山东省日照经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）日开商初字第230号
原告：日照至善电梯服务有限公司。住所地：日照市东港区河山镇工业园。
法定代表人：王纪善，经理。
委托代理人：于加淑，男。
被告：日照荣泰电梯销售有限公司。住所地：日照市烟台路老行政服务大厅****室。
法定代表人：秦绪霞，总经理。
委托代理人：孙正术，男。
原告日照至善电梯服务有限公司与被告日照荣泰电梯销售有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告日照至善电梯服务有限公司的委托代理人于加淑，被告日照荣泰电梯销售有限公司的委托代理人孙正术到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告日照至善电梯服务有限公司诉称，2013年8月，原、被告签订电梯买卖安装合同，约定原告向被告销售并安装电梯一部，用户单位为日照东森国际物流有限公司，电梯为无机房观光电梯，总价款为148900元。合同生效后，原告于2013年12月安装调试完毕，于2014年1月检验完毕，被告付款125000元，余款23900元未付。被告的行为已严重违约。要求判令被告偿还电梯款23900元并承担相应的逾期付款违约金。审理过程中，原告又明确其诉讼请求为要求被告支付电梯款16455元，要求被告于2015年3月之前支付合同保证金7445元并承担付款付款违约金。
被告日照荣泰电梯销售有限公司辩称，对原告诉讼数额不予认可，原告没有给付被告发票，还有5%的保证金不到付款时间；被告付给原告货款后，原告一直没有给被告发货，给原告造成损失，原告应赔偿被告损失24000元；原告必须给被告提供148900元的发票，必须将钢化玻璃安装好，必须按合同约定进行电梯的维修保养。
经审理查明，被告（合同甲方）向原告（合同乙方）购买电梯一台并由原告安装，双方于2013年8月22日签订“电梯买卖安装合同”，约定：产品名称为无机房观光电梯、设备单价每台1239**万元、安装调试费每名15000元、运输费每台50**元、检测费每台50**元、总价148900元（税前价）；交货日期为包括土建，到厂家见货付款，三日内到货；安装日期为包括土建，60日内；交货地点为太原路东森国际；乙方在交货时应向甲方提供产品质量合格证明、安装及使用维修说明等，并由国家特种设备检验检测机构检测；货到工地，由乙方负责卸货并承担因此产生的各项费用；本合同产品的包装由乙方负责，费用由乙方支付；合同签订后乙方向甲方出具图纸，经甲方确认后三日内，甲方向乙方预付设备排产人民币15000元，设备安装前25日内，甲方向乙方预付设备人民币104120元；自乙方安装设备经国家特种设备安全监管部门验收合格后4日内，甲方向乙方地付合同金额15%，即人民币22335元件；甲方留合同总价款的5%，即人民币7445元作为质保金，自乙方安装电梯经特种设备安全监管部门验收合格之日起满一年内无质量事故，甲方在上述期满之日起10内向乙方无息支付该款项；乙方对所供电梯设备免费维修1年，终身维护，免费维修期从乙方安装的电梯设备经国家特种设备安全监管部门验收合格之日起计算，在免费维修期间，乙方承担电梯设备各项维修支出，免费维修期满后，乙方承担保修义务只收取材料成本费，电梯维护保养由甲、乙双方另行订立电梯维护保养合同；甲方逾期未付清全部款项的，电梯的所有权归乙方，乙方有权不交付电梯给甲方使用，并每逾期一日须向乙方支付违约金人民币500元；乙方所供电梯不符合本合同约定质量标准以及在安装完毕后产生质量事故，由此产生的各项法律责任均由乙方承担等。
该合同签订后，被告分别于2013年9月22日向原告付款20000元，于2013年10月28日付款95000元，于2013年12月3日付款10000元。2013年12月3日原告开始为被告安装电梯，于2014年1月26日安装完毕。2014年2月9日，原告所安装电梯经山东省特种设备检验研究院日照分院检验合格，并出具检验报告。
另查明，2013年12月3日，被告向原告付款10000元时，由原告工作人员庄须恩向被告出具收到条，该收条中还标注有如下内容“动慢车、厅门不安、轿箱不拼2013.12月3号-12月10日”“后十日内验收”“如超期自愿按1000元处罚”。被告认可其中的“如超期自愿按1000元处罚”及“后十日内验收”系被告工作人员孙正术所书写。原告主张该收条中的“2013.12月3号-12月10日”系原告承诺的电梯开始安装时间，其中的“后十日内验收”系被告工作人员孙正术私自添加。
庭审中，被告主张原告于2013年11月15日向其交货，构成逾期交货的情形，其不仅不应向原告支付货款23900元，原告还应向被告支付违约金24000元，提交日期为2013年11月15日的产品发运单一份，证明原告逾期交货。原告对被告提交的产品发运单的真实性无异议，主张原告的交货时间和安装时间是根据被告的付款时间确定的，否认逾期交货。
上述事实，有双方当事人陈述，电梯买卖安装合同，检验报告，付款收据、收到条在案为证。
本院认为，原、被告间买卖及安装合同关系成立，且不违背法律规定，合法有效。被告虽抗辩原告应向其开具发票、支付违约金等，但未提出反诉，本院不予审理。根据合同约定，原告已向被告履行交付电梯及安装电梯的义务，且原告所供并负责安装的电梯已经双方约定的机构检验合格，根据合同约定，在有关检验部门验收合格后4日内，被告向原告的付款义务应履行至合同总价款的95%，即141455元，但被告实际付款125000元，尚有货款16455元未付，构成违约，应承担向原告支付剩余货款及逾期付款的违约责任。虽原、被告在合同中约定每逾期付款一日应向原告支付违约金500元，但根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款规定的“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”，该约定过高，调整为按逾期付款数额以中国人民银行同期贷款基准利率的四倍支付违约金。根据合同约定合同总价款的5%，即7445元系质保金，应在电梯验收合格之日起满一年内后的10日内，且无质量事故的情况下付清，现该7445元的质保证的付款条件尚未成就，原告无权要求被告支付该部分质保金。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十条、第一百六十一条之规定，判决如下：
一、被告日照荣泰电梯销售有限公司于本判决生效之日起五日内向原告日照至善电梯服务有限公司支付货款16455元。
二、被告日照荣泰电梯销售有限公司于本判决生效之日起五日内向原告日照至善电梯服务有限公司支付逾期付款违约金（按本金16455元，按中国人民银行同期贷款基准利率的四倍，自2014年2月14日计算至本判决确定的付款日）
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
三、驳回原告日照至善电梯服务有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费398元，由被告日照荣泰电梯销售有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省日照市中级人民法院。
审 判 长 吕咏梅
审 判 员 宗卓英
人民陪审员 庄 欣
二〇一四年十二月十日
书 记 员 丁 文
附：本判决适用的法律法规
《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十条买受人应当按照约定的地点支付价款。对支付地点没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在出卖人的营业地支付，但约定支付价款以交付标的物或者交付提取标的物单证为条件的，在交付标的物或者交付提取标的物单证的所在地支付。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。