上海市杨浦区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）杨民二（商）初字第556号
原告上海广电电气（集团）股份有限公司，住所地上海市奉贤区。
法定代表人赵淑文，董事长。
委托代理人常卫国，上海福欣中华律师事务所律师。
委托代理人蔡克，上海市龙襄律师事务所律师。
被告江苏金华厦电气有限公司上海分公司，营业场所地上海市杨浦区。
负责人许名华。
被告江苏雨龙电气成套有限公司，住所地江苏省扬中市。
法定代表人卞雨。
原告上海广电电气（集团）股份有限公司与被告江苏金华厦电气有限公司上海分公司（简称金华厦电气上海分公司）、被告江苏雨龙电气成套有限公司（简称雨龙电气公司）买卖合同纠纷一案，本院于2015年5月7日受理后，依法适用普通程序，于2015年9月18日公开开庭进行了审理。原告上海广电电气（集团）股份有限公司委托代理人蔡克到庭参加诉讼，被告金华厦电气上海分公司、被告雨龙电气公司经本院合法传唤无正当理由未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告上海广电电气（集团）股份有限公司诉称，被告金华厦电气上海分公司系被告雨龙电气公司的分支机构。2011年5月27日原告与被告金华厦电气上海分公司签订《印度电钢综合有限公司（EIL）年产220万吨钢项目96-47包母线槽技术协议书》，双方进行了技术交底。2011年5月30日，原告与被告金华厦电气上海分公司签订设备购货合同，价款为人民币（以下所涉币种均为人民币）2，976，208元。合同签订后原告按约将预付款892，862.40元支付给被告金华厦电气上海分公司。由于业主印度电钢公司的原因合同签订后一直未要求交货，2014年业主突然提出交货，由于时间紧迫，为此原告即书面通知被告要求其在2015年2月10日前交货，并要求被告给予明确回复，然被告却以双方未进行技术交底回复，对此原告认为被告的回复理由与事实不符。鉴于被告未在原告约定期限即2015年2月10日前履行交货义务，属违约。故原告起诉法院，要求：1、判令解除原告与被告金华厦电气上海分公司于2011年5月30日所签订的《设备供货合同》；2、判令被告雨龙电气公司退还原告已支付的预付款892，862.40元。
被告江苏金华厦电气有限公司上海分公司、被告江苏雨龙电气成套有限公司未应诉答辩。
经审理查明，被告雨龙电气公司原名称为江苏金华厦电气有限公司，于2014年5月6日更名为江苏雨龙电气成套有限公司，被告金华厦电气上海分公司系被告雨龙电气公司的分支机构。
2011年5月27日，原告作为买方，被告金华厦电气上海分公司作为卖方，双方签订《印度电钢综合有限公司（EIL）年产220万吨钢项目96-47包母线槽技术协议书》，对技术规格及要求、母线槽接口排规、供货范围等内容进行约定。
同年5月30日，原告作为买方，被告金华厦电气上海分公司作为卖方，双方签订《印度电钢总公司（EIL）年产220万吨钢项目0.415-0.66KV母线槽设备供货合同》，约定合同价款为2，976，208元，内容为，“上海广电电气（集团）股份有限公司与江苏金华厦电气有限公司上海分公司双方经友好协商，同意按下述条款和条件签订用于印度电钢总公司（EIL）年产220万吨钢项目（工程地点：印度察可汗德邦）的设备采购合同。……2.1供货及相关服务范围：卖方负责供货印度电钢总公司（EIL）年产220万吨钢项目工程96-47包母线槽设备～13套，卖方负责设备的完整性，具体供货范围及设备参数详见技术协议书（包括设计院图纸、确认函等）（附件一）。……2.4供货时间：合同生效技术确认（包括买方提供给卖方的生产图纸确认）后25日内具备发货条件，具体发货及到港时间以买方通知为准。……3.3付款方式：合同签订后，卖方向买方提交预付款保函（保函金额为合同价30%，格式见附件），买方审核确认后向卖方支付应支付合同价款的30%作为预付款。货物通过出厂联合验收和包装验收，完成包装后运抵指定港口指定位置，装船并满足3.1条的要求及卖方提供全额增值税发票后60天内，买方向卖方支付应支付合同总额的60%合同款。其余应支付总价的10%作为质量保证金，在合同货物质量保证期满后30日内按照本合同第14条款规定结算。……19.3如果卖方毫无理由地推延交货，将受到以下制裁：加收违约损失赔偿和／或终止合同。19.4卖方按照合同工期将设备制造完具备发货条件后，由于买方原因需要延迟交货，卖方应对买方货物进行妥善保管，不收取额外费用。……20.3如果终止合同，卖方应把买方在合同不同执行阶段支付给卖方的款项归还买方，包括补偿。……”
同年6月上旬，原告向被告金华厦电气上海分公司交付图纸。6月13日，被告金华厦电气上海分公司工作人员印赛虎在图纸上签字确认。
同年6月15日，原告向被告金华厦电气上海分公司支付预付款892，862.40元。
2015年1月16日，原告向被告雨龙电气公司发函，内容为，“根据合同要求，印度电钢总公司（EIL）年产220万吨钢项目低压母线槽现在需要贵公司交货，请尽快安排投产并于2015年2月10日送到我公司，请贵公司在生产完工后立即通知我公司，届时我们会派质检人员去贵公司验收，合格后方可包装，包装要求为出口包装，详见合同附件。”
同年1月19日，被告金华厦电气上海分公司回函，内容为，“来函已收悉！非常感谢贵公司多年来的大力支持！收到函件后我公司高度重视，为了诚信合作，我公司已组织落实生产前的各项准备工作。在产品正式生产前仍有几项工作需要明确和得到贵公司的大力支持！确保产品配套过程中一切顺利。首先、就印度电钢总公司（EIL）年产220万吨钢项目合同总额为297万多，此次要货部分的工段号不明确，我公司无法落实排产。请贵公司提供详细要货清单!第二、就该合同中的母线产品是否全部需要我司供货，请予书面明确！因为就此项目的所有铜排我公司于2011年6月份全部已订货，如果不是全部要求我司供货，将会涉及到已订货铜排的订货损失，该项目铜排总量为30T，铜排订金为2万元／吨，减去已提货10吨，合计损失40万元。如果部分供货，需要补此损失！第三、已生产并报废的母线产品损失明细分别为：铜排10T提货价格为7.14万元／吨，报废铜价为4万元／吨、外壳及辅助材料损失为2万元、设计、检验、制造费用损失为8.5万元。合计已生产母线损失为41.9万元，此项损失无论是生产全部还是部分，需在首批产品生产前打入我公司账户。第四、项目供货中断达3年半之久，期间我公司因受常州龙源港机事件影响，资金链受到严重影响！因此恳请贵公司除了支付上述损失外，再支付50万元的进度款，我公司再次表示感谢！”
