新疆维吾尔自治区尉犁县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）尉民初字第49号
原告鞠五辉，男，汉族，重庆市巫山县人，工人。
原告李应，男，汉族，四川省南充市人，工人。
原告庞仕品，男，汉族。
原告陈方元，男，汉族重庆市巫山县人，工人，现住重庆市巫山县大昌镇公平村*组*号。
原告黄一应，男，汉族，重庆市巫山县人，工人。
原告黄先友，男，汉族，重庆市巫山县人，工人。
原告袁李，男，汉族，重庆市巫山县人，工人。
原告曾晓凤，女，汉族，四川南充市人，工人。
原告李基元，女，汉族，重庆市开县人，工人。
原告罗显权，女，汉族，重庆市开县人，工人。
原告王福彬，男，汉族，重庆市开县人，工人。
原告刘绍才，男，汉族，重庆市开县人，工人。
原告牛红星，男，汉族，四川南充市人，工人。
原告吴建明，男，汉族，四川南充市人，工人。
原告杨亚琼，女，汉族，四川南充市人，工人。
原告王福吉，男，汉族，重庆市开县人，工人。
原告崔红明，男，汉族，甘肃省卓尼县人，工人。
原告雷中书，男，汉族，四川省遂宁市人，工人。
原告赵发康，男，汉族，四川省古蔺县人，工人。
原告刘林，男，汉族，四川省蓬溪县人，工人。
原告冯仁忠，男，汉族，四川南充市人，工人。
原告何琼，女，汉族，四川省蓬溪县人，工人。
原告黄万荣，男，汉族，四川省资中县人，工人。
原告肖庆富，男，汉族，四川省射洪县人，工人。
原告刘本宣，男，汉族，四川省资阳市人，工人。
原告李向东，男，汉族，四川省射洪县人，工人。
原告陈远积，男，汉族，四川省资阳市人，工人。
原告胡洪，男，汉族，四川省阆中市人，工人。
原告何云兰，女，汉族，四川省大英县人，工人。
原告曹太文，男，汉族，四川省大英县人，工人。
原告唐琼，女，汉族，四川省大英县人，工人。
原告刘有福，男，汉族，四川省南充市人，工人。
原告周正雨，男，汉族，四川省仪陇县人，工人。
原告赵胜友，男，汉族，四川省西充县人，工人。
原告彭素珍，女，汉族，四川省西充县人，工人。
原告郭清德，男，汉族，四川省蓬溪县人，工人。
原告曹礼会，女，汉族，四川省仪陇县人，工人。
原告赵芳，女，汉族，四川省古蔺县人，工人。
原告何开军，男，汉族，四川省盐亭县人，工人。
原告陈翠萍，女，汉族，四川省双流县人，工人。
原告梁洪根，男，汉族，四川省双流县人，工人。
原告杨玉午，女，汉族，四川省遂宁市人，工人。
原告蒋云华，男，汉族，四川省遂宁市人，工人。
原告梁玉春，女，汉族，四川省遂宁市人，工人。
原告张建军，男，汉族，四川省遂宁市人，工人。
原告蒋水平，男，汉族，四川省遂宁市人。
原告李兰珍，女，汉族，四川省遂宁市人，工人。
原告蒋仕兵，男，汉族，四川省遂宁市人，工人。
原告蒋围，女，汉族，四川省遂宁市人，工人。
原告何开勇，男，汉族，四川省南充市人，工人。
原告舒丹，男，汉族，四川省岳池县人，工人。
原告陈强，男，汉族，四川省蓬溪县人，工人。
原告向波，男，汉，族，重庆市开县人，工人。
原告刘伦建，男，汉族，四川省什邡市人，工人。
原告刘伦全，男，汉族，四川省什邡市人，工人。
原告杨光，男，汉族，四川省岳池县人，工人。
原告刘伦红，男，汉族，四川省什邡市人，工人。
原告彭建华，男，汉族，四川省大英县人，工人。
原告胡秀群，女，汉族，四川省大英县人，工人。
原告张耀前，男，汉族，江苏省滋阳县人，工人。
原告胡光志，男，汉族，四川省资阳市人，工人。
原告刘凡元，男，汉族，四川省西充市人，工人。
原告何明尧，男，汉族，四川省大英县人，工人。
原告郑汝由，男，汉族，四川省西充市人，工人。
原告任治文，男，汉族，甘肃省武威市人，工人。
原告雷顺安，男，汉族，四川省内江市人，工人。
原告刘振华，男，汉族，河南省兰考县人，工人。
原告李华，男，汉族，河南省兰考县人，工人。
原告王合聚，男，汉族，河南省民权县人，工人。
原告陈英军，男，汉族，四川省内江市人，工人。
原告周世能，男，汉族，四川省内江市人，工人。
原告付伟，男，汉族，四川省内江市人，工人。
原告陈道雨，女，汉族，四川省沐川县人，工人。
原告张永发，男，汉族，四川省沐川县人，工人。
原告李尚宽，男，汉族，重庆市綦江县人，工人。
原告牛小晏，男，汉族，新疆和静县人，工人。
原告袁曙光，男，汉族，新疆和静县人，工人。
原告穆春秀，男，汉族，贵州省习水县人，工人。
原告朱良平，男，汉族，四川省通江县人，工人。
原告秦秀琼，女，汉族，乌鲁木齐市人，工人。
原告何万芬，女，汉族，四川省南充市人，工人。
原告袁桃，男，汉族，贵州省赤水市人，工人。
原告范卫忠，男，汉族，工人，陕西省洋县人。
原告尹光兰，女，汉族，新疆和静县人，工人。
诉讼代表人鞠五辉，男，汉族，重庆市巫山县人，工人。
诉讼代表人李应，男，汉族，四川省南充市人，工人。
诉讼代表人庞仕品，男，汉族，四川省南充市人，工人。
诉讼代表人陈方元，男，汉族，重庆市巫山县人，工人。
被告新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司。
负责人：ＸＸＸ，该公司经理。
被告新疆神州海峰房地产开发有限公司。
法定代表人：李海军，该公司董事长。
共同委托代理人欧阳军良，男，汉族，陕西省凤翔县人，新疆神州海峰房地产开发有限公司总经理。
被告黄一学，男，汉族，重庆市巫山县人，工人。
原告鞠五辉、李应、陈方元、庞仕品等84人诉被告黄一学、新疆神州海峰房地产开发有限公司、新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司劳务合同纠纷一案，本院于2015年2月5日受理，依法适用简易程序，由代理审判员张新节独任审判，公开开庭进行了审理。原告的诉讼代表人李应，被告新疆神州海峰房地产开发有限公司、新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司的共同委托代理人欧阳军良，被告黄一学到庭参加诉讼，原告的诉讼代表人庞仕品、陈方元、鞠五辉未到庭。本案现已审理终结。
