安徽省淮北市杜集区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖0602民初667号
原告：淮北市大明混凝土有限公司，住所地安徽省淮北市濉溪县经济开发区白杨路。
法定代表人：张纳五，该公司经理。
委托代理人：余东旭，该公司员工。
委托诉讼代理人：胡峰，安徽亚星律师事务所律师。
被告：安徽岩土工程有限责任公司淮北分公司，住所地安徽省淮北市高岳路13号。统一社会信用代码340600000020639。
法定代表人：尉玉稳，该公司经理。
委托代理人：徐锋，该公司员工。
委托诉讼代理人：袁力学，安徽安方律师事务所律师。
被告：安徽岩土工程有限责任公司，住所地安徽省合肥市瑶海区长江东路115号。统一社会信用代码340000000021542。
法定代表人：倪晋贵，该公司经理。
被告：淮北市诚信房地产开发有限责任公司，住所地安徽省淮北市相山路北段友谊花园6楼205室。统一社会信用代码340600000004960。
法定代表人：王玲，该公司经理。
原告淮北市大明混凝土有限公司（以下简称大明公司）与被告安徽岩土工程有限责任公司淮北分公司（以下简称岩土淮北分公司）、安徽岩土工程有限责任公司（以下简称岩土公司）、淮北市诚信房地产开发有限责任公司（以下简称诚信房产公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年5月3日立案后，依法适用普通程序，于2016年6月6日公开开庭进行了审理。原告大明公司委托诉讼代理人余东旭及胡峰、被告岩土淮北分公司委托诉讼代理人徐锋及袁力学到庭参加诉讼。被告岩土公司、被告诚信房产公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
大明公司向本院提出诉讼请求：1、岩土淮北分公司、岩土公司支付大明公司混凝土款984219.5元并自2015年3月25日开始支付逾期付款的违约金至付清之日止［按照月息2%，暂计算至2016年2月25日为216528.29元（984219.5元×2%×11个月），之后继续计算至付清之日］，共计1200747.79元；2、诚信房产公司与岩土淮北分公司、岩土公司共同承担上述货款中90万元货款和234600元违约金（90万元×5.75%÷12个月×4×13.6个月，自2015年1月11日起按同期银行利率的4倍暂计算至2016年2月28日，之后继续计算至付清之日止）的给付义务；3、诉讼费用由岩土淮北分公司承担。诉讼过程中，大明公司变更第一项、第二项诉讼请求为：1、岩土淮北分公司、岩土公司支付大明公司混凝土款794219.5元并自2015年3月25日开始支付逾期付款的违约金至付清之日止［按照月息2%，暂计算至2016年2月25日为174828.29元（794219.5元×2%×11个月），之后继续计算至付清之日］，共计968947.79元；2、诚信房产公司与岩土淮北分公司、岩土公司共同承担上述货款和207026.55元违约金（90万元×5.75%÷12个月×4×13.6个月，自2015年1月11日起按同期银行利率的4倍暂计算至2016年2月28日，之后继续计算至付清之日止）的给付义务。事实和理由：岩土淮北分公司因承建诚信房产公司开发的烈山区吴山口旧房改造二期工程购买大明公司的混凝土，双方于2014年2月26日签订《商品混凝土购销合同》，合同约定了混凝土强度等级、单价货款结算、支付方式及期限、违约责任等。岩土淮北分公司系岩土公司的分公司。2014年12月31日，诚信房产公司（建设单位）、岩土淮北分公司（施工单位）、大明公司（供料单位）三方签订《补充协议》，约定建设单位在2015年1月10日前确保支付给大明公司混凝土款50万元，2015年2月10日之前支付给大明公司混凝土款40万元，如诚信房产公司不按上述时间节点支付，所欠款项诚信房产公司承担4倍的银行利息。2014年3月3日至2015年1月15日，大明公司为岩土淮北分公司供应混凝土5273方，总砼款1479670元。为维护自身合法权益，诉至法院请求判令：
岩土淮北分公司辩称：1、根据双方签订的合同约定，争议的解决方式应为仲裁；2、2014年12月31日，诚信房产公司、大明公司与我公司签订协议后，双方债务已转移，余款应由诚信房产公司承担，与我公司无关；3、我公司不了解诚信公司2014年12月31日后是否直接付给大明公司款项，从我公司结算来看，我公司还欠原告694219.10元。
岩土公司、诚信房产公司在举证期限内未提供书面答辩意见和证据材料。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据商品混凝土购销合同、用砼明细表、大明公司收款收据、三方补充协议、调价通知函、银行转账凭条、（2016）皖0604民初484号民事判决书等，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年2月26日，岩土淮北分公司（需方）、大明公司（供方）签订商品混凝土购销合同，约定：工程名称为烈山区吴山口旧房改造二期；购买分别C20、C25、C30强度等级的混凝土，单位依次为270元／m3、280元／m3、290元／m3；供货期限自2014年3月2日至全部桩基砼结束止；每三栋桩基完成结算总用砼款80%，以此类推，全部工程结束后一月内付清以上所欠砼款；如需方逾期支付货款，供方有权停止供货，需方应按照逾期支付的金额向供方每日支付2‰的违约金并结清货款等；对于合同在履行过程中发生的争议，如协商或调解不成的，双方列举了两种解决方式：（一）提交淮北仲裁委员会仲裁、（二）依法向人民法院起诉，但未明确选择解决的方式。2015年1月1日，大明公司向岩土淮北分公司、诚信房产公司发出调价通知函，自2015年1月1日起，混凝土每方增加10元。关于案涉混凝土的数量及款项问题，大明公司、岩土淮北分公司经对账后确认：2014年3月3日至2015年1月15日期间，案涉工程总用砼为5273方，总砼款为1479670元，目前已付685450.5元，尚欠794219.5元。
