一的违约金，即25615.20元（283354×0.0001×904）；对邱飞、罗懋英在诉讼请求中所主张的由怡豪公司支付逾期交房的违约金26408元，仅支持25615.20元，超出部分不予支持；二、怡豪公司是否构成逾期办证违约及该违约金的计算。按照双方签订的《重庆市商品房买卖合同》的约定，怡豪公司预售商品房，在本商品房实际交付使用之日起60日内，由双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。因此怡豪公司应当在该房屋的实际交付使用时间2013年6月22日起60日内即在2013年8月20日以前，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单，怡豪公司至今未取得土地房屋登记机构出具的登记受理单，逾期办证的违约事实成立。怡豪公司辩称涉案房屋虽未办妥房地产权证，但其责任不在怡豪公司，而是由于包括邱飞、罗懋英既未出具委托书委托怡豪公司向主管部门申请办证，也未将申请办证所需资料提交给怡豪公司在内的多种因素造成，怡豪公司不应支付逾期办证的违约金。结合庭审查明的事实，怡豪公司至今未取得房屋所在地土地房屋登记机构出具的登记受理单，其主要原因在于怡豪公司一直未取得相关证明文件，怡豪公司所辩称的逾期办证责任不在己而系由包括邱飞、罗懋英责任在内的多种因素造成，却又未提供相应的证据予以证明，故对怡豪公司的该辩称，不予采信，逾期办证的违约责任应由怡豪公司承担。按照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”怡豪公司应当按照合同的约定向邱飞、罗懋英支付逾期办证的违约金，该违约金的起算时间为2013年8月20日，以合同约定的已交房款为基数，按每日万分之一的标准，计算至怡豪公司实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止。现邱飞、罗懋英仅主张逾期办证的违约金计算至起诉之日即2015年2月5日，系对自身权利的处分。故对逾期办证的违约金，从2013年8月20日起至2015年2月5日止，共计535天，怡豪公司应按照合同的约定按日向邱飞、罗懋英支付已付房款283354元万分之一的违约金，即15159.44元（283354×0.0001×535）；对邱飞、罗懋英在诉讼请求中所主张的由怡豪公司支付逾期办证的违约金18786元，仅支持15159.44元，超出部分不予支持；三、邱飞、罗懋英所主张的由怡豪公司向其支付大修基金8500元的资金利息是否应得到支持。按照2011年3月1日施行的《重庆市物业专项维修资金管理办法》的相关规定，物业专项维修资金是指用于物业共有部位和共有设施设备保修期满后的维修、更新、改造的资金。对于物业专项维修资金的管理实行专户存储、专款专用、所有权人决策、政府监管、公开透明的原则。购买预售商品房的，购房者应当在办理房屋预售合同备案登记时将首期物业专项维修资金直存入按《重庆市物业专项维修资金管理办法》规定开立的物业专项维修资金专户。结付给业主的物业专项维修资金存储利息应当转入物业专项维修资金。在《重庆市物业专项维修资金管理办法》实施前，开发建设单位或者物业服务企业已经收缴的物业专项维修资金及银行存款利息，应当自本办法施行之日起三个月内移交物业所在地区（自治县）房地产行政主管部门。违反《重庆市物业专项维修资金管理办法》规定，挪用、侵占物业专项维修资金的，由业主委员会或者业主代表向有关部门举报或者向人民法院起诉，依法追回挪用、侵占的物业专项维修资金。区县（自治县）房地产行政主管部门应当对挪用、侵占物业专项维修资金的给予警告，没收违法所得，可以并处挪用、侵占金额2倍以下的罚款；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。