海南省海口市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）海中法民一终字第1098号
上诉人（原审原告）：陈杰，男，1967年7月8日出生，汉族。
委托代理人：曾雷，海南大兴天泰律师事务所律师。
上诉人（原审原告）：黄慧平，女，1968年5月9日出生，汉族。
委托代理人：曾雷，海南大兴天泰律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：海南恒金房地产开发有限公司。
法定代表人：林敏，该司总经理。
上诉人陈杰、黄慧平因与被上诉人海南恒金房地产开发有限公司（下称恒金公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服海口市秀英区人民法院（2014）美民一初字第197号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年7月3日受理后，依法组成由审判员傅海燕担任审判长、审判员李必雄、代理审判员王戡参加的合议庭对案件公开开庭进行了审理。并于2014年9月4日公开开庭进行了审理，上诉人陈杰、黄慧平的委托代理人曾雷到庭参加诉讼，被上诉人恒金公司经本院依法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：2009年7月15日，陈杰、黄慧平为买受人与恒金公司为出卖人签订一份《商品房买卖合同》一份，约定陈杰、黄慧平购买恒金公司开发的位于海口市流水坡市灯泡厂东北侧的“碧水名城”小区房屋一套，房号为C3-301号，建筑面积169.21㎡，房款为797994元。陈杰、黄慧平应于签订合同当日支付首付款297994元，余款50万元申请银行按揭贷款；恒金公司应当在2009年12月28日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经质监部门办理工程竣工验收备案，并符合合同约定的商品房交付陈杰、黄慧平使用。恒金公司应当在商品房交付使用后360日内，将办理权属登记需由恒金公司提供的资料报产权登记机关备案，如因恒金公司的责任，陈杰、黄慧平不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第1、2项处理：第2项为陈杰、黄慧平不退房，恒金公司按已付房价款的0.1%向陈杰、黄慧平支付违约金，等。合同签订当日，陈杰及黄慧平、恒金公司还签订了《合同补充协议》一份，其第九条约定：买受人在办理房屋交付手续前应依法规之规定缴交物业专项维修基金。买受人拒绝足额缴纳该项基金则出卖人有权暂缓交付房屋；第十三条：买受人在通知的期限内未提供办理房屋权属证书所需的相应资料或费用，由此造成的一切后果均由买受人自负，等。合同签订后，陈杰、黄慧平向恒金公司支付了首付款，并通过按揭贷款的方式向恒金公司付清了全部购房款797994元。恒金公司向陈杰、黄慧平出具了销售不动产专用发票。2011年6月10日，海口市建设工程质量安全监督站给恒金公司出具了《建筑工程施工质量监督意见》，载明：恒金公司开发的“碧水名城”工程经建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组对建设工程质量进行验收，验收组结论为该工程的施工质量符合施工质量验收规范合格标准，经该站监督，同意验收组质量验收结论。2011年5月25日，恒金公司通过邮政挂号信的方式向陈杰、黄慧平发出“入住通知书”，通知陈杰、黄慧平“碧水名城”小区自2011年6月11日正式办理房屋交付手续。同年7月16日，恒金公司向陈杰、黄慧平发出“交房通知书”，要求陈杰、黄慧平在2011年8月1日前办理交房手续。后陈杰、黄慧平以恒金公司未按时交付房屋为由，向原审法院起诉，诉讼请求为：恒金公司向陈杰、黄慧平支付逾期交房违约金，自违约的次日起计至房屋经验收合格并实际交付陈杰、黄慧平之日止。经审理，作出判决认定：2011年8月1日视为恒金公司履行交房义务的时间；从2009年12月29日起至2011年8月1日止，恒金公司逾期交房581天，应按合同的约定，按陈杰、黄慧平已交付房价款797994元的每日万分之一计付违约金46363元给陈杰、黄慧平；驳回陈杰、黄慧平的其他诉讼请求。判决后，陈杰及黄慧平、恒金公司不服，上诉本院，本院于2012年7月12日作出（2012）海中法民一终字第614号判决，维持了上述原判。另查明，2013年2月26日，陈杰、黄慧平向税务机关缴纳了上述房屋交易税。2013年12月12日，海口市规划局出具了《海口市建设工程规划核实意见书》，对恒金公司建设的碧水名城（恒金花园）三期C1、C2、D1栋及地下室经核实，认定符合规划审批要求。庭审后，法庭要求陈杰、黄慧平提交缴交物业专项维修基金的凭证，陈杰、黄慧平未提交；要求恒金公司提交涉案房屋所在楼房的整幢房产总证，恒金公司也未能提交。