另查明，2014年12月31日，经建设单位（诚信房产公司）、施工单位（岩土淮北分公司）、供料单位（大明混凝土公司）三方协商，达成如下协议：1、截止到2014年底，诚信房产公司累计欠桩基款约300万元。桩基公司欠商品砼款130多万元。经2014年12月30日下午三方协商商定，由诚信房产公司在2015年1月10日前解决以上欠款，即：支付大明公司欠款的70%计90万元，支付桩基公司欠款的50%计80万元。三方签字盖章后生效，共同信守。2、诚信房产公司在2015年元月10日前，确保支付100万元，其中大明公司50万元，2015年2月10日前再支付70万元，其中大明公司40万元，如诚信公司不按以上时间节点来支付，大明公司将不再继续供料，由此产生的停工待料费用，由诚信房产公司承担，所欠款项诚信公司将承担同期银行贷款利息的四倍。3、该协议签署后，从2014年12月31日开始至2015年元月10日，大明公司正常送料。上述协议中“其中大明公司50万、其中大明公司40万”两处系手写添加，王长义签名。落款建设单位处加盖诚信房产公司印章、詹秀德签名，施工单位处加盖岩土淮北分公司印章、王长义签名，供料单位处加盖大明公司印章、郭卫东签名。庭审中，岩土淮北分公司认可王长义系该公司经理。
再查明，2016年3月29日，安徽省淮北市烈山区人民法院（以下简称烈山法院）立案受理岩土淮北分公司与诚信房产公司建设工程施工合同纠纷一案。烈山法院认为，依据岩土淮北分公司、诚信公司签字确认的1、2、3、18、19、20号楼及8、11、12、13、14、15号楼及变更补桩工程量结算单，可确认合同总价款为6782022.81元，诚信公司已经支付4462635元，尚欠2319387.81元应予支付。同年5月12日，烈山法院依法判令诚信公司支付岩土淮北分公司工程款2319387元。目前该判决已生效。对于在上述三方补充协议中商定由诚信房产公司代岩土淮北分公司支付大明公司的欠款90万元，岩土淮北分公司在起诉诚信房产公司时未予扣除。
本院认为：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。案涉合同列举了两种解决方式，一为提交淮北仲裁委员会仲裁，二为依法向人民法院起诉，该约定应无效。岩土淮北分公司辩称双方争议的解决方式应为仲裁，于法无据，本院不予采纳。关于诚信房产公司应否承担还款责任的问题。本案中，大明公司、岩土淮北分公司、诚信房产公司虽已签订三方协议，约定由诚信房产公司支付大明公司商品砼款90万元，但该协议签订后，三方并未实际履行，依然是由岩土淮北分公司继续支付欠付大明公司的商品砼款项，且岩土淮北分公司在烈山法院提起与诚信房产公司建设工程施工合同纠纷一案时，也未对三方约定的款项予以扣除，综合本案案情及合同履行的实际情况，对于大明公司要求诚信房产公司承担连带还款责任的诉讼请求，本院不予支持。岩土淮北分公司辩称三方签订补充协议后，其与诚信房产公司之间的债务已转移，余款应由诚信房产公司承担的辩由，于法无据，本院不予采纳。
大明公司、岩土淮北分公司之间签订的商品混凝土购销合同合同系双方真实意思表示，不违反法律、法规禁止性规定，应为有效合同。双方均应全面履行各自的义务。大明公司如约运送混凝土至案涉工程处，岩土淮北分公司理应履行及时支付货款的义务。岩土淮北分公司、大明公司已确认案涉合同总用砼为5273方、总砼款为1479670元，扣除已支付的685450.5元，岩土淮北分公司尚欠大明公司货款794219.5元，本院依法确认。大明公司要求岩土淮北分公司按中国人民银行同期贷款利率的4倍计算违约金的请求过高，根据本案案情，本院酌定按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算，逾期付款违约金为57183.81元（以794219.5元为基数，在中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率水平上加收50%，自2015年3月25日起计算至2016年2月25日止，之后继续计算至实际付清之日止）。岩土淮北分公司无独立法人资格，不能够独立承担民事责任，其民事责任由岩土公司承担，岩土淮北分公司经依法登记领取营业执照，虽不具有法人资格，但具有相对独立的组织机构及管理经营的财产，其作为买卖合同的当事人及实际履行者，亦应承担民事责任。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第十条、第四十四条、第六十条、第一百零九条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：
一、被告安徽岩土工程有限责任公司、安徽岩土工程有限责任公司淮北分公司于本判决生效之日起十五日内支付原告淮北市大明混凝土有限公司货款794219.5元，逾期付款违约金57183.81，共计851403.31元，并自2016年2月26日起，在中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率水平上加收50%，继续计算逾期付款违约金至实际付清之日止；
二、驳回原告淮北市大明混凝土有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费13811元，由原告淮北市大明混凝土有限公司负担2067元，被告安徽岩土工程有限责任公司、安徽岩土工程有限责任公司淮北分公司负担11744元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮北市中级人民法院。
审 判 长 谢晓宾
审 判 员 安 静
人民陪审员 张言秀
二〇一六年十月十一日
书 记 员 王素琴
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第十条当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。
法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
《中华人民共和国公司法》
第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。
公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。