江苏省昆山市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0583民初7827号
原告昆山市龙鑫建筑安装有限公司，住所地昆山市周市镇陆杨天龙路84号，统一社会信用代码91320583138127047J。
法定代表人俞伯兴，该公司董事长。
委托代理人王建华、杨春辉，江苏王建华律师事务所律师。
被告苏州东风益方汽车零部件有限公司，住所地昆山市周市镇陆杨金茂路699号，统一社会信用代码91320583571407584C。
原告昆山市龙鑫建筑安装有限公司诉被告苏州东风益方汽车零部件有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年5月24日立案受理后，依法由代理审判员王建勋独任审判，后因被告苏州东风益方汽车零部件有限公司下落不明，本案依法组成合议庭，于2016年10月10日公开开庭进行了审理。原告昆山市龙鑫建筑安装有限公司法定代表人俞伯兴及其委托代理人杨春辉到庭参加诉讼，被告苏州东风益方汽车零部件有限公司经本院公告送达开庭传票，公告期满后仍未到庭，本案缺席审理。本案现已审理终结。
原告昆山市龙鑫建筑安装有限公司诉称：2011年5月30日，原被告告就被告的厂房工程达成施工合同（见证据一），工程完工验收合格后（见证据二），双方进行了结算（见证据三），但被告方未能按照约定付款，如今尚结欠原告150万元工程款。原告一直催讨，可被告拖欠不付。现为维护原告的合法权益，特诉至法院，请求判令被告支付工程款150万元（庭审中，原告变更诉请为100万元）；判令被告自2014年5月21日起按日万分之五支付违约金；诉讼费由被告承担。
被告苏州东风益方汽车零部件有限公司未提供任何答辩意见。
原告为支持其诉请，提供如下证据：
1、建设工程施工合同1份，证明双方的合同关系。
2、竣工验收证明4份，证明原告已经履行了合同义务。
3、补充协议1份、付款说明1份、付款凭证，证明结算和付款时间的约定。
经审理查明：2011年5月30日，原被告双方签订《建设工程施工合同》被告将位于昆山周市镇金茂路南与华杨北路东交汇处的1#-3#车间、综合楼工程发包给原告。合同约定工程总价款为49520000元，双方在合同的第三部分专用条款第25条对工程款支付方式进行了约定：按施工节点支付：（各单位工程完工±0.00支付合同总价的15%；1#车间一层主体完成、2#、3#车间钢结构进场支付合同总价的15%；1#车间封顶、2#、3#车间钢结构吊装完成支付合同总价的10%；综合楼主体封顶支付合同总价的10%；综合楼外墙粉刷完成支付合同总价的10%；全部工程完成支付合同总价的5%；工程竣工验收完成支付合同总价的5%；工程竣工验收之日满6个月支付至合同总价的95%，保修款为合同总价的5%，按保修期规定付清。2012年5月16日，合同约定的工程进行了竣工验收。
另查明：2012年8月8日，原被告双方就上述工程相关事宜签订补充协议，内容为：“乙方（原告）承建了甲方（被告）一、二、三号车间和综合楼土建和桩基础工程，并签订了《建设工程施工合同》，合同总价为肆仟玖佰伍拾贰万元。在坚持履行主合同的前提下，双方在相互信任、相互理解的基础上，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程决算问题上协商一致，订立本补充协议。一、因乙方延误工期应支付甲方违约金501.6万元，甲方通过董事会讨论决定，同意乙方只支付400万元违约金的请求。二、甲方同意补偿乙方土建变更签证项目款109万元，新增项目等工程款91万元，合计补偿乙方200万元。三、双方一致同意工程总价按肆仟柒佰伍拾贰万元结算（闭口价）双方不再因任何理由要求增减工程总价。四、工程款支付及工程保质维修等相关约定仍执行主合同”。
另查明：在庭审过程中，原告提供了一份付款说明，内容为：1、双方在2011年5月30日签订《建筑工程施工管理合同》，合同总价为肆仟玖佰伍拾贰万元。2、在2012年8月8日补充协议，双方竣工结算总额为肆仟柒佰伍拾贰万元。3、按合同支付工程款，竣工验收之日6个月支付总额95%，余额5%在竣工验收之日二年付清。4、竣工日期2012年5月16日，总额4752万元，甲方（被告）已支付3371.2万元，结欠总额为1380.8万元。5、付款方式（1）、2012年11月20日前支付1180.8万元。（2）、余额200万元在2013年5月20日支付100万元，在2014年5月20日支付100万元。11月7日，原告法定代表人针对付款方式中的第一期款项承诺如下：付款节点：2012年11月20日付180、2012年12月30日前付100，最迟不超过2013年1月20日支付完成。针对付款方式中的第二期款项承诺如下：同意以上付款金额。保修金第一年满付伍拾万元；第二年满付壹佰万元；其余满五年时无息付清（在按时确保维修的情况下）。
再查明：2013年5月8日，被告支付了50万元的保修款。
上述事实由建设工程施工合同、竣工验收证明、补充协议、付款说明、支付凭证及本院庭审笔录予以证实，并经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，双方签订的建设工程施工合同及之后的补充协议均系双方当事人真实意思表示，且不违法法律法规的强制性规定，依法成立有效。现原告依照约定施工完毕且已竣工验收，被告应依照合同及补充协议的约定支付相应款项，拖欠不付，责任在被告。关于被告拖欠的数额及支付时间，庭审中，原告方提供了补充协议及付款说明以证实自己的主张。因原告提供的付款说明系复印件，且被告未到庭，亦未通过其他方式确认该付款说明的真实性，本院根据双方签订的建设施工合同中有关工程款支付的约定、补充协议中合同的总价款及工程款支付的约定，经核算，被告应支付的保修金均多于200万元，退一步讲，即使没有原告方提供的付款说明，被告方应支付的金额超过200万元。故原告方根据付款说明中付款方式提到的200万元及被告方书写的内容来主张自己的权利并未损害被告方的利益，且被告也依照约定在2013年5月8日支付了50万元的保修款。综上，本院结合各方证据综合考量，认可双方对后续保修款的约定，对原告要求被告支付已经到期的第二笔保修金100万元的诉请予以支持。
对于原告要求被告支付违约金的诉请，根据相关法律规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法，但根据原告提供的书面证据均无关于被告违约应支付违约金的明确约定，故本院对原告的该项诉请不予支持。
被告苏州东风益方汽车零部件有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，应视为其对自身权利的放弃，应由其自行承担不利的法律后果。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、第二百六十九条、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告苏州东风益方汽车零部件有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告昆山市龙鑫建筑安装有限公司工程款1000000元。
二、驳回原告昆山市龙鑫建筑安装有限公司其他诉讼请求。
如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号或汇入昆山市人民法院，开户行：昆山建行营业部，账号：32×××60。
如果未按本判决指定的期间履行金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费18660元，保全费5000元，公告费690元，三款合计24350元，由原告负担4860元，被告负担19490元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。
审 判 长 王建勋
人民陪审员 俞雪莲
人民陪审员 孙 娟
二〇一六年十月十九日
书 记 员 邵振华