陈杰、黄慧平在原审提出的诉讼请求为：一、判令调整恒金公司向陈杰、黄慧平支付逾期办理权属登记的违约金数额，调整方式为自2012年8月2日起至恒金公司办理过户手续之日止。按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息（即每逾期一日按购房款797994元的万分之2.55的标准）计算，暂计算至起诉之日为96861元；二、本案诉讼费由恒金公司承担。
原审法院判决认为：陈杰、黄慧平与恒金公司签订《商品房买卖合同》及《合同补充协议》，是双方当事人在平等互利、协商一致的基础上达成的真实意思表示，其主体适格，内容未违反法律、行政法规的强制性、禁止性规定，均属有效合同，应受法律保护。关于恒金公司是否向陈杰、黄慧平支付逾期办理产权证违约金的问题。已发生法律效力的（2012）海中法民一终字第614号民事判决已确认恒金公司应在2011年8月1日前向陈杰、黄慧平履行交房义务。恒金公司履行交房义务后，按照陈杰及黄慧平、恒金公司双方关于产权登记的约定：恒金公司应当在商品房交付使用后360日内，将办理权属登记需由恒金公司提供的资料报产权登记机关备案，如因恒金公司的责任，陈杰、黄慧平不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按第2项处理：第2项为陈杰、黄慧平不退房，恒金公司按已付房价款的0.1%向陈杰、黄慧平支付违约金。至今，恒金公司没有证据证明自己在履行向陈杰、黄慧平交房义务后，已将办理权属登记需由恒金公司提供的资料报产权登记机关办理备案及办理产权证；也没有证据证明恒金公司为向产权登记机关办理权属登记备案而向陈杰、黄慧平发出提交相关资料的通知等文件，故陈杰、黄慧平要求恒金公司承担逾期办理房产登记的违约金，予以支持。关于陈杰、黄慧平要求调整逾期办理房产登记的违约金数额，是否应获得支持的问题。陈杰、黄慧平要求按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息（即每逾期一日按购房款797994元的万分之2.55的标准）计算违约金。因其合同各个条款是陈杰及黄慧平、恒金公司双方意思表达一致的体现，陈杰、黄慧平要求调整违约金数额，既无合同依据，也违反了双方合同的约定；同时，陈杰、黄慧平的调整违约金数额之请求，也没有事实依据，因为，陈杰、黄慧平并没有证据证明因恒金公司不按时办理房产证给自己实际造成了多少的损失。故对其调整违约金数额的请求，不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条第一款、第一百零七条之规定，判决：一、自本判决生效之日起十日内，恒金公司应向陈杰、黄慧平支付逾期办理房产登记的违约金人民币798元。二、驳回陈杰、黄慧平的其他诉讼请求。诉讼费3409元（其中案件受理费2222元，保全费1187元）由陈杰、黄慧平负担3376元，恒金公司负担28元。
陈杰、黄慧平不服原审法院上述民事判决，向本院提起上
诉称，一审法院认定事实不清，适用法律错误。一审法院认定“因其合同各个条款是原告及被告双方意思表达一致的体现，原告要求调整违约金数额，既无合同依据，也违反了双方合同的约定；同时，原告的调整违约金数额之请求，也没有事实依据，因为，原告并没有证据证明因被告不按时办理房产证给自己实际造成了多少的损失。故对其调整违约金数额的请求，本院不予支持。”上述认定属于一审法院认定事实不清，适用法律错误。按照我们与恒金公司签订的《商品房买卖合同》中关于产权登记的约定：恒金公司应当在商品房交付使用后360日内，将办理权属登记需由恒金公司提供的资料产权登记机关备案，如因恒金公司的责任，我们不能在规定期限内取得房地产权属证书的，“双方同意按第2项处理：第二项为陈杰、黄慧平选择不退房，恒金公司按已付房价款的0.1%向陈杰、黄慧平支付违约金。上述条款应该被调整，首先，如果恒金公司按照购房款0.1%赔偿我们损失，该违约金数额显然过低，截止到我们上诉之日，我们仍未取得房产证，恒金公司已经违约长达两年之久。如果按照合同约定，不论是违约一天还是十年，还是永久的违约下去，假设恒金公司永远都无法为我们办理房地产权属证书，那么他的逾期办证的违约责任就仅仅需承担按照购房款0.1%计算也就是几百元或者一千多元的违约金，可以说，这极其不公平；其次，跟同一小区的其他大多数业主起诉恒金公司逾期办证诉讼中法院判决恒金公司应支付的违约金数额进行对比，其他业主可以获得几万元甚至十几万元的违约金，我们所获得的违约金明显过低，可见《商品房买卖合同》中如此约定显然不公平，最终也不符合法律的规定。