安徽省宿州市埇桥区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖1302民初4458号
�告：宿州市庆澳物资贸易有限公司,住所地宿州市经济技术开发区钢材大市场C栋58号，组织机构代码57176346-6。
法定代表人：林凤玲，该公司经理。
委托诉讼代理人：宋辉，安徽三联律师事务所律师。
被告:广泰建设集团有限公司，住所地浙江省泰顺县罗阳镇泰寿路9号，统一社会信用代码91330329739931698U。
法定代表人:曾仁佩，董事长。
委托诉讼代理人：金源，安徽拂晓律师事务所律师。
原告宿州市庆澳物资贸易有限公司（以下简称庆澳公司）与被告广泰建设集团有限公司（以下简称广泰公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年5月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告庆澳公司委托诉讼代理人宋辉、�告广泰公司委托诉讼代理人金源到庭参加诉讼。本案现已审理终结。在诉讼过程中，庆澳公司撤回对广泰公司宿州市分公司的起诉。广泰公司在答辩期内对管辖权提出异议，本院依法驳回其异议。广泰公司不服于2016年6月22日上诉，2016年7月6日撤回上诉。
庆澳公司向本院提出诉讼请求：1、依法判决被告支付原告钢材货款人民币2044977元及自合同约定付款之日起至还款之日止的利息约15万元和违约金5万元；2、本案所有诉讼费、保全等费用由被告承担。事实和理由：2014年1月5日，原告作为出卖人与被告宿州市分公司作为买受人签订了钢材购销合同。买受方以其向埇桥区劳动局150万元保证金作为担保，双方约定了交货地点为宿州市淮海南路广泰千亩苑项目部。供货时间自2014年1月10日至2015年7月31日；总用量约6000吨；具体以实际到货数量为准，合同同时还对品牌、质量，交货条款、买受方指定的材料员、货物的验收条款、计量方法、及钢材价格和结算方式作出了约定。双方还对付款方式作出了明确的约定，即卖方为买方垫资400吨钢材，而后供货时每200吨结算一次，买方必须在3日内支付货款，否则按该批材料款的3%向卖方支付违约金；前期卖方垫资的400吨钢材在买方工程主体封顶15日内，按照垫资材料款的总价款全部付清。合同签订后，原告积极履行合同中规定的义务，但被告却不按合同约定履行，延期支付钢材货款，被告承建的项目于2014年12月26日主体封顶，按合同约定被告应在主体封顶十五日内将所欠钢材款全部付清。2016年1月20日经双方财务核算被告尚欠原告钢材款2044977元，并为原告出具了债权债务确认书。但被告至今仍推诿、搪塞、拒不支付。
广泰公司辩称，被告与原告之�无钢材买卖合同关系，合同中宿州分公司专用章是虚假的。被告已经找王孝山询问并录像，王孝山回答是本人与原告签订的合同，王孝山手中的合同没有分公司的印章，王孝山说章是原告伪造的。被告已向公安机关报案，等待侦查结果出来，驳回原告对被告的起诉。
庆澳公司围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，广泰公司未提交证据。广泰公司对庆澳公司提交的证据均有异议。对有争议的证据和事实，本院认定如下：对庆澳公司提交的《钢材购销合同》、宿州市埇桥区劳动保障监察大队出具的150万元《收据》、送货接收单、债权债务确认书、照片、开庭审理时证人吴某、陈某、邱某出庭证言等来源真实合法、与待证事实有关联性，本院予以采信。虽然广泰公司向公安机关报案称宿州市分公司的印章是虚假�，但在法庭辩论终结前，广泰公司未提交公安机关立案的证据。因此，对广泰公司的抗辩，本院不予采信。
经审理认定事实如下：2014年1月5日，供货单位庆澳公司为甲方，需方单位宿州市广泰建筑公司千亩苑项目部为乙方，双方就千亩苑10万平方米所用钢材供应签订《钢材购销合同》。约定，乙方向埇桥区劳动局付款150万元作为保证金，乙方需提供乙方与埇桥区劳动局签订的协议及付款凭证作为担保。交货地点：宿州市淮海南路广泰千亩苑项目部。供货时间自2014年1月10日至2015年7月31日乙方向甲方订购建筑钢材，总用量约6000吨；乙方指定收料员为沈峰、李旭东。甲方自愿垫资前期乙方所用钢材400吨，按分批次实际到货的吨数每吨钢材每天加收3元（人民币）给甲方，作为甲方垫资的货款补偿，直至该批钢材款付清为止。在甲方前期供货垫资�400吨后，后续再供货结算时按每200吨结算一次，乙方必须在3天内将材料款支付给甲方，否则按该批材料款的3%向甲方支付违约金。前期甲方垫资的400吨钢材材料款的支付方式：乙方所建工程，主体结构同步封顶15日内，按照垫资材料款总价款全部付清。合同签订后，庆澳公司、广泰公司宿州市分公司分别在甲乙方处盖合同专用章，合同签订人亢荣明、王孝山在甲乙法定代表人处签名并按指印。合同签订后，应庆澳公司要求，王孝山给付盖有宿州市市埇桥区劳动保障监察大队印章的交款单位为广泰公司宿州市分公司价款150万元民工工资保证金《收据》原件作为《钢材购销合同》履约保证金。同时给付宿州市埇桥区劳动和社会保障局《农民工工资保障金缴讫证明》（存根）复印件作为担保附件。在宿州市钢材大市场从事运输的陈某、吴某出庭证实收庆澳公司雇佣向�州市淮海南路广泰千亩苑项目部送钢材。钢材到达工地后，由合同约定的材料员沈峰、李旭东签收。为此，庆澳公司提交由沈峰、李旭东签名的26张送货单予以证实。2016年1月20日，庆澳公司作为甲方、广泰公司宿州千亩苑项目部作为乙方，亢荣明代表甲方、王孝山代表乙方对钢材结算，结算后双方签订《债权债务确认书》，内容为：“2014年1月15日甲方与乙方就乙方承建的宿州千亩苑项目签订了钢材购销合同。甲方根据合同约定，已于2015年5月履行完义务。现经双方财务核算账目，确认乙方尚欠甲方钢材款2044977元。”
另从庆澳公司从宿州千亩苑项目部拍摄的照片中清楚显示，广泰公司承建宿州市经济开发区千亩苑保障性住房二期工程，施工单位为广泰公司宿州市分公司。广泰公司通讯录载明王孝山为项目三区经理。
开庭审理时，当本院询问广泰公司与王孝山之间的关系时，广泰公司回答：“没有合同关系”。同时，认为照片“能随时拍照与本案无关”。