本案中，邱飞、罗懋英认为怡豪公司未按照相关规定将在签订合同时由怡豪公司代收的大修基金8500元及银行存款利息移交物业所在地区（自治县）房地产行政主管部门，存在挪用、侵占的行为，故诉求由怡豪公司向其支付大修基金8500元的资金利息。根据《重庆市物业专项维修资金管理办法》的上述规定，怡豪公司代为收取由邱飞、罗懋英所交的大修基金属于物业专项维修资金，该资金属于业主所有并用于物业共有部位和共有设施设备保修期满后的维修、更新、改造，该资金所产生的存储利息也应当转入物业专项维修资金，而非归于邱飞、罗懋英个人；即使怡豪公司存在挪用、侵占的行为，应按该办法处理，邱飞、罗懋英个人并没有诉讼主体资格来要求怡豪公司向其支付大修基金所产生的资金利息。故对于二邱飞、罗懋英主张由怡豪公司向其支付大修基金8500元的资金利息，本院不予支持；四、邱飞、罗懋英的起诉是否已经超过诉讼时效。怡豪公司辩称即使邱飞、罗懋英认为怡豪公司构成逾期交房或逾期办证，但截止其起诉之日，距双方所签合同约定的交房期限或实际交房时间以及合同约定的办证期限均已超过两年，邱飞、罗懋英现起诉要求由怡豪公司支付逾期交房或逾期办证的违约金，都已经超过了诉讼时效，不应得到支持。怡豪公司虽答辩陈述早在四年多前就与邱飞、罗懋英办理了接房，但未提交相关证据予以证明。邱飞、罗懋英提交了2012年5月22日由酉阳县怡豪国际公寓业主委员会向怡豪公司发送的“关于要求解决怡豪商品房有关问题的函”和2013年11月18日由酉阳县怡豪国际公寓业主委员会向县委、县政府报送的“再次强烈要求督促开发商解决怡豪小区有关问题的报告”及相关部门签收情况单，以证二明邱飞、罗懋英自合同约定的交房之日起就已多次向怡豪公司主张过权利的事实。本院认为，当事人在诉讼过程中有对对方当事人提交的证据进行质证的权利，现怡豪公司经本院合法传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，已视为其已对自身在诉讼中相关权利的放弃。通过上述两份证据和邱飞、罗懋英在庭审中的陈述，二邱飞、罗懋英实际的接房时间为2013年6月22日，同时自怡豪公司无法按照合同约定交房以来，二邱飞、罗懋英也曾通过其所属的业主委员会多次向怡豪公司要求解决涉案房屋所存在的若干问题，并也积极的在向相关国家机关、事业单位提出了保护自身相应民事权利的请求；虽邱飞、罗懋英未明确就对逾期交房或是逾期办证的问题向怡豪公司主张权利，但结合本案查明的事实，涉案房屋所涉及的问题不仅仅是逾期交房与逾期办证，逾期交房与逾期办证只是其中的一部分，且从生活常理的角度出发，邱飞、罗懋英所要寻求解决的问题，也没理由会将双方所签《重庆市商品房买卖合同》中明确约定的逾期交房的违约责任与逾期办证的违约责任排除在外。由此可以认定二邱飞、罗懋英通过酉阳县怡豪国际公寓业主委员会一直在向怡豪公司主张由怡豪公司承担逾期交房与逾期办证违约责任的权利，并且由于邱飞、罗懋英实际接房时间为2013年6月22日以及《房地产权证》至今未能办理，根据原、怡豪公司双方所签《重庆市商品房买卖合同》的约定，邱飞、罗懋英要求怡豪公司承担逾期交房和逾期办证违约责任均未超过诉讼时效。另根据《中华人民共和国民法通则》第一百四十条的规定：“诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。”本案中，因邱飞、罗懋英主张其权利的行为，于2013年11月18日又产生了诉讼时效中断，该诉讼时效应重新计算，故本院对怡豪公司该辩称不予采纳。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百四十条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决：一、怡豪公司重庆怡豪房地产开发有限公司应在本判决生效之日起按照与邱飞、罗懋英邱飞、罗懋英所签《重庆市商品房买卖合同》的约定立即与邱飞、罗懋英邱飞、罗懋英相互配合、协助，实施并完善相关手续，办理房屋产权登记，直至邱飞、罗懋英邱飞、罗懋英取得《房屋产权证》。