同年1月20日，原告发函，内容为，“2015年1月16日我公司已发函要求贵公司于2015年2月10日前将设备交货给我公司，具体供货内容及数量按照2011年5月27日贵公司与我公司所签订的技术协议书第三条供货范围第1至7项以及17至18项所列设备。望贵公司收到本通知后在三个工作日内立即书面回复我公司，如不予回复或有异议的，视为贵公司单方终止《设备供货合同》，由此引起的一切损失及法律后果均由贵公司承担。”
同年1月28日，被告金华厦电气上海分公司回函回函，内容为，“关于就印度电钢总公司（EIL）年产220万吨钢项目合同履约一事，我公司于2015年1月19日给贵公司去函要求明确相关事项，贵公司至今未给予回复！导致合同履约工作受阻。本着急用户所急、诚信合作、确保项目现场通电运行工作顺利，我公司不得不再次给贵公司发函催促！！！请贵公司速给予回复！如因此而造成的一切损失我公司概不负责！由于贵公司的原因，导致合同长达三年半之久未能履约，我公司的损失已经形成。因此我公司将保留如贵公司无故终止合约或分流订单所形成的一切损失。”
同年1月30日，原告发函，内容为，“我公司于2015年1月20日发函要求贵公司于2015年2月10日前将设备交货给我公司（相关事项详见通知），由于时间紧迫等原因故要求贵公司收到通知后在三个工作日内立即书面回复我公司，如不予回复或有异议的，视为贵公司单方终止《设备供货合同》，我公司将另作安排。截止2015年1月28日之前，我公司从未收到过贵公司的任何回复，视为贵公司已单方终止合同，由此造成的法律后果应由贵公司承担。”该份函件通过快递寄送被告金华厦电气上海分公司处，快递单号为XXXXXXXXXXXX，据查，被告金华厦电气上海分公司于同年1月31日签收。
后，双方交涉未果。
审理中，原告陈述，2011年5月签订协议后，因上家未要求履行，故原告未向被告发出交货指令。2014年下半年，上家启动印度电钢项目，原告遂向被告发出指令，因时间紧迫，被告未按约发货，原告已向案外人采购母线槽设备，有关交易行为已经完成。
本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，原、被告之间的《印度电钢综合有限公司（EIL）年产220万吨钢项目96-47包母线槽技术协议书》、《印度电钢总公司（EIL）年产220万吨钢项目0.415-0.66KV母线槽设备供货合同》依法成立，双方均应按约履行。原告依约提供技术数据、图纸、支付预付款，并通知交货时间，被告应依约交付母线槽设备。现被告未按期交付设备，理应承担违约责任。关于解除合同一节，虽涉案合同有约定解除的条款，但实际履行中双方对合意解除没有明确的意思表示，本案中被告未按期交付设备致合同目的不能实现，且原告已向案外人采购母线槽设备，符合法定解除条件。关于被告函件中提出“要货部分的工段号不明确、已订铜排订货损失、已生产并报废的母线产品损失”等问题，因未到庭提供证据予以证明，且与合同中约定的“由于买方原因需要延迟交货，卖方应对买方货物进行妥善保管，不收取额外费用”条款内容不符，另其在2015年1月28日函件中表示保留向原告追诉的权利，故被告可另案主张。根据有关法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。综上，原告要求解除与被告金华厦电气上海分公司签订的系争合同和要求被告雨龙电气公司返还预付款的诉请，于法有据，应予支持。审理中，被告金华厦电气上海分公司、被告雨龙电气公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭，视为放弃抗辩等诉讼权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第九十七条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、原告上海广电电气（集团）股份有限公司与被告江苏金华厦电气有限公司上海分公司于2011年5月30日签订的《印度电钢总公司（EIL）年产220万吨钢项目0.415-0.66KV母线槽设备供货合同》自本判决生效之日起予以解除；
二、被告江苏雨龙电气成套有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告上海广电电气（集团）股份有限公司款项人民币892，862.40元。
当事人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费人民币12，728元，诉讼保全费人民币4，984元，公告费人民币860元，共计人民币18，572元，由被告江苏雨龙电气成套有限公司负担。此款，被告江苏雨龙电气成套有限公司应于本判决生效之日起七日内缴付本院。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审 判 长 陈 锐
审 判 员 何 敏
人民陪审员 曹 金 芳
二〇一五年九月二十四日
书 记 员 王笑怡黄惠慧
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
……
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
……
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
……
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
二、《中华人民共和国公司法》
第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。
……
三、《中华人民共和国民事诉讼法》
第九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。
……
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。