贵州省黎平县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）黔2631民初950号
原告陈红琼，女，1978年4月11日出生，苗族，住贵州省黎平县。
原告王志勇，男，1972年2月16日出生，汉族，住江苏省东台市。
委托代理人陈红琼，女，1978年4月11日出生，苗族，住贵州省黎平县。系原告王志勇妻子。
被告贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司。
统一社会信用代码：9152263158068812X4。
住址：黎平县德凤街道五开北路侗族风情园。
法定代表人叶秀，女，该公司董事长。
委托代理人顾崇罡，男，贵州全红律师事务所律师。
原告陈红琼、王志勇诉被告贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员杨再兵独任审判，于2017年7月13日公开开庭进行了审理。原告陈红琼,被告委托代理人顾崇罡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：原告于2015年2月9日与被告签订《合同》，购买被告所开发位于黎平县××北门坡新区××风情××小区××单元××房，并已按照《合同》约定履行了付款义务，支付了全部购房款共计人民币343617元。按照合同第四章第十条的约定，被告应于2016年3月31日前将经过验收合格的商品房交付给原告使用，同时《合同》第四章第十二条的约定：逾期超过30日……买受人要求合同继续履行的，自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付房价款万分之一的违约金。截至起诉之日，被告仍未向原告交付验收合格的商品房，至今已逾期427日，被告应支付原告违约金共计人民币14672.45元。原告与被告还在《合同》中约定，被告于2016年6月30日前，为原告办理商品房转移登记手续，将房屋交付给原告，但至今被告没有为原告办理商品房转移登记手续，根据《合同》第八章第十九条中的第三款的约定：“约定日期起30日以后……买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文件之日止，按日计算向买受人支付已付房价款0.1%的违约金”。截至起诉之日，被告已逾期335日，被告应支付原告的违约金共计人民币115116.7元。为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求:1、依法判决被告继续履行《商品房买卖合同》把房屋交付给原告，并赔偿逾期交付商品房违约金人民币14672.45元；2、依法判决被告继续履行合同把商品房转移登记给原告，并赔偿逾期转移商品房违约金人民币115116.7元；3、依法判决被告在30日内将验收合格的商品房交付给原告，被告必须协助原告办理不动产权证；4、本案诉讼费由被告承担。
被告辩称：一、即便本案商品房预售转移登记的相关文书没有按照“约定”时间交付有被告客观上不能预知、不能克服的原因，对此被告没有过错，具有免责理由。根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第18条规定的立法本意，商品房买卖合同的出卖人只要在履行移转房屋所有权义务的行为方式上，表现为只要是提供了必要的证明文件，协助买受人完成申请办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续；在约定或法定的期限内完成房屋权属的初始登记，并在买受人申请办理房屋所有权登记时，能够提供办理房屋所有权的相关证明，即可认定出卖人的协助义务已经完成，其承担的移转房屋所有权登记的义务履行完毕；被告的主要义务内容是向权属登记中心递交包括《商品房买卖合同》、记载有土地使用权状况的《国有土地使用证》、《商品房预售许可证》、建设工程竣工验收证明、房屋建设工程竣工验收备案表、商品房项目竣工交付使用备案等相关材料，即可以认定被告办理房屋初始登记和转移登记的协助义务已经履行完毕，且从被告提交的证据材料中足以证明被告在该宗商品房买卖合同约定的时间内进行初始登记和转移登记工作中已经备齐了相关证明文件。所以，即便出现房屋转移登记的有关文书延期交付原告办证非被告的单方原因造成，除了因政府机关的行政行为原因，还有原告一方没有履行义务的原因，非被告的过失、过错所致，被告不应对此承担责任。原告至今并未向被告出具授权委托书或填写《黎平县土地房屋登记申请书》，也没有联系被告要求被告协助办理商品房转移，即便出现逾期办理房屋转移登记文书交付的结果，也是被告与原告双方的原因造成。二、即使被告在办理预售商品房转移登记活动中存在相关文书逾期交付原告，原告也没有理由要求被告承担支付逾期交房“违约金”和逾期交付办理房屋转移登记相关文书的“违约金”之和为129789.15元”。