二、限重庆怡豪房地产开发有限公司在本判决生效之日起5日内支付邱飞、罗懋英邱飞、罗懋英逾期交房违约金25615.20元。三、限怡豪公司重庆怡豪房地产开发有限公司在本判决生效之日起5日内支付邱飞、罗懋英邱飞、罗懋英截止于起诉之日止的逾期办证违约金15159.44元；四、驳回邱飞、罗懋英邱飞、罗懋英的其他诉讼请求。本案案件受理费1009元，因适用简易程序结案减半收取504.5元，由怡豪公司重庆怡豪房地产开发有限公司负担404.5元，由邱飞、罗懋英邱飞、罗懋英负担100元，退回邱飞、罗懋英邱飞、罗懋英909元。
怡豪公司不服一审判决，向本院提出上诉，请求二审法院依法撤销（2015）酉法民初字第号民事判决第一、二、三项，并改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；本案的一、二审诉讼费用由被上诉人负担。事实和理由：1.怡豪公司不应支付逾期交房违约金。因邱飞、罗懋英未按照约定时间前来接房，故涉案房屋已经视为按约定期限交付邱飞、罗懋英，不存在逾期接房；即使存在逾期交付房屋的事实，邱飞、罗懋英的该项请求已经超过诉讼时效。一审法院以怡豪国际公寓业主委员发出的信函、要求解决问题的报告为据认定邱飞、罗懋英一直向怡豪公司主张逾期交房违约金缺乏事实和法律依据；2.涉案房屋办理产权登记不是怡豪公司的单方合同义务，而是双方共同申请办理，故邱飞、罗懋英的第一项诉讼请求不应支持；3.怡豪公司不应支付逾期办证违约金。按合同约定，申请办理涉案房屋产权登记并非怡豪公司的义务，而是双方给他向登记机构申请。但房屋交付后，邱飞、罗懋英一直未向房屋登记机构提出申请，系其不履行义务，因此，涉案房屋未能办理产权登记的责任不在怡豪公司；即便一审判决认定涉案房屋存在逾期办证应当由怡豪公司承担责任，其该项请求也超过诉讼时效。涉案房屋应于2013年8月20日以前取得登记受理单，邱飞、罗懋英直到2015年2月5日才提起诉讼，其大部分请求已经超过了诉讼时效。至多也只能主张2013年2月6日至2013年8月20日期间的违约金。一审法院以怡豪国际公寓业主委员发出的信函、要求解决问题的报告为据认定刘兴娟一直向怡豪公司主张逾期交房违约金缺乏事实和法律依据；
邱飞、罗懋英辩：1.怡豪公司已经构成逾期交房违约，一审判决其承担逾期交房违约金正确。邱飞、罗懋英要求怡豪公司支付逾期交房违约金的诉讼请求存在诉讼时效中断事由而未超过诉讼时效；2.怡豪公司有提供法定证明文件并协助办理涉案房屋房地产权证的义务，一审判决双方相互配合、协助完善相关手续，办理房屋产权登记正确；3.怡豪公司已经构成逾期办证违约，一审判决其支付逾期办证违约金正确。邱飞、罗懋英请求怡豪公司支付逾期办证违约金的诉求没有超过诉讼时效。
本院二审查明：2010年2月1日，邱飞、罗懋英（乙方）与怡豪公司（甲方）签订《补充协议》。该协议第五条第1项约定：“乙方委托甲方办理所购商品房的房屋产权证的，须于房屋交付的同时向甲方提交办理房屋产权证所需资料（包括购房合同、夫妻双方或单身的身份证复印件、未成年人户口簿及其监护人身份证和户口薄复印件、购房收取、委托书、面积结算协议等）以及相关费用（含专项维修资金、相关税费、面积差异结算款等，如有变化以房管部门、税务部门的最新规定为准）。怡豪公司自认涉案商品房至今未取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》；邱飞、罗懋英无证据证明其已经将2012年5月22日以酉阳县怡豪国际公寓业主委员会名义制作的“关于要求解决怡豪商品房有关问题的函”送达给了怡豪公司。
