重庆市江津区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）渝0116民初5677号
原告：重庆市江津区远能电力工程有限公司。住所地重庆市江津区几江街道办事处南郊路*号。统一社会信用代码915001167717553720。
法定代表人：王岗，经理。
委托诉讼代理人：刘朝阳，重庆津舟律师事务所律师，特别授权。
被告：重庆天彬房地产开发有限公司。住所地重庆市九龙坡区科园一路**号附***号。统一社会信用代码500901000118821
法定代表人：彭志天，董事长。
原告重庆市江津区远能电力工程有限公司与被告重庆天彬房地产开发有限公司建设工程分包合同纠纷一案，本院于2017年5月22日受理后，依法由审判员周思远独任审判，适用简易程序公开进行了审理。后因案情需要变更为普通程序，依法由审判员周思远担任审判长，与人民陪审员程惠、段廷芬组成合议庭，共同负责对案件的审判。于2017年10月17日公开开庭进行了审理。原告重庆市江津区远能电力工程有限公司的委托诉讼代理人刘朝阳到庭参加诉讼。被告重庆天彬房地产开发有限公司下落不明，经本院依法公告送达期满后，仍未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，现已审理终结。
原告重庆市江津区远能电力工程有限公司诉称：2012年11月3日，原告与被告重庆天彬房地产开发有限公司就江津区贾嗣镇天彬花园小区配电工程签订了《电力工程安装协议》。该协议约定工程造价为包干价99万元。付款方式为签订合同后支付总工程款的70%，在工程安装完工达到竣工验收合格通电条件支付总工程款的30%。2012年12月13日，被告向原告支付工程款25万元。事后，由于被告资金断裂导致天彬花园小区全面停工。2015年12月11日，重庆市江津区人民政府就天彬花园小区建设项目遗留问题处置召开了专题会议，并形成了专题会议纪要。2016年8月25日，原告根据区政府要求全部完成了天彬花园小区配电工程，经骏工验收合格后，原告已将资产设备移交给被告。现被告仍欠原告电力安装工程款74万元。请求人民法院判决被告：1、支付原告电力安装工程款74万元；2、赔偿逾期支付原告工程款74万元的资金占用损失（其中44.3万元从2012年11月4日起、29.7万元从2016年8月26日起计算，按同期人民银行贷款利率赔偿至款付清之日止）。
经审理查明：2012年11月3日，原告重庆市江津区远能电力工程有限公司（乙方）与被告重庆天彬房地产开发有限公司（甲方）签订《电力工程安装协议》约定：甲方自愿将工程名称为“江津区贾嗣镇天彬花园小区配电工程”的工程委托乙方承建，以甲方认可的设计和双方认可的预算为依据，预算以《2008年重庆市安装工程计价定额》为基准编制；主要内容，新立15米电杆1基、敷设10kv电缆线路长约0.222km、安装真空开关1台、高压隔离刀闸1组、新装箱变XBW
--400/12/0.4和XBW--
500/12/0.4各1台、接续部分敷设1kv电缆系列长约1.404km、桥架换钢索；工程造价，本工程合同包干价为人民币99万元；付款及结算方式：合同签订后支付总工程款的70%，在工程安装完工达到竣工验收合格通电条件支付总工程款的30%；承包方式包工包料；工程验收及移交，工程竣工后，由甲方向质量监督部门申请竣工验收，验收达到合格通电条件后，乙方与甲方进行工程设备材料移交，若甲方未在2日内履行签字手续，则认同乙方已向甲方移交；违约责任，甲乙双方任何一方违约，应按合同法中的有关条款协商解决。除上内容外，协议还就甲乙双方责任、材料供应与保管、技术资料提供、工程质量、工程保修、安全责任等进行了约定。合同签订后，被告于2012年12月13日向原告支付工程款25万元。2013年2月27日，原告组织人员进场施工。后被告因资金链断裂未按约定支付原告工程款，致使涉案工程于2013年3月15日停工。2014年12月25日，被告向原告出具了内容为“我司拖欠贵公司44.3万元的电力安装工程款，我司承诺于2016年12月31日前付清”的承诺书。承诺期满，被告未按承诺书载明的付款期限支付原告承诺书所载明的款项。2015年12月8日，重庆市江津区人民政府召开了贾嗣镇“山水*雅苑”建设项目遗留问题处置专题会议。该会议决定：“……由区经信委、区水务局分别负责协调贾嗣天然气和供电、自来水企业垫资承建该项目水、气主管网及用电设施……”。该专题会议召开后，原告组织人员于2016年6月23日进场继续施工，工程于2016年8月25日完工。完工当日，重庆市江津区供电有限责任公司出具了《受电工程竣工验收单》，验收总体结论为：合格。同日，原告将其施工完成的资产和设备移交与被告，并办理了资产设备移交手续。移交的资产和设备有：新立15m电杆1基、安装真空开关、高压计量箱各一台；新安装箱变XBW
--400/12/0.4和XBW--
500/12/0.4各一台；新敷设10kv电缆YJV22-10kv-3×35(35米)、YJV22-10kv-3×70(175米)、0.4kv电缆：YJV22-1kv-4×70+1×35(697米)、YJV22-1kv-4×25+1×16(84米)；新安装10kv电缆分支箱1台、高压避雷器3支、高压刀闸3支。至今被告未向原告支付剩余的电力安装工程款74万元，原告遂诉讼来院。
上述事实，有原告提供的《电力安装协议》、《中国工商银行收款凭证》、《承诺书》、《关于贾嗣镇“山水*雅苑”建设项目遗留问题处置专题会议纪要》、《交接报告试验单》、《竣工图》、《检查记录表》、《受电工程竣工验收单》、《资产设备移交清单》，庭审调查中当事人的陈述等证据相佐证。
本院认为，原告重庆市江津区远能电力工程有限公司与被告重庆天彬房地产开发有限公司签订的《电力安装协议》，是双方当事人的真实意思表示，与法无悖，协议合法有效。协议签订后，原告已将该电力安装工程施工完毕，并于2016年8月25日经竣工验收后交付被告。按《电力安装协议》约定，被告应在合同签订后支付总工程款的70%，在工程安装完工达到竣工验收合格通电条件后支付总工程款的30%，即被告应于2012年11月3日向原告支付工程价款69.3万元，于2016年8月25日支付29.7万元。至今被告仅于2012年12月13日向支付原告25万元，现原告请求被告支付尚欠的工程价款74万元，并请求被告从上述付款限期届满之次日起至款付清之日止，按中国人民银行同期贷款利率赔偿资金占用损失，本院予以支持。被告未到庭应诉，视为其放弃抗辩权。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款，第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、被告重庆天彬房地产开发有限公司在本判决生效后十日内支付原告重庆市江津区远能电力工程有限公司工程款74万元。
二、被告重庆天彬房地产开发有限公司在本判决生效后十日内赔偿所欠原告重庆市江津区远能电力工程有限公司工程款74万元的资金占用损失（其中的44.3万元，从2012年11月4日起计算，剩余的29.7万从2016年8月26日起计算，赔偿至款付清之日起，按同期人民银行贷款利率计算）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费11200元，由被告重庆天彬房地产开发有限公司负担，限被告在本判决生效后七日内向本院交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。
审 判 长 周思远
人民陪审员 程 惠
人民陪审员 段廷芬
二〇一七年十一月五日
书 记 员 周 寒