宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民 事 判 决 书（2016）宁0104民初4617号原告：哈志宁，男，1977年4月3日出生，回族，个体，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。委托诉讼代理人：王海涛，宁夏颢振德律师事务所律师。被告：宁夏第五建筑公司工业分公司，住所地宁夏回族自治区银川市西夏区怀远西路109号。负责人：连勃超，该分公司经理。委托诉讼代理人：刘德金，男，该公司工作人员。被告：宁夏第五建筑公司，住所地宁夏回族自治区银川市西夏区黄河西路育林巷建工大厦15层。法定代表人：徐波，该公司总经理。委托诉讼代理人：安杰，女，该公司工作人员。原告哈志宁与被告宁夏第五建筑公司工业分公司（以下简称宁夏五建工业分公司）、宁夏第五建筑公司（以下简称宁夏五建公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年5月30日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告哈志宁及其委托诉讼代理人王海涛、被告宁夏五建工业分公司的委托代诉讼理人刘德金、被告宁夏五建公司的委托诉讼代理人安杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。哈志宁向本院提出诉讼请求：1、二被告连带支付原告工程款144566元、利息25756元（按照年利率6%的标准自2013年6月5日计算至2016年5月24日）；2、本案的诉讼费由二被告承担。事实和理由：被告宁夏五建公司系位于银川市兴庆区航天嘉苑住宅小区工程的总承包方，被告宁夏五建工业分公司为该工程的实际施工单位。2012年4月，宁夏五建工业分公司与原告签订协议书四份,约定将上述工程中营业自用房和地下车库的土方开挖、拉运、回填、平整及碾压分项工程分包给原告施工。2013年6月5日，原告与宁夏五建工业分公司最后一笔工程款结算完毕，该公司确认欠付原告工程款1161566元。但结算单出具后，宁夏五建工业分公司仅支付原告工程款1017000元，尚欠144566元至今未予支付，因宁夏五建工业分公司并无独立法人资格，宁夏五建公司为宁夏五建工业分公司的母公司，依法应当承担民事责任。宁夏五建工业分公司、宁夏五建公司辩称，原告诉请的欠付工程款数额不属实。原告所施工工程的总工程款为1161566元，被告已支付工程款1087000元，下欠工程款应为74566元；此外，根据协议书的约定，被告并不存在逾期付款的情形，故不应承担逾期付款利息。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据,本院予以确认并在卷佐证，现原、被告无异议的事实如下：被告宁夏五建公司系银川市兴庆区航天嘉苑住宅小区工程的总承包方，被告宁夏五建工业分公司系该工程的实际施工单位。2012年4月24日、2012年9月28日、2012年10月1日，宁夏五建工业分公司分别与原告签订协议书四份,约定宁夏五建工业分公司将银川市兴庆区航天嘉苑住宅小区地下车库工程中基础土方开挖、拉运、平整、回填和碾压工程，室外附属工程土方开挖与回填（下水管、围墙、路基等）土方开挖、天然级配砂石回填（压实计）分包给原告施工，施工期间按照月实际完工的80%支付进度款，余款待工程全部竣工经验收合格并结算后，一个月内付至95%，预留5%保修款，工程保修期为3年。2012年8月17日、2013年5月22日、2013年5月27日、2013年6月5日，经哈志宁与宁夏五建工业分公司副经理ＸＸＸ六次结算，确认原告所施工的全部工程量为1161566元。2013年9月16日，银川市兴庆区航天嘉苑住宅小区工程经验收合格。经原、被告双方核算，自2012年4月至2014年12月期间，原告哈志宁共计收到的工程款1087000元。对于有争议的证据及事实，本院认定如下：原告哈志宁认为其所施工工程最后一笔工程款的结算时间为2013年6月5日，故被告宁夏五建工业分公司、宁夏五建公司应当自2013年6月5日起按照年利率6%支付利息至2016年5月24日止。被告宁夏五建工业分公司、宁夏五建公司认为，按照协议书的约定：施工期间按照月实际完工的80%支付进度款，余款待工程全部竣工经验收合格并结算后，一个月内付至95%，预留5%保修款，工程保修期为3年，涉案工程于2013年9月16日经验收合格，哈志宁所施工的工程的质保期限应当至2016年9月15日，故五建工业分公司、五建公司并未拖欠哈志宁工程款，哈志宁无权主张逾期付款利息。本院认为，被告宁夏五建工业分公司与原告哈志宁签订的《协议书》四份，将位于位于银川市兴庆区航天嘉苑住宅小区工程中基础土方开挖、拉运、平整、回填和碾压工程，室外附属工程土方开挖与回填（下水管、围墙、路基等）土方开挖、天然级配砂石回填（压实计）分包给原告哈志宁施工。因原告哈志宁并无相应建设工程施工资质，故被告五建工业分公司与原告签订的四份《协议书》均为无效协议。现原告哈志宁已完成全部施工义务并经被告宁夏五建工业分公司验收决算，故就原告哈志宁已完成的工程量，被告宁夏五建工业分公司应支付相应的工程款。因原、被告均认可原告所施工的工程总量为1161566元，已付工程款数额为1087000元，而根据协议书的约定，原告所施工工程的质保金为58078.30元（1161566元×5%），故被告宁夏五建工业分公司尚欠原告的剩余工程款为16487.70元（1161566元-1087000元-58078.30元）。涉案工程于2013年9月16日经验收合格，被告宁夏五建工业分公司应当支付剩余工程款的最后期限为2013年10月15日，故被告宁夏五建工业分公司应当按照中国人民银行同期同类贷款基准利率6.15%支付16487.70元工程款自2013年10月16日起至2016年5月24日止的利息2644.85元。原告哈志宁所施工工程的质保期限为3年，即自2013年9月16日起至2016年9月15日止，现质保期限已经届满，被告宁夏五建工业分公司应当支付哈志宁质保金58078.30元。综上所述，原告依据结算书主张下剩工程款实际包含剩余工程款16487.70元和质保金58078.30元两部分。对于剩余工程款16487.70元，被告五建工业分公司已经构成逾期付款，应当向原告支付逾期付款利息2644.85元。原告哈志宁所施工的工程质保期限于2016年9月15日届满，涉案工程的质保金58078.30元被告五建工业分公司也应当支付。因被告宁夏五建工业分公司系被告宁夏五建公司设立的分支机构，并无独立的法人资格，故被告宁夏五建公司应当与被告宁夏五建工业分公司对所欠上述工程款、利息及质保金承担共同清偿责任。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院》第一条、第二条、第十八条规定，判决如下：被告宁夏第五建筑公司工业分公司、宁夏第五建筑公司于本判决生效之日起十日内支付原告哈志宁工程款16487.70元、利息2644.85元、质保金58078.30元，以上共计77210.85元。如果被告宁夏第五建筑公司工业分公司、宁夏第五建筑公司未按本判决指定的期间履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3707元，由原告哈志宁负担2027元，被告宁夏第五建筑公司工业分公司、宁夏第五建筑公司负担1680元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审 判 长  马 云审 判 员  张 慧代理审判员  龙文臣二〇一六年九月二十六日书 记 员  杨 媛附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第一百六十四条当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。