本院查明的其他事实与一审查明的事实相同。
本院认为，本案的争议焦点为：一是邱飞、罗懋英是否有权请求怡豪公司按照双方于2010年2月1日签订的《重庆市商品房买卖合同》的约定为其申请办理涉案商品房的房屋产权证；二是怡豪公司是否存在逾期交房违约的事实，邱飞、罗懋英提出的要求怡豪公司支付逾期交房违约金的诉求是否超过诉讼时效；三是涉案房屋未取得产权登记受理单的责任主体如何认定，怡豪公司应否对未取得产权登记受理单的事实承担违约责任，邱飞、罗懋英提出的要求怡豪公司支付逾期取得产权登记受理单的请求是否超过诉讼时效。现逐一分析评述如下：
关于焦点一。《中华人民共和国合同法》第一百一十条规定：“当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求继续履行，但有下列情形之一的除外：（一）法律上或事实上的履行不能；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债务人在合理期限内未要求履行。”本案中，邱飞、罗懋英的诉讼请求为要求怡豪公司为其办理房屋产权证。但怡豪公司作为房地产开发企业，无权直接为购房户颁发房产证，且即使其申请了办理房屋产权证，该证应否办理还须经房屋登记机构审查。因此，怡豪公司仅有义务根据其与邱飞、罗懋英之间的商品房买卖合同的相关约定为邱飞、罗懋英向房屋登记机构提出申办房产证的申请及资料。作为商品房，取得房屋竣工验收备案登记证是房屋分户登记所必须具备的前提条件，而本案中，怡豪公司至今未取得房屋竣工验收备案登记证，房产分户产权登记的前提条件都不具备，因此，怡豪公司暂时还无法履行其向房屋登记机构申请办理商品房分户登记的义务。这显然属于《中华人民共和国合同法》第一百一十条规定的法律上或事实上的履行不能的情况，法院不能判决继续履行合同。一审法院基于本案现状判决邱飞、罗懋英与怡豪公司根据双方合同约定相互配合申请办理房屋产权证不当，本院予以纠正。但在怡豪公司申请办理涉案房屋产权分户登记的基本条件具备的情况下，如果怡豪公司怠于履行其合同义务，邱飞、罗懋英则有权请求怡豪公司继续履行其为办理房屋产权分户登记应当履行的合同义务。
关于焦点二。首先，根据双方2010年2月1日签订的《重庆市商品房买卖合同》第七条的关于交房条件和期限的约定，怡豪公司应于2010年12月31日前向邱飞、罗懋英交付符合交房条件的房屋，但怡豪公司于2013年6月22日才向邱飞、罗懋英交付房屋，怡豪公司也没有举示充分证据证明2010年12月31日前涉案商品房已经符合约定的交房条件并且其通知了邱飞、罗懋英接房，因此，可以认定怡豪公司存在逾期交房的违约事实。其次，根据双方2010年2月1日签订的《重庆市商品房买卖合同》第九条关于逾期交房违约责任的规定，怡豪公司应当从实际交房之日起30日内向邱飞、罗懋英支付违约金。因此，邱飞、罗懋英提出逾期交房违约金的诉讼时效的起点应当从怡豪公司实际交房之日起30日期满后起算。即从2013年7月22日起计算，在无诉讼时效中止、中断或延长事由的情况下，诉讼时效应于2015年7月22日期满，而邱飞、罗懋英在2015年2月5日提起诉讼显然在诉讼时效期内，怡豪公司主张邱飞、罗懋英提出要求其支付逾期交房违约金的诉讼请求超过诉讼时效的理由不能成立，依法应当支付逾期交房违约金。一审判决怡豪公司支付25615.20元逾期交房违约金是正确的。
