广东省乳源瑶族自治县人民法院民 事 判 决 书（2016）粤0232民初860号原告：唐武中，男，1958年6月12日出生，汉族，住广东省韶关市武江区。委托代理人：刘后务，广东韶大律师事务所律师。(特别授权)被告：深圳市舒菱电梯工程有限公司韶关分公司，住所地：韶关市武江区新华南路新津小区华泰花园39栋205房，营业执照号码：914402007879058060。负责人：刘国平，经理。被告：深圳市舒菱电梯工程有限公司，住所地：深圳市南山区桃源街道学苑大道1233号塘朗大厦10楼1002，统一社会信用代码：914403002795316410。法定代表人：林耀有，董事长。上列两被告委托代理人：贺文辉，男，1973年9月10日出生，汉族，系该公司员工，住韶关市浈江区。原告唐武中与被告深圳市舒菱电梯工程有限公司韶关分公司（以下简称舒菱电梯韶关分公司）、深圳市舒菱电梯工程有限公司（以下简称深圳舒菱电梯公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年10月28日立案后，依法适用简易程序于2016年11月21日公开开庭进行了审理。原告唐武中及其委托代理人刘后务，被告舒菱电梯韶关分公司、深圳舒菱电梯公司共同委托代理人贺文辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告唐武中向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付工程款153000元；2、判令被告支付按照银行同期贷款利率从2014年12月16日计至2016年12月16日止的迟延付款利息22032元。事实和理由：被告舒菱电梯韶关分公司系被告深圳舒菱电梯公司所设立的分公司。2013年6月18日，被告舒菱电梯韶关分公司与原告签订一份《施工协议》，协议约定：(1)被告舒菱电梯韶关分公司将其承建的乳源瑶族自治县国家税务局家属楼电梯井道土建施工部分，以包工包料形式承包给原告；(2)工程统包价为650000元；(3)自2013年7月24日起工期为90天；(4)原告进场施工至电梯井道正负零以下完工，被告舒菱电梯韶关分公司验收合格后支付工程款150000元，工程施工至三楼完工时支付工程款200000元，电梯井道完工并交付安装电梯时，被告舒菱电梯韶关分公司验收合格后支付工程款80000元，自电梯交付使用方使用后三个月内结清所有工程余款。合同签订后，原告组织民工进行了施工作业，在合同约定的时间内按时完成了施工、并验收合格。但是，被告舒菱电梯韶关分公司只支付了部分工程款，截止到2014年12月10日，尚欠工程款173000元。2014年12月10日，被告舒菱电梯韶关分公司的负责人贺文辉代表公司向原告出具了一张欠条，载明：现欠唐武中工程款173000元，2014年12月15日前支付60000元，2015年春节前支付50000元，余款于2015年8月30日前支付。但是，被告舒菱电梯韶关分公司再次失约，只向原告支付了工程款20000元，尚欠工程款153000元。经多次催收未果，为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼。被告舒菱电梯韶关分公司、深圳舒菱电梯公司在庭审中口头答辩称，我们公司拖欠原告的工程款是事实，因原告没有提供验收手续，因此，违约金我们不予认可。本院经审理认定事实如下：2013年6月18日，以舒菱电梯韶关分公司为甲方、唐武中为乙方签订一份《施工协议》，协议约定：甲方将乳源瑶族自治县国家税务局家属楼电梯井道（3台）土建施工部分以包工包料形式承包给乙方施工；项目包括：按土建图纸电梯井道及基础部分，外墙批荡，土建施工脚手架，土建施工安全防护，井道外装饰等土建部分的施工项目，工程过程中涉及到预埋工程量时，预埋件由甲方提供，乙方负责预埋，超出图纸部分或者因图纸改动造成的工程量增加由甲方施工员现场签证，另行结算；工程造价为统包价650000元，不含税金，超出图纸部分或者因图纸改动造成的工程量增加由甲方施工员现场签证，另行结算；工程期限：自开工日开始(2013年7月24日)起，工期为90天，其中因自然条件（下雨等）或者因甲方原因造成的工程停工除外；付款方式：乙方进场施工至电梯井道正负零以下完工，甲方验收合格后支付工程款150000元，工程施工至三楼完工时甲方支付工程款200000元，电梯井道封顶时支付工程款200000元，电梯井道完工并交付安装电梯时，甲方验收合格后支付工程款80000元，自电梯交付使用方使用后三个月之内结清所有工程余款；土建工程技术质量按照《国家行业标准、建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91》执行。合同签订后，唐武中按约进行施工，施工完毕后，2014年12月10日，舒菱电梯韶关分公司原负责人贺文辉代表公司向唐武中出具了一张欠条，欠条载明：现欠唐武中工程款173000元，2014年12月15日前支付60000元，2015年春节前支付50000元，余款于2015年8月30日前支付。舒菱电梯韶关分公司此后只支付了20000元，现仍欠唐武中工程款153000元。