假如不考虑本案“情势变更”原因，原告也没有理由向被告索要主张数129789.15元的“违约金”，原告向被告购买侗族风情园20栋1单元7层1-7-1号房屋支付的全部购房款仅仅为343617元，是否按时足额向被告支付购房款，原告应当依法向人民法院提供证据，如果不能举证的话，被告即不认可。即便原告支付了购房款，原告还得向人民法院提供证据证明其有经济损失的发生和损失的存在，否则，原告向法院请求主张的两项“违约金”之和为129789.15元，无论被告是否存在逾期交房和逾期交付房屋转移登记相关文书的情况，原告提出这样的请求有悖最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第29条的规定“……当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”的有关规定，就本案来讲，如果讲因为被告违约给原告造成经济损失。在本案中，被告没有出现逾期交房，在交房期限之内，原告为了规避物业管理费的交付义务，故意不与被告设立的物业公司签订物业管理服务合同，逃避物业管理费的交付，擅自更换购房的门锁，违约强行进入被告销售的房屋居住使用，已经占有、使用该房屋，原告入住该房屋之后，按照该户的电表、水表显示电量、水量，已经使用了1668度电、74吨水的客观事实，证实了原告早已经入住1-7-1号房屋的事实，其虚构被告没有交房的情况，欺骗法院判决被告承担巨额逾期交房和逾期交付房屋转移登记相关文书违约金，谎报损失发生情况。假如被告存在逾期交房，请法院根据原告因此实际受到损失的时间，调减双方签订的逾期办理转移登记文书的“违约金”。逾期交房和逾期办理房屋转移登记相关文书“违约金”的损失，应当经过损失评估鉴定机构来依法鉴定评估，损失评估鉴定的发起人应当由原告来提起，如果不申请损失评估鉴定，表明原告举证不能，其对此应当承担法律后果；此外，人民法院也可以按照黎平县政府作出的黎府发（2012）7号《黎平县人民政府关于印发黎平县国有土地上房屋征收与补偿实施意见（试行）的通知》第八条第（三）款第2项的规定：临时过渡安置费，住宅房屋以每平方米每月10元标准计算，主张两项“违约金”之和不能超过原告实际受到损失的30%。根据“最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）”第二十九条之规定“当事人主张约定的违约金过高请求予以减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决……”。
综上所述，原告起诉陈述的逾期交房时间情况与客观事实严重不符，其已经在交房期限之内擅自进入该房屋居住，已经实际占有、使用该房屋，不存在被告逾期交房和另外重新交房的问题，被告不存在违约逾期交房的情况，原告没有因此造成经济损失，其提出请求的违约金总额为129789.15元没有事实依据，也明显过高，请求法院依法判决驳回原告提出的违背事实的过高、无理支付“违约金”的诉讼请求；根据原告能够举证来证明其是否受到实际损失的情况判决被告承担不超过原告所受到实际损失的30%违约金。
原告在举证期限内向本院提交以下6份证据：
1、身份证，证明原告的身份；
2、商品房买卖合同，证明购房的事；
3、收据，证明原告所支付的房款；
4、结婚证，证明两原告系夫妻关系；
5、农业银行借款抵押品清单，证明与银行关系；
6、进账单，证明原告于银行之间的关系。
被告在举证期限内未向本院提交了1份证据：照片两张，证明原告已经实际使用了商品房，并产生了用电用水。
经审理查明：2015年2月9日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，原告购买被告侗族风情园20栋1单元7层1号商品房，该套商品房建筑面积为113.48㎡，房屋总价款为343617元，交房日期为2016年3月31日前。同时于2016年6月30日前取得商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书，交付给原告。交付条件：1、该商品房已取得建筑工程竣工合格证明文件；2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书；3、满足出卖人承诺的本项目内相关设施、设备达到的条件。第十二条约定逾期交房责任，逾期超过30日，买受人有权退房，买受人退房的，应当书面通知出卖人，出卖人应当自收到退房通知之日起10内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日支付从交房届满之次日起至实际交付之日止全部已付款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金。第十九条约定，出卖人不能在约定期限内交付办理商品房转移登记的有关文书的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款0.1%的违约金。合同签订后，原告按照约定支付了全部房屋价款。2016年3月31日约定交房时间届满，被告亦未交付房屋给原告，2016年9月原告自行进入房屋进行装修，但被告至今未取得商品房所有权初始登记。