关于焦点三。首先，根据双方2010年2月1日签订的《重庆市商品房买卖合同》第十三条及补充协议第五条的约定，涉案商品房申请办理房屋产权登记并取得登记受理单系邱飞、罗懋英和怡豪公司的共同义务，双方应当相互配合完成，且邱飞、罗懋英应当在房屋交付的同时向怡豪公司提交其应当由邱飞、罗懋英提交的相关资料。既然该资料是由邱飞、罗懋英向怡豪公司提交而不是直接向房屋登记机构提交，那么怡豪公司就有告知邱飞、罗懋英办理商品房产权登记所需资料的义务，即在因邱飞、罗懋英提交资料不齐全导致无法申请办理房屋产权登记时应当及时告知邱飞、罗懋英补交资料。而本案中，怡豪公司并没有举示证据证明至今未取得房屋产权登记受理单系因邱飞、罗懋英应当提交的资料不齐且其已经履行了告知其补充的义务，即未能取得房屋产权登记受理单的责任在邱飞、罗懋英。相反，怡豪公司对涉案房屋至今未取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，也未向房屋登记机构提交房屋产权分户登记申请，其取得房屋产权登记受理单的前提条件尚不具备，而取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》显然属于怡豪公司的义务，因此，未能取得房屋产权登记受理单的责任只能归咎于怡豪公司，怡豪公司存在逾期取得房屋产权登记受理单的违约事实。其次，根据双方2010年2月1日签订的《重庆市商品房买卖合同》第十三条第4项第（2）部分内容的约定，怡豪公司应于实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日向乙方支付违约金。基于该约定，主张的逾期取得房屋产权登记受理单的诉讼时效应当从实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日起算，而本案中，怡豪公司在邱飞、罗懋英提起诉讼时仍然未取得受理单，因此，提出的要求怡豪公司支付逾期取得登记受理单违约金的诉讼请求没有超过诉讼时效。再次，根据双方2010年2月1日签订的《重庆市商品房买卖合同》第十三条第2条约定，怡豪公司应当在涉案房屋交付之日起60日内取得房屋产权登记受理单。即在2013年8月21日内取得房屋产权登记受理单均不违约，本案的违约时间起算点为2013年8月22日，邱飞、罗懋英在本案中主张的违约金计算点为起诉之日2015年2月5日，那么本院认定违约金的计算期间为2013年8月21日至2015年2月5日，即533天，应当支付违约金（283354×0.0001）元／天×533天=15102.77元。因此，一审判令怡豪公司支付逾期取得登记受理单违约金15159.44元不当，本院予以纠正。
综上所述，怡豪公司在一审中未出庭应诉，在二审中作出新的事实陈述，由此导致本院纠正一审认定的部分事实并予以改判。依照《中华人民共和国合同法》六十条、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持酉阳土家族苗族自治县人民法院（2015）酉法民初字第00464号民事判决第二项；
二、撤销酉阳土家族苗族自治县人民法院（2015）酉法民初字第00464号民事判决第一、三、四项；
三、重庆怡豪房地产开发有限公司支付邱飞、罗懋英逾期取得房屋产权登记受理单违约金15102.77元，限于本判决生效后五日内付清。
四、驳回的邱飞、罗懋英其余诉讼请求。
一审案件受理费1009元，减半收取504.5元，由怡豪公司重庆怡豪房地产开发有限公司负担400元，由邱飞、罗懋英邱飞、罗懋英负担104.5元。二审案件受理费1009元，由重庆怡豪房地产开发有限公司负担850元，由邱学仙负担159元。
本判决为终审判决。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本判决发生法律效力后，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，权利人可以向酉阳土家族苗族自治县人民法院申请强制执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
审 判 长 谭中宜
审 判 员 王勐视
代理审判员 何 晶
二〇一五年九月十四日
书 记 员 陈桂华