现三台电梯均已交付给业主使用。2013年8月1日，案外人乳源瑶族自治县国家税务局与深圳舒菱电梯公司补签了一份《加装电梯井道施工合同》，合同约定：乳源瑶族自治县国家税务局加装电梯井道工程（3台）给深圳舒菱电梯公司施工，深圳舒菱电梯公司必须聘请有资质的建筑工程公司进行土建施工。贺文辉在合同上代表深圳舒菱电梯公司签名盖章。舒菱电梯韶关分公司是深圳舒菱电梯公司开设的分公司。以上事实有：营业执照，企业机读档案登记资料，《施工协议》，《加装电梯井道施工合同》，欠条，本案开庭笔录等证据在案佐证，证据均经庭审质证，本院予以确认。本院认为，根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。”及第二十九条第三款“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。”的规定，《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第八条规定：分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。本案深圳舒菱电梯公司将其承建的乳源瑶族自治县国家税务局家属楼电梯井道（3台）土建施工部分以包工包料形式承包给唐武中施工，唐武中为不具备建设工程施工资质的个人，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项的规定：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。因此，深圳舒菱电梯公司通过其韶关分公司与唐武中签订的《施工协议》无效。虽然《施工协议》无效，但是唐武中作为施工方付出了劳动，投入了资金，即发生了建筑工程的直接费用，唐武中的资金、劳务投入实际已转移到涉诉工程当中。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。因唐武中的投入已固化到涉诉工程当中，无法进行返还，舒菱电梯韶关分公司应当给予唐武中合理补偿。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。双方在《施工协议》中约定了承包费用650000元为工程款包干价格，而舒菱电梯韶关分公司已支付工程款497000元，涉案工程也已交付业主使用，经结算舒菱电梯韶关分公司尚欠唐武中工程款153000元，在庭审中舒菱电梯韶关分公司对欠款数额予以认可，双方的债权债务关系明确，因此，唐武中要求舒菱电梯韶关分公司清偿工程款153000元的事实清楚，证据确实，本院予以支持。关于深圳舒菱电梯公司承担清偿责任的问题。本院认为，根据《中华人民共和国公司法》第十四条第一款“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”及《最高人民法院关于适用的解释》第五十二条“民事诉讼法第四十八条规定的其他组织是指合法成立，有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，包括：。（五）依法设立并领取营业执照的法人的分支机构”之规定，本案中舒菱电梯韶关分公司虽不具备法人资格，但其是深圳舒菱电梯公司依法设立并领取营业执照，具有一定的组织机构和财产，能以自己的名义参加民事活动，具有相应的民事权利能力和民事行为能力，可以承担相应的民事责任，其应以自身财产履行清偿义务，在其财产不足以清偿全部债务时，由深圳舒菱电梯公司承担相应的补充清偿责任。关于利息的问题。本院认为，因《施工协议》无效，唐武中明知自己没有施工资质而与舒菱电梯韶关分公司签订《施工协议》，唐武中亦有过错，因此，利息损失应当由其自行承担。唐武中请求支付迟延付款利息22032元本院不予支持。综上所述，根据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第八条、第五十二条、第五十八条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第二十九条第三款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条之规定，判决如下：一、限被告深圳市舒菱电梯工程有限公司韶关分公司于本判决发生法律效力之日起十日内一次性清偿原告唐武中工程款153000元；二、被告深圳市舒菱电梯工程有限公司对本判决第一项被告深圳市舒菱电梯工程有限公司韶关分公司的债务承担补充清偿责任；三、驳回原告唐武中的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3800元减半收取1900元，由原告唐武中负担150元，被告深圳市舒菱电梯工程有限公司韶关分公司、深圳市舒菱电梯工程有限公司负担1750元，并限于本判决发生法律效力之日起十日内一次性交纳。并由被告迳付原告，法院无需退收。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省韶关市中级人民法院。审判员  谢碑养二〇一六年十一月二十九日书记员  朱义香