天津市河西区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）津0103民初9156号
原告（反诉被告）：杨晓峰，女，1973年6月17日出生，汉族。
委托诉讼代理人：张文勇（与杨晓峰系夫妻关系），男，1964年4月29日出生，汉族。
委托诉讼代理人：张利锋，广东维强（天津）律师事务所律师。
被告（反诉原告）：天津市河西区龙鼎丽轩木门经销部，住所地天津市河西区解放南路475号（居然之家珠江友谊店）DS59-1-2-086号，注册号120103600354659。
经营者：许艳刚，男，1987年10月30日出生�汉族。
委托诉讼代理人：李伟，天津宇平律师事务所律师。
被告：天津居然之家家居建材有限公司，住所地河西区解放南路475号，统一社会信用代码911201030520741834。
法定代表人：文琳君，该公司总经理。
委托诉讼代理人：孙晨，该公司职员。
委托诉讼代理人：朱云峰，该公司职员。
原告（反诉被告）杨晓峰与被告（反诉原告）天津市河西区龙鼎丽轩木门经销部（以下简称龙鼎木门）、被告天津居然之家家居建材有限公司（以下简称居然之家）定作合同纠纷一案，本院于2016年9月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。杨晓峰及其委托诉讼代理人张文勇、张利锋、龙鼎木门的委托诉讼代理人李伟、居然之家的委托诉讼代理人孙晨、朱云峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
杨晓峰向本院提出诉讼请求：1、龙鼎木门、居然之家连带支付杨晓峰逾期违约金105042元（以41000元为基数，按日千分之六的比例，自2015年9月5日计算至2016年11月4日止）；2、龙鼎木门、居然之家承担本案诉讼费用。事实和理由：杨晓峰与龙鼎木门于2015年7月25日在居然之家友谊店签订编号为28055860的《居然之家家具建材销售合同》，杨晓峰作为甲方在乙方龙鼎木门（摊位号2-086）处订购产地为北京的龙鼎牌系列实木复合门，成交价格51250元（其中折扣10250元）。合同约定，乙方应于2015年9月2日前送货至杨晓峰指定地址：XXXX。同时，合同第三条约定：“若甲方购买的是需要乙方安装的商品，则标准化商品（家具等）必须在送货当日完成安装，定制商品（橱柜、门窗、壁柜门等）必须在送货后三天内（含送货当天）完成安装，否则乙方要按本合同第十条‘送货安装零延迟’的规定�担违约责任”。第十条约定：“居然之家承诺‘送货安装零延迟’，乙方未按期送货或完成安装，每延迟一天按已付货款的6‰向甲方支付违约金”。第十一条约定：“先行赔付是指居然之家对市场内商户的经营活动承担连带责任。当商户销售商品出现质量或服务上的问题时，甲方可以携带本合同和交款凭证到居然之家投诉，并要求居然之家先行赔付”。杨晓峰于2015年7月25日通过刷卡向居然之家珠江友谊店实际交付货款41000元，居然之家在合同上加盖“居然之家天津珠江友谊店售后服务专用章”。后龙鼎木门不但未能按期送货，而且存在多处没装门头、没打胶、安装不到位、没有安装门锁等诸多问题。虽经多次交涉，龙鼎木门一直不肯解决存在的遗留问题，也不能提供能够证明木门生产及相关质量信息的ERP订单号或生产单号。为维护自身合法权益杨晓峰诉至本院，�出如上诉讼请求。
龙鼎木门辩称，不同意原告的诉讼请求。龙鼎木门已按杨晓峰的要求完成产品的设计、安装，无迟延交付的行为，杨晓峰已将产品实际使用。
居然之家答辩意见与龙鼎木门一致。
龙鼎木门向本院提出反诉请求：1、杨晓峰向龙鼎木门支付拖欠的木门、窗套哑口货款123314元；2、反诉费由杨晓峰承担。事实理由：2015年7月至9月，杨晓峰陆续自龙鼎木门处订购木门，并要求龙鼎木门测量设计安装。经协商，货款为123314元，测量设计费为41000元。2015年11月，龙鼎木门陆续进行设计安装，但杨晓峰未依约支付木门及窗套哑口货款，故成讼。
杨晓峰辩称，不同意龙鼎木门的反诉请求。龙鼎木门的反诉无事实依据。
居然之家同意龙鼎木门的反诉请求。
庭审过程中，本院对杨晓峰提交的如下证据进行了�庭质证（本诉与反诉证据一致）：证据1、编号为28055860的《居然之家家具建材销售合同》，证明杨晓峰向龙鼎木门订购产地为北京的龙鼎牌实木复合木门。居然之家在合同上加盖“居然之家天津珠江友谊店售后服务专用章”。合同约定龙鼎木门于2015年9月2日前送货，必须在送货后三天内（含送货当天）完成安装，否则每延迟一天按已付货款的6‰向杨晓峰支付违约金，居然之家承诺对龙鼎木门的违约行为承担“先行赔付”的连带责任；证据2、《龙鼎木门珠江友谊店加工单》2份、龙鼎木门测量单2份，证明杨晓峰订购龙鼎系列实木复合木门及配套设施的品名、色号、型号、方位、数量、尺寸、备注说明等；证据3、《居然之家珠江友谊店交款凭证》、银联商务刷卡支付凭证，证明杨晓峰订购的实木复合门成交价为51250元，折扣金额10250元，实际付款41000元，收款人为居然之家；证据4、龙鼎木门经营者许艳刚2015年10月25日所书写的承诺，证明截至2015年10月25日衣柜尚未完工，龙鼎木门经营者许艳刚承诺如11天内不能完工，按全部工程款10倍金额进行赔偿；证据5、杨晓峰与龙鼎木门厂家客服人员聊天记录，证明龙鼎木门应提供ERP号或生产单号；证据6、照片，证明门窗有多处安装不合格；证据7、消费者投诉调解记录表、龙鼎木门出具的《情况说明》，证明41000元包含了商品的测量、设计、加工、安装等一切费用。
