甘肃省陇南市武都区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）武民初字第241号
原告王条林，男，汉族，生于1978年6月4日。
委托代理人李文阁、贾思云，甘肃阶州律师事务所律师。
被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司。
法定代表人李长忠，总经理。
委托代理人王正银，甘肃省陇南朝阳律师事务所律师。
原告王条林与被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司加工合同纠纷一案，本院于2014年2月13日受理后，依法组成合议庭，由审判员张武寿担任审判长，代理审判员苟雅宁、人民陪审员陈海珍参加评议，书记员沈民洁担任法庭记录，于2014年3月20日上午公开开庭进行了审理，原告王条林，委托代理人贾思云，被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司之委托代理人王正银等到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告王条林诉称：2009年12月20日，我与被告签订了一份《打顶协议》，约定：我为被告加工、安装活动板房，作为厂房。协议同时对欲建厂房的面积、工程款的计算方式、用料规格、不同材料门的单价等作出了明确的约定。协议签订后，我即按约组织施工，保质保量为被告加工、安装活动板房约1000余平方米及附属设施。但被告未按协议约定支付工程款，经多次讨要，2013年6月3日，被告给我出具了欠条两张，共计欠款38万元，后经多次催要，被告支付5万元，剩余33万元至今未付。现请求法院：1.判令被告向原告支付工程款33万元及该工程款的同期银行利息。2.本案诉讼费由被告承担。
被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司辩称：原、被告签订的《打顶协议》属实，工程完工后，经双方结算工程款总计348251元，除去支付原告的70000元，剩余278251元，为了延期还款，经与原告协商，被告给原告出具了280000元的欠条一份，又由于原告讨款闹事，加之被告手头紧张，为了进一步延长还款期限，又给原告出具了拖欠100000元利息的欠条，两笔本息欠款共计380000元，随后，被告给原告支付了50000元利息，还剩330000元未付。被告拖欠原告工程款理由是，首先，双方协议时，市场价为80元／平方米，被告当时不知行市，以高出市场价近两倍的价格签订了协议，这样总价款就高出了近两倍，但已是事实，工程完工后被告力争还了70000元，同时，为了延长还款期限，将所剩工程款278251元增加到了280000元。其次，原告施工过程中偷工减料，使用劣质材料，建材来源不合法，所建板房房顶一直漏水，被告多次要求原告维修，均遭其拒绝，致使被告厂房内药材大部分浸水，造成被告损失，现要求委托鉴定机构对原告所建活动板房质量及漏水原因进行鉴定，要求原告对所建活动板房进行全面维修并赔偿经济损失。再次，原告及其妻子多次到被告法人代表家里闹事、辱骂和恐吓法人代表的妻子，给家人生活造成了很大的精神伤害，其行为有侼社会公德，又违反法律规定。另外，2013年腊月29日，被告为了公司发展引进了外资，资金刚到账即被贵院诉前保全予以冻结，致使公司无法开展业务。及于以上理由，加之被告手头紧张，且100000元利息是在原告胁迫下承诺的，希望法庭主持调解，并在原告谅解和作出很大让步的情况下予以解决。
审理查明：2009年12月20日，经协商，原告王条林与被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司签订了一份《打顶协议》，约定：原告为被告加工、安装活动板房。协议同时约定：一、制作厂房每平米150元，（按屋顶算平方）。厂房高度4米以内。二、材料：圆管直径14公分，辅料5×100扁管。三、卷砸门每平方米80元。不锈钢大门每平方米500元。四、付款方式：自协议签订之日起三个月内分三次付清。五、双方必须遵守本协议，如一方违约，另一方赔偿全部损失。本协议一式两份，双方各执一份，至签字之日起生效。协议签订后，原告王条林按约组织施工，2010年3月前后，工程竣工验收、交付使用，经双方结算，工程总价款348215元。除去支付的70000元，剩余278251元未付。