原告李应等84人诉称：2012年8月1日被告人黄一学与新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司签订了建设工程承包合同书，位于尉犁县塔里木特色旅游商业街工程大包干给被告黄一学建设，工程造价每平方1200元，2012年11月30日竣工，由于被告新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司手续不齐全，资金不到位导致工程不能近期交工，工人窝工损失、租赁设备损失、管理人员工资损失，建材涨价的损失都非常巨大，被告新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司仅支付工程款2206298元，就再没支付过工程款，被告黄一学已垫支约300万元，再无能力垫支了，工程98%已完工，尚拖欠2800000元未付，由于被告新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司不支付工程款导致我们工人不能结帐回家。现工人急等着要帐回家，84名工人特委托4名诉讼代表多次向三被告催要拖延至今未果无奈诉至法院请求公正判决，请求人民法院依法支持原告的诉讼请求：1、请求法院依法判令新疆神州海峰房地产开发有限公司、新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司承担连带支付工人工资的义务，新疆神州海峰房地产开发有限公司立即偿还工人工资欠款1750000元。2、诉讼费由被告承担。
被告黄一学辩称：我欠原告他们工资是事实，金额1750000也没有异议，我现在就要求海峰公司把拖欠我的工程款给我，我才能支付工人工资。
被告新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司辩称：我并不认识原告，原告的所有民工都是黄一学自己雇佣的，我们公司只负责黄一学，对民工工资我们不承担任何责任。
被告新疆神州海峰房地产开发有限公司辩称：我并不认识原告，原告的所有民工都是黄一学自己雇佣的，我们公司只负责黄一学，对民工工资我们不承担任何责任。
原告李应等84人为支持其诉讼主张，当庭提供证据如下：
证据一、欠条一份。证明：被告黄一学欠原告1750000元工人工资的事实。被告黄一学质证意见：认可，无异议，欠款属实。被告新疆神州海峰房地产开发有限公司质证意见：作为黄一学的工资条，只要他认可，我们没有异议，他要认可，是他的事情，跟我们无关。黄一学只要能把工人工资这个条子法院也在看，跟立案时提交的欠条不符，我们不认可。黄一学要认可的话，他要能承担全部责任的话，他自行认可。被告新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司质证意见：作为黄一学的工资条，只要他认可，我们没有异议，他要认可，是他的事情，跟我们无关。黄一学只要能把工人工资这个条子法院也在看，跟立案时提交的欠条不符，我们不认可。黄一学要认可的话，他要能承担全部责任的话，他自行认可。
被告黄一学当庭未提供证据。
被告新疆神州海峰房地产开发有限公司当庭未提供证据证明其反驳主张。
被告新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司当庭未提供证据证明其反驳主张。
对原告出示的证据，本院予以确认。
经审理查明：2012年8月1日被告人黄一学与新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司签订了建设工程承包合同书，位于尉犁县塔里木特色旅游商业街商品房工程承包给被告黄一学建设，合同约定承包方式为包工包料，建筑面积以竣工后测绘为准，工程造价为1200元／㎡，该工程至今未竣工验收，被告黄一学为该工程实际承建方，雇佣工人进行施工，拖欠工人工资1750000元。
本院认为：被告新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司将工程发包给不具备资质的自然人即本案的被告黄一学，其雇佣本案原告进行施工，被告黄一学与本案原告之间系无效的劳动合同关系，由于本案原告已经实际提供了劳务，因此，本案的被告黄一学应当承担支付本案原告工资的法律责任。对于该劳动合同的无效，因发包方即本案的被告新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司也存在过错，故应与被告黄一学承担连带赔偿责任。被告新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司作为被告新疆神州海峰房地产开发有限公司依法设立的分支机构并领取了营业执照，应以其资产承担民事责任，不足部分应由被告新疆神州海峰房地产开发有限公司承担。
综上，依照《中华人民共和国劳动合同法》第三十条、第九十四条之规定，判决如下：
一、被告黄一学于本判决生效后15日内一次性支付原告鞠五辉、李应、陈方元、庞仕品等84人工资1750000元。
二、被告新疆神州海峰房地产开发有限公司、被告新疆神州海峰房地产开发有限公司尉犁县分公司承担连带赔偿责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
诉讼费20550元，减半收取10275元（缓交），由被告黄一学承担。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十五日内，向本院或直接向巴州中级人民法院提出上诉，书面上诉的应递交上诉状及副本五份。
代理审判员 张新节
二〇一五年二月二十五日
书 记 员 庞 龙