龙鼎木门对杨晓峰提交的证据1的真实性、合法性、关联性无异议，对证明目的中的送货时间有异议，合同价款41000元为测量设计费用，对其他证明目的无异议；对证据2的真实性、证明目的无异议，上述加工单均为龙鼎木门向杨晓峰提供，并作为合同附件，龙鼎木门已经按照上述图纸约定完成设计安装；对证据3的真实性�异议，对证明目的不予认可，杨晓峰交纳的是测量设计费；对证据4的真实性无异议，是龙鼎木门的经营者许艳刚在调解时向杨晓峰出具的，但当时还约定必须杨晓峰交完全款后再按上述承诺书履行；对证据5的真实性、证明目的不予认可；对证据6、证据7的真实性无异议，对证明目的不予认可。
居然之家对杨晓峰提交的证据1、证据4无异议；对证据2不发表质证意见；对证据3的真实性无异议，上述钱款居然之家已经收到，但是否为商品全款不清楚；对证据5至证据7均无异议。
庭审过程中，本院对龙鼎木门提交的如下证据进行了当庭质证（本诉与反诉证据一致）：编号为28055860的《居然之家家具建材销售合同》、《龙鼎木门珠江友谊店加工单》2份、龙鼎木门测量单2份、《居然之家珠江友谊店交款凭证》、银联商务刷卡支付凭证，证明杨晓峰与龙鼎木门之间的合同关系，杨晓峰交付的款项为测量设计费。
杨晓峰对龙鼎木门提交的证据的真实性无异议，对证明目的不予认可。
居然之家对龙鼎木门提交的证据均无异议。
庭审过程中，居然之家未向本院提交证据。
庭审过程中，对承办人2016年12月18日到津南区玫瑰庄园12-6现场勘查所形成的视频记录、照片、草图进行了当庭质证。
杨晓峰、龙鼎木门、居然之家对上述证据均无异议。
本院认证意见如下：原告提交的证据1至证据7以及本院现场勘查所形成的证据客观、真实，与本案待证事实具有关联性，上述证据本院予以采用。对龙鼎木门提交的证据的真实性予以认定，对证明目的不予采纳。
经审理查明，2015年7月25日，杨晓峰与龙鼎木门、居然之家共同签订编号为28055860的《居然之家家具建材销售合同》，杨晓峰在龙鼎木门处订购一至三楼龙鼎牌实木复合门12个及配套哑口、帽头、一至三楼的窗户哑口19个。合同第三条“送货和安装”中约定，龙鼎木门于2015年9月2日前送货至XXXX。杨晓峰必须在送货之前付清全部货款及相关费用，否则龙鼎木门有权拒绝送货，由此造成的延期责任由杨晓峰承担。定制商品（橱柜、门窗、壁柜门等）必须在送货后三天内（含送货当天）完成安装，否则龙鼎木门要按照合同第十条“送货安装零延迟”的规定承担违约责任。合同第十条“违约责任”中约定，居然之家承诺“送货安装零延迟”，龙鼎木门未按期送货或完成安装，每延迟一天按已付货款的6‰向杨晓峰支付违约金；超过15天，杨晓峰有权终止合同，龙鼎木门除返还杨晓峰已付货款外，还须按已付货款的30%赔偿杨晓峰违约金。合同第十一条“关于先行赔付”中约定，先行赔付是指居然之家对市场内商户的经营活动承担连带责任。当龙鼎木门销售商品出现质量或服务上的问题时，杨晓峰可以携带本合同和交款凭证到居然之家投诉，并要求居然之家先行赔付。当日，龙鼎木门向杨晓峰开具编号为29316250《居然之家珠江友谊店交款凭证》，凭证中记载“测量费、设计费”51250元，付款方式为刷卡，折扣后实际应付41000元。当日，杨晓峰将41000元以刷卡方式交付给居然之家。《居然之家家具建材销售合同》附有《龙鼎木门珠江友谊店加工单》2份、龙鼎木门测量单2份作为合同附件。因龙鼎木门逾期交付、安装木门，2015年10月25日，龙鼎木门经营者许艳刚向杨晓峰出具书面保证“保证11天（从26号开始）玫瑰庄园所有工程（木门、衣柜、护墙板、窗口全部完工），如完工不了，全部工程款10倍赔偿。龙鼎木门许艳刚。2015年10月25号”。案件审理过程�，各方对木门、窗户哑口的完工时间存在争议，但均不能向本院提交证据。本院根据2015年10月25日龙鼎木门经营者许艳刚出具书面保证推定，木门、窗户哑口于2015年11月5日完工。
后因产品和服务问题，杨晓峰与龙鼎木门之间产生争议，杨晓峰向河西区市场和质量监督管理局进行投诉。2016年2月4日，河西区市场和质量监督管理局组织双方进行调解，在编号为津市场监管西尖调录字（2016）第0204号《调解记录表》中记载：“消费者对商家（龙鼎木门）未完工的产品和服务要求完成，完成不了的给予经济赔偿，要求按照合同执行。商家认可消费者提出的问题，同意给消费者解决。双方达成和解协议，同意3月份给予解决”。同时，龙鼎木门出具《情况说明》：“关于29316250，为卧室门3个、卫生间门3个、厨房门1个、书房对开门1个、阳台门2个（测量费、安装费、设计费包括在内）合计41000元”。
