河南省郑州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫01民终231号
上诉人（原审被告、反诉原告）河南中州智能机械有限公司。
法定代表人康贵兴，总经理。
委托代理人肖道灵，河南仟问律师事务所律师。
委托代理人朱修岭，河南仟问律师事务所律师。
被上诉人（原审原告、反诉被告）河南亚星置业集团有限公司。法定代表人高国安，执行董事。
委托代理人李军红，法律顾问。
委托代理人王淑艳，员工。
上诉人河南中州智能机械有限公司（以下简称中州公司）因与被上诉人河南亚星置业集团有限公司（以下简称亚星公司）买卖合同纠纷一案，不服郑州市二七区人民法院（2015）二七民二初字第3145号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人中州公司的委托代理人朱修岭，被上诉人亚星公司的委托代理人李军红、王淑艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：2015年1月20日，中州公司、亚星公司签订《机械停车设备供货与安装工程》一份，约定中州公司向亚星公司供应并安装升降横移机械停车设备，合同暂定价款为6720000元，其中设备款4620000元，安装款2100000元，合同签订后7个工作日内亚星公司向中州公司支付合同暂定设备总价20%预付款，合同总工期90日历天，其中生产制造周期35日历天，安装调试工期45日历天，合同履行中，双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定交货日前15天以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。亚星公司不能在本合同规定的时间内支付合同价款时，应先期以书面告知中州公司，并征得中州公司同意，否则应支付违约金，违约金支付办法，违约金按同期银行贷款额计算利息，违约金总额不超过本合同总金额的百分之二十。中州公司不能按合同约定时间节点完成相关工作内容的，中州公司应先期书面告知亚星公司，并征得亚星公司同意，若未书面告知亚星公司或亚星公司未同意，则中州公司应向亚星公司支付违约金，违约金支付办法，每延误一天，违约金为迟延交货部分设备总款的万分之四，违约金总额最多不超过本合同总金额的百分之二十。中州公司应在合同签订后5个工作日内向亚星公司提交100000元履约保证金。合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章中州公司递交履约保证金后生效。2015年2月4日，王国强向亚星公司出具证明一份，内容是：按合同约定中州公司需交纳100000元履约保证金，该批履约保证金从第一批设备款中扣除。2015年3月2日，亚星公司向中州公司支付预付款824000元。2015年3月14日，中州公司向亚星公司发出联络函一份，主要内容是：双方签订的设备供货合同，中州公司无法按照原合同日期完成各项任务，最终总供货时间按照从收到预付款之日起110天内完成制作和安装工作。2015年3月18日，亚星公司向中州公司发出解除合同通知，认为中州公司对合同周期的重大调整系对合同条款的实质性改变导致该项目合同目的无法实现，要求解除上述合同，并要求中州公司退还亚星公司支付的款项，中州公司收到解除合同通知后，未向亚星公司退还款项，故亚星公司诉至法院，要求：1、确认亚星公司和中州公司于2015年1月20日签订的《兴华雅苑机械停车设备供货与安装工程》合同解除；2、中州公司返还亚星公司已支付的预付款824000元；并承担自合同解除之日起至实际退还之日的利息（暂计至2015年8月6日，即12155.7元）；3、中州公司向亚星公司支付违约金1344000元；4、案件受理费由中州公司承担。在本案审理过程中，中州公司提起反诉，要求：1、亚星公司支付违约金31957.3元，赔偿中州公司经济损失161400元。2、本案的本诉和反诉的诉讼费均用由亚星公司承担。
原审法院认为：依法成立的合同受法律保护。合同成立后，双方当事人应当按约定全面履行各自的义务。本案中，本案中，亚星公司要求确认双方于2015年1月20日签订的《机械停车设备供货与安装合同》解除，中州公司已经收到解除合同通知，且同意解除，应予以确认。合同解除后，亚星公司要求中州公司退还其已经支付的合同预付款824000元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自合同解除之日即2015年3月19日至判决确定的返还之日止的利息，具有事实及法律依据，予以支持。关于本案亚星公司、中州公司谁构成违约的问题，根据双方约定，中州公司应在合同签订5日内向亚星公司支付100000履约保证金，但中州公司未在合同约定的合同签订5日内将履约保证金交给亚星公司，已经构成了违约，导致亚星公司也未能在合同签订7日内将预付款支付中州公司，且根据中州公司的联络函，其明确表示在原合同约定的供货日期不能完成供货义务，综上，中州公司的行为构成违约，依照双方约定，中州公司违约金支付办法，每延误一天，违约金为迟延交货部分设备总款的万分之四，因设备总款为4620000元，故应以设备总款为基数，违约时间应自中州公司应供货时间即2015年3月5日至合同解除之日即2015年3月18日，共计14天，违约金为25872元，亚星公司要求超过该部分的请求，不予支持。