2013年6月3日，因被告延期付款，经协商被告自愿给付原告工程款28万元并另外给付原告10万元费用。被告对所欠工程款及另外给付的款项分别为原告出具了欠条两份，一份欠条载明：“今欠到王条林人民币贰拾捌万元整（280000，工程款）此款还账时间为9月底付清，如按时不清此款，本人愿意以马场家属院二楼住房做抵押作为担保，以还清此款。借款人：李长忠，2013年6月3日”。另一份欠条载明：“今欠到王条林人民币拾万元整（100000）归还时间为6月底付清，如按时付不清此款，本人愿意公司仓库货物作为抵押，以还此款。欠款人：李长忠，2013年6月3日”。两份欠条在欠款人处均加盖被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司印章及李长忠印章。后经原告催要，被告对另外支付原告的10万元款项已付5万元，剩余5万元及工程款28万元共计33万元被告逾期未付，原告因此诉至本院。本案审理中，经调解因双方意见分歧未果。
另查明：1.2014年1月29日，原告王条林向本院提出申请，请求对被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司在甘肃省陇南武都农村合作银行东江王石坝分理处的账号570420122000000554的存款予以诉前保全，本院审查后，作出（2014）武民初字第220号民事裁定书，裁定：将陇南辉腾昌忠药材有限责任公司在甘肃省陇南武都农村合作银行东江王石坝分理处的账号570420122000000554的存款予以冻结340000元。裁定书已送达、执行。
2.陇南辉腾昌忠药材有限责任公司住所位于东江水原康复医院南，该地段已被政府规划征收，原告所建活动板房部分已被拆除，剩余待拆。
上述事实有下列证据在卷证实：
1.原告王条林的身份证复印件。2.2009年12元20日，原、被告签订的《打顶协议》一份。3.2013年6月3日，被告给原告出具的金额为28万元的欠条。4.2013年6月3日，被告给原告出具的金额为10万元的欠条。5.被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司的营业执照、组织机构代码证复印件。被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司法定代表人身份证明。6.工程结算明细账目。7.原、被告及其代理人的陈述。
本院认为：原告王条林与被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司自愿签订的《打顶协议》，双方意思表示真实，其内容没有违反国家法律和行政法规的强制性规定，合法、有效，对双方均具有约束力。协议签订后，原告王条林已按约定履行了活动板房的加工、安装等全部义务，但被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司未按协议约定履行付款义务，已构成违约。2013年6月3日工程结算后，经协商被告为原告出具两份欠条，被告因延期付款自愿支付原告工程款28万元并另外给付原告10万元费用，其行为是双方对债权债务关系的重新约定，符合双方所签协议及法律规定，因此原告诉请被告给付28万元工程款的请求，本院予以支持。对于被告结算时自愿给付原告10万元费用的问题，本院认为，该费用是被告因延期付款对原告所作的补偿，且以欠条的形式予以确认，事后被告依据其出具的欠条已履行给付5万元，剩余5万元未付，依据诚信原则，被告应当全面履行其承诺支付原告该项费用，本案审理中被告称该款是受原告胁迫所作的承诺，因其未能举证证实，本院不予采信。对于原告要求被告支付逾期银行同期利息的请求，因双方未约定，本院不予支持。对于诉讼中被告主张原告对活动板房的加工、安装存在建材来源不合法、房顶漏水，且已造成损失，要求委托鉴定机构对原告所建活动板房质量及漏水原因进行鉴定，并由原告对所建活动板房进行维修、赔偿经济损失等问题，本院认为，被告自工程交付使用三年来未曾主张，又未向法庭提交相应的证据，故对其主张本院不予采纳。综上，本案经审判委员会研究讨论决定，依据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第二百五十一条，第二百六十三条之规定，判决如下：
被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司于本判决生效之日起十日内一次性支付原告王条林人民币33万元。
本案受理费6250元，保全费1200元，由被告陇南辉腾昌忠药材有限责任公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于甘肃省陇南市中级人民法院。
审 判 长 张武寿
代理审判员 苟雅宁
人民陪审员 陈海珍
二〇一四年四月十五日
书 记 员 沈民洁