滑县人民法院
民 事 判 决 书
（2013）滑民一初字第518号
原告彭金祥，男，1963年12月19日生。
原告高爱真，女，1960年7月3日生，系原告彭金祥之妻。
委托代理人宋凌云，河南衡中律师事务所律师。
被告滑县中原建筑工程有限责任公司。
法定代表人刘兰涛，职务：董事长。
委托代理人缑素平，女，1976年4月3日出生，系该公司职工。
委托代理人李朋援，女，1989年9月23日出生，系该公司办公室主任。
委托代理人董宏志，河南奥博律师事务所律师。
被告河南昊上置业有限公司。
法定代表人栾红宇，职务：经理。
委托代理人ＸＸ刚，男，1983年3月20日出生，系该公司职工。
原告彭金祥、原告高爱真诉被告滑县中原建筑工程有限责任公司、被告河南昊上置业有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2013年8月23立案受理，于2014年3月4日，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告彭金祥、原告高爱真及其委托代理人宋凌云，被告滑县中原建筑工程有限责任公司及其委托代理人缑素平、董宏志、被告河南昊上置业有限公司的委托代理人ＸＸ刚均到庭参加了诉讼，在诉讼过程中被告滑县中原建筑工程有限责任公司将委托代理人缑素平变更为李朋援，随后李朋援到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告彭金祥、原告高爱真诉称：被告河南昊上置业有限公司于2011年开发建设滑县昊尚家园住宅小区，被告滑县中原建筑工程有限责任公司承包了该工程。原告又从被告滑县中原建筑工程有限责任公司处承包了该小区2号楼的工程施工项目。主体工程完工后，经有关部门检测工程完全合格。按照约定，主体工程完工，被告滑县中原建筑工程有限责任公司应支付工程总造价的60％即3631200元，主体工程完工后被告滑县中原建筑工程有限责任公司仅支付我部分款项后，下余款项经多次催要，被告滑县中原建筑工程有限责任公司均以被告河南昊上置业有限公司开发资金不到位为由，迟迟不支付下余款项。由于二被告开发承建的手续不全，导致原告在施工期间被迫停工，给原告造成损失301976元。要求判令被告支付工程款1405266元、鉴定费30900元，共计1500000元、并承担本案诉讼费。停工损失、借款利息另行主张权利。
被告滑县中原建筑工程有限责任公司辩称：被告中原建筑公司从昊上置业公司处承包了昊尚家园2号楼的建设工程后，将该工程转包给原告，当时约定由原告全部垫资。由于原告资金不到位，中原公司替其垫付了部分资金，原告所建工程存在一定的质量问题，并且没有按期完工。现被告中原公司已支付给原告工程款3374351元，根据双方当时的约定，工程价款套用08定额下降10个百分点，另外由原告向被告中原公司缴纳工程款总额1%的管理费。所以现在被告中原公司所支付的工程款已经超出了现在原告已完工程量的价款，现在原告要求被告中原公司支付其1405266元工程款没有事实根据。原告的停工是由于本身资金不到位造成，其向被告主张该损失没有事实和法律依据；原告现在要求被告承担利息之说更是无稽之谈。由于原告自己资金不到位而造成停工，不论停工损失还是利息损失均不能向被告中原公司主张。至于原告所要求的鉴定费应当由当时的鉴定申请人原告自行承担，因为法庭上次调查时，被告中原公司明确愿意配合原告进行工程量的计算，原告的诉请不符合法律规定。对被告中原公司多向原告支付的工程款，我公司将另案向原告主张权利。
被告河南昊上置业有限公司辩称：本案件与我公司无关，是被告中原公司和原告之间的纠纷，我公司将工程直接承包给了被告滑县中原建筑工程有限责任公司，我公司并不直接对原告，我公司不应该给原告方工程款。
经审理查明：被告河南昊上置业有限公司于2011年开发建设滑县昊尚家园住宅小区，被告滑县中原建筑工程有限责任公司承包了该工程，原告又从被告滑县中原建筑工程有限责任公司处承包了该小区2号楼的工程施工项目，并借用被告滑县中原建筑工程有限责任公司的资质。原告与被告滑县中原建筑工程有限责任公司就该工程项目没有书面合同，但口头约定该工程造价按河南省2008年的定额标准、并下浮一定比例计价，被告滑县中原建筑工程有限责任公司作为发包人向原告收取1％的管理费。原告从2011年11月1日起进行施工，到2013年1月26日主体封顶。在施工过程中，原告停工115天，但停工原因有待进一部查证。主体工程完工后，经有关部门检测工程合格。被告滑县中原建筑工程有限责任公司陆续向原告支付工程款3373343元。原告所完成的工程量，经原被告双方同意，本院委托河南四方工程造价咨询有限公司对该工程进行了鉴定造价，该工程造价为4094612.43元、其中社会保障费127590.31元、住房公积金费为28997.8元，税金为135136.9元。安全文明施工费58343.54元，原告垫付鉴定费30900元。
