宁夏回族自治区贺兰县人民法院
p t ” > 民 事 判 决 书
（2017）宁0122民初5526号
原告：尹锡荣，男，汉族，1966年10月30日出生，重庆市垫江县人，初中文化，个体户，住重庆市垫江县。
原告：尹锡涛，男，汉族，1980年1月16日出生，重庆市垫江县人，初中文化，个体，住重庆市垫江县。
共同委托代理人：牟刚，宁夏颢振德律师事务所律师。
被告：宁夏万德实业有限公司，统一社会信用代码×××，住所地宁夏回族自治区大武口区长庆东街28幢701号。
法定代表人：杨学军，系该公司总经理。
委托代理人：张立科，男，汉族，1977年9月1日出生，身份证号码×××，高中文化，系宁夏万德实业有限公司副总经理，宁夏回族自治区石嘴山市人，住宁夏回族自治区大武口区。
被告：宁夏第六建筑工程有限公司，统一社会信用代码×××,住所地宁夏回族自治区大武口区建设东街。
法定代表人：闫春锁，系该公司总经理。
委托代理人：张红涛，宁夏宁正律师事务所律师。
被告：宁夏恒康制药科技有限公司，统一社会信用代码×××,住所地宁夏回族自治区贺兰县暖泉工业园区南一路南侧。
法定代表人：马绍华，系该公司总经理。
委托代理人：黄建军，宁夏剑平律师事务所律师。
原告尹锡荣、尹锡涛诉被告宁夏万德实业有限公司、宁夏第六建筑工程有限公司、宁夏恒康制药科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年10月17日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告尹锡荣及其原告尹锡荣、尹锡涛的共同委托代理人牟刚、被告宁夏万德实业有限公司委托代理人张立科、被告宁夏第六建筑工程有限公司委托代理人张红涛、被告宁夏恒康制药科技有限公司委托代理人黄建军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告尹锡荣、尹锡涛向本院提出诉讼请求：1、判令被告宁夏万德实业有限公司支付原告工程款2305265.2元，逾期付款利息182884元（以欠款本金2305265.2元为基础按照银行贷款年利率6%计算，自2016年6月28日至2017年10月17日止利息为182884元，并要求利息支付至被告实际付款之日），以上共计2488149.2元；2、判令被告宁夏第六建筑工程有限公司、宁夏恒康制药科技有限公司对上述款项承担连带清偿责任；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2015年4月，被告宁夏万德实业有限公司挂靠宁夏第六建筑工程有限公司承建被告宁夏恒康制药科技有限公司办公楼工程。2015年5月10日，原告与被告宁夏万德实业有限公司签订《建筑施工合同》一份，约定由原告整体承包宁夏恒康制药科技有限公司办公楼工程除装修外施工图纸范围内的土建工程，给排水工程、水暖电工程、电气安装工程。此后，双方签订补充协议一份，对涉案工程的工期，付款方式及逾期竣工结算损失如何赔偿进行了约定。合同签订后，原告按照约定组织人员施工，2015年8月初主体竣工合格，但因被告宁夏恒康制药科技有限公司资金紧张迟迟不按照约定支付进度款，农民工工资无法发放，工程被迫停工，经银川市生物科技园（原暖泉工业园管委会）协调，被告宁夏恒康制药科技有限公司确认资金紧张无法继续施工，同意对已完工部分工程进行决算审定。2016年6月28日，经被告宁夏恒康制药科技有限公司与宁夏第六建筑工程有限公司对已完工部分进行结算审定，工程造价为6020765.2元，截至目前各被告尚欠原告工程款2305265.2元，原告多次向被告催要，被告均已各种理由拖延拒付。现原告诉至本院，请求判如所请。
被告宁夏万德实业有限公司辩称：被告万德实业公司与二原告签订的合同属实，万德实业公司与宁夏第六建筑工程有限公司是挂靠关系，万德实业公司从宁夏恒康制药科技有限公司拿来的工程款300万元是承兑汇票，直接交付了原告，后续又用酒给原告抵顶工程款75万元。
被告宁夏第六建筑工程有限公司辩称：工程是被告宁夏第六建筑工程有限公司承揽的，被告宁夏万德实业有限公司和原告的合同关系未解除，依据双方的约定，付款条件尚未成立，宁夏第六建筑工程有限公司与发包方的合同未实际履行，因为宁夏恒康制药科技有限公司所付的每一笔款都付给了宁夏万德实业有限公司，宁夏第六建筑工程有限公司不是原告所提供合同的相对方，被告宁夏第六建筑工程有限公司没有从发包方手里拿过一分钱，请求法庭驳回对宁夏第六建筑工程有限公司的诉讼请求。