因中州公司构成违约，其要求亚星公司支付违约金及损害赔偿金，于法无据，不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、解除亚星公司和中州公司于2015年1月20日签订的《机械停车设备供货与安装工程》。二、中州公司于判决生效之日十日内返还之日返还亚星公司支付的预付款824000元、违约金25872元及利息（利息按照中国人民银行同期贷款利率计算，时间自2015年3月19日至判决确定的返还之日止）。三、驳回亚星公司的其他诉讼请求。四、驳回中州公司的反诉请求。
中州公司不服原审判决，向本院上诉称：一、根据合同约定，中州公司应当在合同签订后5日内向亚星公司支付履约保证金10万元。亚星公司应在合同签订后7日内向中州公司支付预付款924000元。中州公司应当在2015年3月5日将设备到场。合同签订后5日内中州公司没有支付履约保证金10万元，7日内亚星公司也没有支付预付款924000元，2015年3月2日亚星公司支付预付款824000元，少支付100000万元，亚星公司违约。由于亚星公司延迟付款且金额不足，导致中州公司不能在约定的生产周期35日内将设备到场，2015年3月14日，中州公司以“联络函”的形式与亚星公司协商设备到场时间，同时积极进行加工设备，而亚星公司于2015年3月18日单方解除合同，为避免损失进一步扩大，中州公司不得不停止加工定做合同，同时要求亚星公司赔偿损失，引发本案诉讼。二、原审认定事实及适用法律错误。1、中州公司不具有任何过错且不构成违约，判令中州公司承担违约金没有依据。中州公司在“联络函”中只是要求迟延交货，而非不交货或不履行主要债务，亚星公司可以同意，也可以不同意，均不影响双方履行义务，“联络函”不会导致合同目的无法实现。而合同终止是亚星公司单方解除合同造成的，并非中州公司违约造成，判令中州公司承担违约金错误。2、亚星公司未在合同约定时间内支付预付款构成违约，一审法院对此事实认定错误，驳回中州公司的反诉请求错误。中州公司是否按时支付履约保证金与亚星公司是否应按时支付预付款没有因果关系，况且合同也没有约定中州公司不支付履约保证金应承担违约责任，中州公司也从未同意亚星公司从预付款中扣除履约保证金10万元，亚星公司直至2015年3月2日才支付824000元预付款，少支付100000元，逾期付款长达42天，显然违约，原审驳回中州公司反诉请求错误。3、亚星公司单方解除合同给中州公司造成巨大经济损失，其应承担赔偿责任。中州公司为履行合同，采购材料共计1231050元，由于亚星公司单方解除合同，造成中州公司所购材料成为废物，直接经济损失高达161400元，应由亚星公司赔偿。三、既然合同已经解除，亚星公司要求返还预付款，其也应退还中州公司增值税专用发票。综上所述，请求二审法院撤销原审判决第二项，改判中州公司不支付违约金及利息；撤销原审判决第四项，改判亚星公司支付违约金31957.3元，赔偿经济损失161400元；本案诉讼费用由亚星公司负担。
亚星公司答辩称：关于付款时间，是中州公司应先交纳保证金，由于其没有按时交纳保证金，才导致我方没有及时支付20%的预付款，我方希望加快进度，与中州公司商量我方继续支付预付款但是扣除10万元保证金，中州公司予以同意。后来中州公司又发函明确表示无法按照工期交付，且要求超过5天不罚款，我公司对中州公司不诚信的行为非常生气，又跟中州公司协调，但中州公司称不可能按期交付，所以解除合同根本原因就是因为中州公司不按时履行合同，发出解除合同通知后，中州公司也没有在合法期限内提出异议，所以中州公司应承担违约的法律后果。中州公司的反诉没有依据，原审驳回其反诉请求是合法合理的。综上所述，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
本院经审理查明事实与原审法院一致。
本院认为：本案系中州公司未按合同约定向亚星公司交纳10万元保证金，致使亚星公司也未能在合同约定期限内向中州公司支付预付款。中州公司又向亚星公司发出联络函，明确表示在合同约定的供货日期不能完成供货义务，导致亚星公司发出了解除合同的通知。因此，本案系中州公司违约，导致了双方合同解除，中州公司应当返还亚星公司预付款及承担相应的违约责任，同时其要求亚星公司支付违约金及赔偿损失，于法无据。综上所述，中州公司的上诉理由不能成立，本院不予支持，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，实体处理适当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费4588元，由河南中州智能机械有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 王 怡
审判员 马常有
审判员 闫天文
二〇一六年四月十九日
书记员 韩冬梅