以上事实，有原告提供的建筑工程造价鉴定意见书一份，检测报告书一份，滑县昊尚家园小区2号楼施工进度、变更记录表，鉴定费票据一份、清单一份。被告滑县中原建筑工程有限责任公司提供的向二原告支付工程款的明细表及清单，被告中原公司与王运杰、王红利所签订的内部承包协议书，2011年6月份由祥泰公司与山西金地房产公司就华通世纪城c区所签订的建设工程施工协议书一份，2011年10月16日二被告所签订的建设工程施工合同一份，2号楼的图纸一份，证人刘成立、王运杰、贺旭、胡杰克，河南省住房和城乡建设厅文件豫建建（2012）76号文件，安地税发（2006）19号文件，河南四方工程造价咨询有限公司对工程造价鉴定的修改意见书一份及原被告双方当庭部分陈述为证，上述证据经庭审质证认证，可以作为本案的定案依据。
本院认为：被告河南昊上置业有限公司于2011年开发建设滑县昊尚家园住宅小区，被告滑县中原建筑工程有限责任公司承包了该工程。原告又从被告滑县中原建筑工程有限责任公司处承包了该小区2号楼的工程施工项目，并借用被告滑县中原建筑工程有限责任公司的资质。原告从2011年11月1日起进行施工，到2013年1月26日主体封顶，原告完成了主体工程的施工。主体工程完工后，经有关部门检测工程合格。被告滑县中原建筑工程有限责任公司陆续向原告支付工程款3373343元。原告所完成的工程量，因原告与被告滑县中原建筑工程有限责任公司就该工程项目没有书面合同，对合同的具体内容无法确定，在征得原被告双方同意的情况下，本院委托河南四方工程造价咨询有限公司对该工程进行了鉴定造价，该工程鉴定造价为4094612.43元、其中社会保障费127590.31及住房公积金费为28997.8元，税金为135136.9元，安全文明施工费58343.54元。本案中原告没有资质、而是借用被告滑县中原建筑工程有限责任公司的资质进行施工，鉴定机构河南四方工程造价咨询有限公司所做鉴定造价中包括社会保障费及住房公积金费156588元，税金135136.9元。因这两项费用原告并未向有关人员、有关单位缴纳，故不应计算在总造价范围内，应从总造价范围内予以扣除。原告与被告滑县中原建筑工程有限责任公司就该工程项目没有书面合同，但双方就该工程项目造价按河南省2008定额标准计价均无异议。被告滑县中原建筑工程有限责任公司就工程项目计价，在庭审中提供了涉案工程同一小区其他楼房计价是按河南省2008定额标准下浮10％，再收取1％的管理费来计算，对争议工程价格虽不能完全按照这一标准计算，但其有一定的参考价值，且在审理中被告滑县中原建筑工程有限责任公司提供了相关证人证言证实原告与被告滑县中原建筑工程有限责任公司间也曾约定楼房计价是按河南省2008定额标准下浮10％。本院在审理过程中曾向原告询问这一情况，原告既不肯定也不否定，说记不清了。由此可以看出原告与被告滑县中原建筑工程有限责任公司就该工程项目计价约定的是按河南省2008定额标准下浮一定比例。因原告与被告滑县中原建筑工程有限责任公司就该工程项目计价没有书面合同原告与被告滑县中原建筑工程有限责任公司之间均存在过错责任，故综合本案其他证据情况，本院认为对该工程项目计价按河南省2008定额标准下浮5％计算较为适宜。原告所建工程主体已完工，鉴定机构河南四方工程造价咨询有限公司所做鉴定造价中鉴定的安全文明施工费58343.54元，是按原告完成的工程量予以计算文明施工费的，故应计算在总造价中。综上，被告滑县中原建筑工程有限责任公司还应向原告支付工程款294826元。鉴定费30900元，因原告与被告滑县中原建筑工程有限责任公司对双方所争议的楼房价格没有书面合同，由此造成工程价格的评估，原告与被告滑县中原建筑工程有限责任公司双方均有过错责任，故对此费用，应由双方平均分摊。现原告先行垫付鉴定费30900元，因此，被告滑县中原建筑工程有限责任公司应向原告支付鉴定费15450元。原告的其他诉讼请求，证据不足，本院不予支持。原告要求被告河南昊上置业有限公司支付工程款，因该工程是被告滑县中原建筑工程有限责任公司转包给了原告，原告与被告河南昊上置业有限公司之间并不直接发生业务关系，因此，其要求被告河南昊上置业有限公司支付工程款没有事实根据和法律依据，故本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第六十二条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四之规定，判决如下：
一、被告滑县中原建筑工程有限责任公司应于本判决生效后十日内向原告彭金祥、高爱真支付工程款人民币294826元，支付鉴定费人民币15450元；
二、驳回原告彭金祥、原告高爱真的其他诉讼请求。
案件受理费人民币18300元，原告彭金祥、高爱真负担人民币12578元，被告滑县中原建筑工程有限责任公司负担人民币5722元。
如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。
审判长 李自宽
审判员 汪书英
审判员 王建法
二〇一四年四月十四日
书记员 李 勇