被告宁夏恒康制药科技有限公司辩称：1、根据合同相对性原则，恒康制药公司未与原告签订任何合同，且恒康制药公司将涉案工程发包级有资质的施工单位进行施工，与原告没有任何关系，原告要求恒康制药公司对其主张的工程款承担连带责任，无客观事实及法律依据；2、根据《最高院人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第26条规定，发包人只在欠付工程款范围内对实际施工人承担责任，恒康制药公司将涉案工程发包给宁夏第六建筑工程有限公司，涉案工程审定所完成的工程款为602万元左右，恒康制药公司已将工程款支付完毕，再无付款的义务；3、根据发包方与建设单位所签订的合同，该工程系垫资形式，截至到现在，发包方通过各种形式，完全支付了所完成工程量的工程价款，根据上述规定，恒康制药公司没有承担支付工程款的法定义务，否则就造成恒康制药公司就同一个工程双重支付工程款的后果，综上所述，请驳回原告对恒康制药公司的各项诉求。
本院经审理认定事实如下：2015年4月9日，被告宁夏恒康制药科技有限公司将胍盐及肌酸项目办公楼发包给被告宁夏第六建筑工程有限公司，被告宁夏第六建筑工程有限公司将承建工程转包给被告宁夏万德实业有限公司施工。2015年5月8日，原告与被告宁夏万德实业有限公司签订《建筑施工合同》一份，约定被告宁夏万德实业有限公司将其承建的宁夏恒康制药科技有限公司胍盐及肌酸项目办公楼分包给原告施工，资金自筹，工程承包范围是：除装饰外施工图纸范围内的土建工程、给排水工程、水暖工程、电器安装工程，合同对工程款支付等做了明确约定，同日，双方签订《补充协议》一份，对工程工期、工程造价、逾期付款责任及违约责任达成补充协议。协议签订后，原告组织人员对涉案工程进行施工。2015年9月1日，被告宁夏恒康制药科技有限公司以承兑汇票方式支付被告宁夏第六建筑工程有限公司工程款100万元，被告宁夏第六建筑工程有限公司给被告宁夏恒康制药科技有限公司出具收据一份，被告宁夏第六建筑工程有限公司收到工程款承兑汇票后，将承兑汇票给付被告宁夏万德实业有限公司，被告宁夏万德实业有限公司将承兑汇票交付给原告，抵顶了工程款100万元。被告宁夏恒康制药科技有限公司与宁夏第六建筑工程有限公司共同委托宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司对宁夏恒康制药科技有限公司胍盐及肌酸项目办公楼已完成工程量进行结算审核，2016年6月28日，宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司作出结算审定签署表，并由被告宁夏恒康制药科技有限公司与宁夏第六建筑工程有限公司在结算审定签署表上签字盖章确认，原告实际完成工程量价值6020765.2元。被告宁夏恒康制药科技有限公司与宁夏第六建筑工程有限公司协商后，被告宁夏恒康制药科技有限公司于2016年3月29日、2016年8月20日、2017年2月10日三次以承兑汇票方式向宁夏万德实业有限公司支付工程款300万元。在工程建设过程中，因农民工工资发放不及时，农民工上访，2015年9月30日，被告宁夏恒康制药科技有限公司与被告宁夏第六建筑工程有限公司达成协议，由被告宁夏恒康制药科技有限公司给付农民工工资200万元，该款付至具体施工负责人尹锡荣名下账户，并由原告尹锡荣、尹锡涛在协议上签字确认。被告宁夏恒康制药科技有限公司在协议达成后实际支付农民工工资206万元。至原告起诉，被告宁夏恒康制药科技有限公司已支付工程款606万元，被告宁夏万德实业有限公司领取606万元工程款后支付原告工程款306万元。2016年7月11日，被告宁夏万德实业有限公司向原告出具结算单一份，载明：”现宁夏万德实业有限公司、宁夏第六建筑工程有限公司给予尹锡荣、尹锡涛工程款为6020765.2元，宁夏万德实业有限公司已支付3060000元，现下欠工程款2960765.2元”，其后，被告宁夏万德实业有限公司用价值655500元的酒顶抵工程款，下欠工程款2305265.2元。现原告诉至本院，请求判如所请。
另查明，被告宁夏恒康制药科技有限公司在原告起诉后，在工商登记机关变更公司名称为宁夏恒康科技有限公司。