本院认为，根据双方当事人诉辩，本案的争议焦点是，广泰公司与庆澳公司有无买卖合同关系。
广泰公司宿州市分公司及项目部系广泰公司设立的部门，根据公司法第二十四条的规定，其民事责任应当由广泰公司承担。至于《钢材购销合同》中广泰公司宿州市分公司合同专用章是否伪造的问题，在举证期限内广泰公司取得《钢材购销合同》复印件后，既未向本院申请对印章进行鉴定，也未声明印章系伪造。虽然广泰公司向公安机关报案，至今本院未收到公安机关立案的通知。对此抗辩，本院不予采信。即使合同未加盖宿州市分公司印章的，广泰公司也应承担民事责任。理由是�首先，广泰公司承建苏州市开发区千亩苑保障性住房二期工程，交由其设立的广泰公司宿州市分公司施工。从案涉合同形式上看，合同中需方单位填写的是“宿州市广泰建设公司千亩苑项目部”，王孝山在乙方法人代表处签名并摁指印。其次，从合同的内容上看，合同担保方处载明：“乙方向埇桥区劳动局付款150万元作为保证金，乙方需提供乙方与埇桥区劳动局签订的协议及付款凭证作为担保。”，交货地点为“宿州市淮海南路广泰千亩苑项目部”，“乙方指定收料人为沈峰、李旭东”。从合同履行来说，王孝山依合同约定向庆澳公司递交了盖有“宿州市埇桥区劳动保障监察大队”印章的150万元民工工资保证金《收据》及《农民工工资保障金缴讫证明》（存根）复印件作为履约保证金。庆澳公司依约向合同约定的地点送货，收货人也为合同中指定的收货人。庆澳�司拍摄的《广泰建设公司通讯录》中载明王孝山为项目三区经理，《施工单位工程联系单》载明“施工单位：千亩苑三区。三区负责人：王孝山”。《变更联系单》载明：“工程名称：宿州市经济开发区千亩苑保障性住房二期”，在施工单位意见处盖有“广泰建设集团有限公司宿州市分公司”的印章。而在《债权债务确认书》中，乙方也是以浙江广泰建设集团有限公司宿州千亩苑项目部的名义与庆澳公司之间对钢材款结算的。因此，作为善意的庆澳公司有理由相信王孝山的行为系广泰公司宿州市分公司的行为。广泰公司口头抗辩与王孝山“没有合同关系”及认为庆澳公司提交的照片“能随时拍照与本案无关”，违背了诚实信用原则，本院不予采信。同时，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。本案中，广泰公司反驳庆澳公司诉讼请求，未提交任何证据予以证明。
综上所述，案涉合同加盖广泰公司宿州市分公司的合同专用章，货物已送至广泰公司承建的工地。即使案涉合同无广泰公司宿州市分公司的印章，无论从合同的形式、内容还是合同的履行，包括担保的履行，能够体现出王孝山的行为构成表见代理的事实。因此，庆澳公司要求广泰公司给付钢材货款2044977元的诉讼请求，本院予以支持。关于庆澳公司主张给付利息15万元和违约金5万元的诉讼请求，双方在合同中约定“甲方自愿垫资前期乙方所用钢材400吨，按分批次实际到货的吨数每吨钢材每天加收3元（人民币）给甲方，作为甲方垫资的货款补偿，直至该批钢材款付清为止”，系对庆澳公司预先垫付货款的补偿，不违反法律和行政法规的强制性规�，本院予以支持。双方还约定，如不按期付款“按该批材料款的3%向卖方支付违约金”。由于上述两项约定过高，庆澳公司主动要求自《债权债务确认书》签字第二天起，按照年利率24%计算货款补偿款及逾期付款违约金，即2044977元×24%/年×半年=245397元，庆澳公司主张给付20万元，系其在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第六十三条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百六十一条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第三款规定，判决如下：
限被告广泰建设集团有限公司于本判决生效后20日内给付原告宿州市庆澳物资贸易有限公司钢材货款2044977元、补偿货款及逾期�款违约金20万元，合计2244977元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费24760元，减半收取12380元，财产保全申请费5000元，合计17380元，由被告广泰建设集团有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并提出副本一式6份，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。上诉人在递交上诉状之日起7日内，预交上诉案件受理费24760元。如银行汇款，收款人为：宿州市财政局，开户银行为：农行城中支行，账号为：12×××75-608。汇款时注明原审案号，写明×××上诉费，并将银行回执交付我院。逾期不交或未按规定办理减、免、缓手续的，将按自动撤回上诉处理。
审判员 何庆宏
二〇一六年八月八日
书记员 杨 波
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第四十九条行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
第六十三条执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。
第一百零七条当�人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国公司法》
第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。
公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。
《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。
买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。
买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。
买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。