上述事实，有原、被告陈述，双方提交的证据证实，本院予以认定。
本院认为：原、被告双方签订的《商品房买卖合同》是双方当事人真实意思表示，没有违反法律和行政法规的强制性规定，属有效合同，合同当事人应当遵照诚实信用原则全面履行义务。合同签订时，原、被告双方就房屋价款、交房时间、办理房屋产权证等事相均作了明确约定。合同签订后，原告按照合同约定已全部交付了房款，但被告却未能在约定的期限交付房屋并办理房屋转移登记的相关文书给原告，导致原告未能按时办理商品房所有权登记证书，显然已经违约，理应承担违约责任。故对原告请求被告按照约定支付逾期违约金的诉讼请求，本院予以支持。原告于2016年9月对房屋进行装修，对房屋已实际占有，故此时应当视为被告对原告履行了交房手续，因此，原告与被告的交房日期应当为2016年9月1日。按照合同约定，被告逾期交房，按日支付从交房届满之次日起全部已付款万分之一的违约金，被告逾期交付房屋的时间应当从约定交房的时间2016年3月31日的次日至原告起诉之日2017年9月1止，逾期天数为154天，逾期违约金为：343617元×0.01％/天×154天=5291.70元。原告请求超出部分，本院不予支持。被告称逾期办证并没有给原告造成实际损失且违约金过高，请予以酌情调整的意见。本院认为，根据本案实际情况，被告逾期办理商品房转移登记的有关文书，并未影响到原告的居住生活、亦未对房屋出租等收益造成影响，但因原告未能及时获得所有权证书，对原告的处分权造成了一定的影响。因此，被告违约未能及时交付办理商品房转移登记有关文书，给原告造成的损失系难以确定的，且双方在合同中约定，逾期办理商品房转移登记的有关文书按日以已付购房款的0.1%支付违约金，日违约金为343元，月达10308元，违约金约定明显过高，被告逾期办理商品房转移登记的有关文书不可能给原告造成如此巨大的损失，因此被告请求调整违约金，于法有据，理由充分，本院予以支持。根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条：“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”的规定，对被告逾期办理商品房转移登记的有关文书的违约责任，按照原告已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期贷款利息的标准，根据中国人民银行《关于人民币贷款利率有关问题的通知》（银发[2003]251号）和银发[2015]325号文件规定，贷款年利率为4.75％，逾期贷款利率在贷款利率水平上加收30％-50％，本院酌情加收为30％，为6.18％。关于违约金计算的截止日期问题，依照《城市房地产开发经营管理条例》、《商品房销售管理办法》、《城市房屋权属登记管理办法》的相关规定，办证是出卖人、买受人和房产权证登记机关相互协作、互相衔接的过程。开发商领取初始权属证书或收件单时具备了办证条件，并向买受人发出通知之日起，开发商即完成其办证义务。但至今被告未取得商品房所有权初始登记，亦将办理商品房转移登记的有关文书，交付给原告。故被告逾期办理商品房转移登记的有关文书的时间应当从约定的时间2016年6月30日的次日至原告起诉之日2017年6月19止(原告请求)，逾期天数为354天。因此被告逾期办理商品房转移登记的有关文书的违约金为343617元×6.18％÷365天×354天=20595.56元。原告请求超出部分，本院不予支持。为此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，判决如下：
一、原、被告继续履行双方签订的《商品房买卖合同》；
二、被告在本判决生效后30日内将经验收合格的商品房交付给原告，并支付逾期交房违约金5291.70元；
三、被告在本判决生效后90日内向原告交付商品房转移登记的相关文书，协助原告办理商品房产权转移登记，并支付逾期办理商品房转移登记的相关文书违约金20595元（计算至2017年6月19日止）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2896元，减半收取1448元，由原告陈红琼、王志勇负担1158元，被告贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司负担290元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。
逾期不上诉，则本判决书发生法律效力，权利人应当在履行期限届满后二年内向本院申请执行
审判员 杨再兵
二〇一七年八月十日
书记员 何镇江