而按最高人民法院《民法通则意见》第72条规定：“双方签订合同时致使双方的权利与义务明显违反公平、等价有偿原则的可以认定为显失公平”，恒金公司按照购房款0.1%赔偿我们损失的约定明显违反公平原则，也明显违反等价有偿原则；其次，根据《合同法》第40条“格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。”规定，《商品房买卖合同》属于恒金公司提供给我们签订的，内容都是恒金公司在签字前事先拟定好的，我们只有两个选择，即签订或者不签订，根本无从与恒金公司协商合同中的具体内容，按照0.1%赔偿的违约金计算标准明显属于格式条款，该条款免除或者减轻了恒金公司责任，故条款应为无效。而根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条规定，当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。根据以上法律规定，约定的违约金应当以造成的损失为参考标准，过高或过低都可以请求减少或增加。具体到本案中，我们的实体权利未得到任何保障，而造成的损失却又无法用金钱来具体确定，因为恒金公司无法办理出房产证，导致我们想变卖房屋或者将房屋用于抵押都没法实现，我们用自己其他获得房产证的房产用于抵押就可以获得钱款，这就是实实在在的损失，而与其他的业主所获得的违约金对比，明显也无法补足我们的损失。我们所获得的违约金现依据《合同法》第114条第二款中“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加”的有关规定，应该对该过低的违约金进行调整，调整成按照自2012年8月2日起至恒金公司办理过户手续之日止，按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息向我们支付违约金。为此，请求：一、依法判令撤销（2014）美民一初字第197号民事判决书；二、依法改判调整恒金公司向陈杰、黄慧平支付逾期办理权属登记的违约金数额，调整方式为自2012年8月2日起至恒金公司办理过户手续之日止，按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息（即每逾期一日按购房款797994元的万分之2.55的标准）计算，暂计算至起诉之日为96861元；三、本案一审、二审的诉讼费由恒金公司承担。
恒金公司未作答辩。
二审期间，陈杰及黄慧平、恒金公司未提交新的证据。
本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实一致。
本院认为，已生效的本院（2012）海中法民一终字第614号民事判决已确认恒金公司应在2011年8月1日前向陈杰、黄慧平履行交房义务。依《商品房买卖合同》的约定，恒金公司应于2012年8月1日前将办理权属登记需由恒金公司提供的资料报产权登记机关备案，如因恒金公司的责任，陈杰、黄慧平不能在规定期限内取得房地产权属证书的，恒金公司按已付房价款的0.1%向陈杰、黄慧平支付违约金。本案中，陈杰、黄慧平所购房产至今尚未办理权属证书，而恒金公司无法提供证据证实其具有免责的情形，恒金公司应按《商品房买卖合同》的约定承担向陈杰、黄慧平支付逾期办证的违约金。原审判决确定恒金公司按已付房价款的0.1%向陈杰、黄慧平支付违约金符合合同约定，陈杰、黄慧平就此提出的上诉理由，因无法提供证据证实因恒金公司逾期办理权属证书造成其实际损失的具体数额，而《商品房买卖合同》中约定的逾期办理权属证书的相关条款是双方真实意思表示且未违反法律、行政法规强制性规定，陈杰、黄慧平要求将双方约定的按已付房价款的0.1%调整为按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息计算违约金的请求，无法律依据。原审判决驳回陈杰、黄慧平的该项请求，既符合双方的约定，又合乎法律规定。陈杰、黄慧平就此提出的上诉理由无理，应予驳回。
综上，原审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，处理结果妥当，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费2222元，由陈杰、黄慧平负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 傅海燕
审 判 员 李必雄
代理审判员 王 戡
二〇一四年九月十九日
书 记 员 韦佳艺