本院认为，从事涉案胍盐及肌酸项目办公楼工程应当具备相关资质、技术及安全条件，被告宁夏第六建筑工程有限公司将需要资质、技术及安全条件的工程转包给没有资质的被告宁夏万德实业有限公司施工并接受其挂靠，被告宁夏万德实业有限公司又将涉案工程分包给无建筑施工企业资质的原告实际施工，被告宁夏第六建筑工程有限公司的转包行为无效、原告与被告宁夏万德实业有限公司签订的《建筑施工合同》属无效合同。现原告完成部分工程，且被告宁夏恒康科技有限公司与被告宁夏第六建筑工程有限公司共同委托宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司原告已完成工程量进行结算审核，并在结算审核签署表上盖章确认，并由被告宁夏万德实业有限公司向原告出具宁夏恒康科技有限公司胍盐及肌酸项目办公楼结算单，确定工程价款，该结算行为具备法律效力。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，被告宁夏万德实业有限公司应向原告支付工程款，截止原告起诉之日，被告宁夏万德实业有限公司下欠原告工程款2305265.2元，原告诉请被告宁夏万德实业有限公司支付原告工程款2305265.2元，本院予以支持；原告诉请被告宁夏万德实业有限公司支付逾期付款利息182884元，被告宁夏万德实业有限公司向原告出具的结算单是双方债权债务的证明凭证，结算单上未注明付款时间，故该项诉请本院不予支持；原告诉请宁夏第六建筑工程有限公司、宁夏恒康科技有限公司对上述款项承担连带清偿责任，被告宁夏第六建筑工程有限公司对外违法分包建筑工程，且接受被告宁夏万德实业有限公司挂靠，应当对欠付工程款承担连带给付责任；被告宁夏恒康科技有限公司作为涉案工程的发包方，涉案工程已完成工程量经结算审核为6020765.2元，被告宁夏恒康科技有限公司已于2015年9月1日向被告宁夏第六建筑工程有限公司支付工程款100万元，已向原告支付工程款206万元，先后三次向被告宁夏万德实业有限公司支付工程款共计300万元，以上支付工程款共计606万元，发包方付款已经超过完成的工程量价款，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定，被告宁夏恒康科技有限公司无需对上述欠款承担连带责任。
综上所述，原告诉请被告宁夏万德实业有限公司支付工程款2305265.2元及被告宁夏第六建筑工程有限公司承担连带清偿责任，本院认为事实清楚、证据确凿，于法有据，本院予以支持；其余诉请，于法无据，本院不予支持。被告宁夏万德实业有限公司与被告宁夏第六建筑工程有限公司是挂靠关系的辩解，本院予以采纳，对被告宁夏万德实业有限公司辩称以酒抵顶工程款75万元的辩解，因被告宁夏万德实业有限公司庭审中认可顶酒655500元，本院对以酒抵顶工程款655500元予以采纳。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条规定，判决如下：
一、被告宁夏万德实业有限公司给付原告尹锡荣、尹锡涛工程款2305265.2元，于本判决生效之日起十五日内付清；
二、被告宁夏第六建筑工程有限公司对被告宁夏万德实业有限公司欠款承担连带清偿责任；
三、驳回原告尹锡荣、尹锡涛的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费13353元，由被告宁夏万德实业有限公司、宁夏第六建筑工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或诉讼代表人的人数提交副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审判员张保生
二〇一七年十二月十八日
法官助理王荣富
书记员宋莉莉
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名
义的；
（三）建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
第九十一条人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：
(一)主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任;
(二)主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期分批履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。