本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。杨晓峰与龙鼎木门、居然之家共同签订的《居然之家家具建材销售合同》系各方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，各方均应按照合同约定履行各自的义务。本案争议焦点为：一、杨晓峰是否支付了木门、窗户哑口包括货款在内的全部费用；二、龙鼎木门是否存在逾期交付的违约问题。
一、关于杨晓峰是否支付了木门、窗户哑口包括货款在内的全部费用问题
各方对杨晓峰已支付41000元钱款的事实无异议，但对于该笔钱款的支付项目问题双方存在争议。根据庭审查明的事实并结合双方提交的证据，本院认定41000�应为木门、窗户哑口包括货款在内的全部费用，理由如下：1、《居然之家家具建材销售合同》以及作为合同附件的《龙鼎木门珠江友谊店加工单》、龙鼎木门测量单中均未约定杨晓峰需单独向龙鼎木门支付测量、设计费用；2、在龙鼎木门出具《情况说明》中已明确记载关于29316250（此处为《居然之间珠江店交款凭证》编号）测量费、设计费包括在内合计41000元；3、《居然之家家具建材销售合同》约定杨晓峰在付清全部货款及相关费用前，龙鼎木门有权拒绝送货。如果杨晓峰仅支付测量、设计费用而未向龙鼎木门支付货款，龙鼎木门就向杨晓峰交付、安装了木门、窗户哑口，明显与合同约定的交易方式不符，亦与市场交易习惯不符；4、关于《交款凭证》中所记载的收费项目为测量费、设计费41000元的问题，本院认为，上述《交款凭证》系龙鼎木门单方书写并开具，�龙鼎木门并未提交其他辅助证据证实本案应向杨晓峰收取测量、设计费用的情况下，本院依据第1至3项理由足以认定杨晓峰交纳的41000元为木门、窗户哑口包括货款在内的全部费用。对于龙鼎木门提出杨晓峰交纳的41000元为测量、设计费用的抗辩主张本院不予采纳，对于其提出要求杨晓峰支付木门、窗户哑口货款123314元的反诉请求，本院不予支持。
二、关于龙鼎木门是否存在逾期交付的违约问题
根据合同约定，龙鼎木门应于2015年9月2日前送货，并且应在送货后三天内（含送货当天）完成安装，否则要按合同“送货安装零延迟”的规定承担违约责任。如前文所述，本院认定杨晓峰已交纳了包括货款在内的全部费用，因此按照合同的上述约定，龙鼎木门最晚应于2015年9月4日将木门、窗户哑口安装完毕，但龙鼎木门未按上述约定日期完成安装，存在逾�交付的违约行为，应按照“送货安装零延迟”的约定向杨晓峰支付2015年9月4日至2015年11月5日（共63天）的违约金：41000元×6‰/天×63天=15498元，居然之家应按照“先行赔付”的承诺对上述违约金承担连带责任，对于杨晓峰诉讼请求中超过该数额的部分本院不予予以支持。对于龙鼎木门提出其没有延迟交付行为的抗辩意见，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百一十四条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、自本判决生效之日起十日内，被告（反诉原告）天津市河西区龙鼎丽轩木门经销部、被告天津居然之家家居建材有限公司向原告（反诉被告）杨晓峰连带支付违约金15498元；
二、驳回原告（反诉被告）杨晓峰的其他诉讼请求；
三、驳回被告（反诉原告）天津市河西区龙鼎丽轩木门经销部的全部反诉请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉部分的案件受理费2401元减半收取计1200.5元，由原告（反诉被告）杨晓峰负担1013.5元，由被告（反诉原告）天津市河西区龙鼎丽轩木门经销部、被告天津居然之家家居建材有限公司共同负担187元；反诉部分的案件受理费1383元，由被告（反诉原告）天津市河西区龙鼎丽轩木门经销部负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状（上诉费向天津市第二中级人民法院交纳），并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。
审判员 蔡常余
二〇一六年十二月三十日
书记员 赵宜楷
附：相关的法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造�的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
二、《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。