河南省焦作市山阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫0811民初1500号
原告叶国春，住安徽省凤阳县。
原告时永明，住江苏省苏州市金阊区。
二原告共同委托诉讼代理人林纪芳、顾权，江苏信义诚律师事务所律师。
被告江苏广宇建设集团有限公司，住所地靖江市江平路230号。
法定代表人蔡永进，该公司董事长。
委托诉讼代理人季冬，江苏江豪律师事务所律师。
委托诉讼代理人薛春霞，江苏江豪（靖江）律师事务所律师。
原告叶国春、时永明与被告江苏广宇建设集团有限公司（以下简称江苏广宇公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年5月4日立案后，依法适用简易程序于2017年6月1日公开开庭进行了审理。原告时永明，二原告共同委托诉讼代理人林纪芳、顾权，被告江苏广宇公司的委托诉讼代理人薛春霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告叶国春、时永明向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告水电安装分包工程款3579660元，安全文明措施费598961元，二期工程停工损失费154845元，合计4333466元（详见明细）；并承担上述三项逾期付款的利息至付清为止。2.本案诉讼费、财产保全费由被告承担。事实和理由：2011年起，被告承建建业住宅集团焦作置业有限公司（以下简称建业住宅焦作公司）壹号城邦一、二期工程，并将一、二期工程中的水电工程分包给两原告施工。其后，两原告根据合同约定和被告要求进行施工，2014年12月30日，焦作壹号城邦一、二期工程全部竣工验收合格并交付。2015年6月26日，被告与建业住宅焦作公司对壹号城邦一、二期工程造价进行了结算。2015年8月18日，原、被告对原告分包的水电安装工程进行结算，确认原告的总工程款为24368032.12元（不含安全文明措施费、停工损失费等费用），但被告仅支付了原告部分工程款，尚欠原告工程款3579660元以及安全文明措施费、停工损失费等未能支付。原告据此提起法院。后二原告于2017年7月7日出具情况说明，明确被告应支付其二人的工程款应为2550660元（不含文明施工费、停工损失费）。
被告江苏广宇公司辩称，建业住宅焦作公司壹号城邦的一期二期工程由该公司承包，但具体承建由被告的苏州分公司负责，苏州分公司原来的负责人没有将此工程的情况对总公司进行交接，江苏广宇公司向其了解情况也未得回应，故江苏广宇公司对该工程是否竣工，水电工程又是否交由二原告施工无法确定。
根据原、被告的诉辩意见，本院归纳争议焦点为：1.原、被告之间是否存在建设工程合同关系；2.本案所涉工程是否经过竣工验收及结算，原告诉讼请求的数额是否有法律依据。
本院经审理认定事实如下：2016年1月18日，江苏广宇公司出具《同意直接支付款项证明》，该证明内容为：时永明（本案原告）负责分包施工江苏广宇公司总承包的焦作建业壹号城邦项目一、二期工程中水电工程施工。现该工程已完工，最终决算金额为24368032元（大写：贰仟肆佰叁拾陆万捌仟零叁拾贰元），截止2016年1月5日江苏广宇公司已支付对方工程款19158032元（大写：壹仟玖佰壹拾伍万捌仟零叁拾贰元）。按合同约定全额应支付对方5210000元（大写：伍佰贰拾壹万元整）。现经各方确认，该款项江苏广宇公司统一同意建业住宅焦作公司在应付江苏广宇公司的工程款中扣除，直接支付于时永明。江苏广宇公司保证在建业住宅焦作公司处有超出此笔付款金额的到期应收款项，除此如再出现的任何问题与江苏广宇公司无关。该证明由吴学良签字，加盖江苏广宇公司印章。2016年1月20日，时永明在该证明上签字捺印予以确认。
该证明出具后，被告江苏广宇公司分别于2016年2月5日、2016年12月1日、2017年2月3日向原告叶国春、时永明支付700000元、1510000元、450000元，共计支付工程款2660000元。
以上事实，由《同意直接支付款项证明》、《明细表》及原、被告的当庭陈述予以佐证。原告庭审时言其有关涉案工程的多项证据系从案外人建业住宅焦作公司复印得来，经本院庭后核实，对原告从建业住宅焦作公司复印的有关涉案工程的证据真实性予以认定。
另查明，2015年10月24日起，现行中国人民银行一年以内（含一年）贷款基准利率为：年利率4.35%。
本院认为，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。被告于2016年1月18日出具《同意直接支付款项证明》，同意建业住宅焦作公司直接向时永明支付剩余工程款5210000元（在应付江苏广宇公司的工程款中扣除），时永明签字捺印予以确认。因被告于2016年1月18日出具《同意直接支付款项证明》，应当将该日视为5210000元的债务到期日，被告委托第三方建业住宅焦作公司付款，第三方未及时付款，应当由被告承担逾期还款的责任，故原告要求被告支付剩余工程款及逾期付款利息的部分请求，理由部分正当，本院予以部分支持；但利息的计算应自2016年1月19日起按中国人民银行贷款基准利率即年利率4.35%，上浮50%{4.35%*（1+50%）=6.525%}计息，同时根据原告提交的《明细表》第4项利息的备注可得，原告将被告在出具《同意直接支付款项证明》之后支付的三次工程款直接抵扣了本金，而利息采用单独计算的方法，本院将参照原告抵扣本金、单独计算利息的方法来进行具体计算；工程款及利息具体计算如下：①自2016年1月19日至2016年2月5日，共18天，计利息为16997.63元（6.525%*5210000/12*0.6），被告于2016年2月5日支付原告700000元，直接抵扣工程款本金700000元，即剩余工程款为4510000元；②自2016年2月6日至2016年12月1日，共9个月又26天，计利息为242043.24元（6.525%*4510000/12*9.87），原告于2016年12月1日支付原告1510000元，直接抵扣工程款本金1510000元，即剩余工程款为3000000元；③自2016年12月2日至2017年2月3日，共2个月零2天，计利息为33766.88元（6.525%*3000000/12*2.07），被告于2017年2月3日支付原告450000元，直接抵扣工程款本金450000元，即剩余工程款为2550000元；④综上，被告剩余工程款2550000元及利息（利息分两部分计算：第一部分，自2016年1月19日至2017年2月3日的利息为16997.63+242043.24+33766.88即292807.75元；第二部分，以2550000元为基数，自2017年2月4日起按中国人民银行贷款基准利率即年利率4.35%，上浮50%计算至实际还款之日止）未支付。原告要求被告支付安全文明措施费598961元和二期工程停工损失费154845元，因原告提交的证据不能证明被告应当支付上述款项，应承担举证不能的不利后果，故该项请求因证据不足，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：
一、被告江苏广宇建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告叶国春、时永明工程款2550000元及利息（利息分两部分计算：第一部分，自2016年1月19日至2017年2月3日的利息为292807.75元；第二部分，以2550000元为基数，自2017年2月4日起按中国人民银行贷款基准利率即年利率4.35%，上浮50%计算至实际还款之日止）；
二、驳回原告叶国春、时永明的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费41468元，减半收取20734元，由被告江苏广宇建设集团有限公司负担18272元,由原告叶国春、时永明负担2462元；保全费5000元，由被告江苏广宇建设集团有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省焦作市中级人民法院。
代理审判员 张家辉
二〇一七年七月十三日
书 记 员 王敏齐