湖南省怀化市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘12民终1398号
上诉人（原审被告）：怀化宏宇房地产开发有限公司，住所地怀化市鹤城区顺天南路（顺天桥头宏宇新城售楼中心）。
法定代表人：黄伟飞，该公司董事长。
委托诉讼代理人：黄勇，湖南宏峰律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：夏刚，男，汉族，1979年9月19日出生，住湖南省溆浦县。
被上诉人（原审原告）：黄洁，女，土家族，1982年8月21日出生，住湖南省溆浦县。
二被上诉人共同委托诉讼代理人：唐永洪，湖南诚怀律师事务所律师。
上诉人怀化宏宇房地产开发有限公司因与被上诉人夏刚、黄洁商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省怀化市鹤城区人民法院（2016）湘1202民初316号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年10月24日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。
怀化宏宇房地产开发有限公司上诉请求：一、驳回被上诉人的诉讼请求；二、一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：一、怀化宏宇房地产开发有限公司已经提供了质量合格、适宜居住的房屋，且房屋已经分栋验收合格与消防验收合格，已经高于怀化房地产交房的实际标准，怀化宏宇房地产开发有限公司所提要求按照交房最高标准，要求房屋取得《整体工程竣工验收备案证》于房屋买卖而言并无实际意义；二、双方签订的《怀化市商品房买卖合同》并未约定要取得《整体工程竣工验收备案证》，而是约定“出卖人应当在2015年08月31日前，按照国家和地方人民政府的有关规定，将本合同约定的商品房交付买受人使用……取得《竣工验收备案表》”这一条款中明确开发商可以不一定要取得《整体工程竣工验收备案证》而是取得《竣工验收备案表》即可，本案中所涉房屋已经取得分栋的《竣工验收备案表》，并经消防验收合格，已完全符合合同约定的交房条件，怀化宏宇房地产开发有限公司不存在因房屋不符合交房条件而导致延期交房的违约情形；三、2015年颁布的《怀化市人民政府关于引导和促进房地产市场健康发展的补充意见》第二条已明确规定：“允许企业申请项目按栋开具完税证明单，允许企业同宗土地分期分栋验收、按户办理“两证”（房产证、国土证）。”该意见属地方人民政府的有关规定，也明确了采取分期分栋验收的方式也为合格交付。
夏刚、黄洁辩称：一、怀化市宏宇房地产开发有限公司没有提供分栋验收合格的证据材料，且案涉房屋消防验收合格日期迟于约定的交房日期；二、怀化市宏宇房地产开发有限公司所取得的分栋《竣工验收备案表》不是完整的，未经过相应主管部门审批和备案，且所涉建设、设计、施工、监理等单位盖章处落款均未写明验收时间，因此不符合约定的交房条件；三、《怀化市人民政府关于引导和促进房地产市场健康发展的补充意见》中规定允许企业分期分栋验收，但其并不能证明案涉房产已经分期分栋验收合格，符合了法律规定；四、怀化市宏宇房地产开发有限公司未按照约定和约定的交房条件，应承担逾期交房的违约责任。
夏刚、黄洁向一审法院起诉请求：1、判令怀化宏宇房地产开发有限公司向夏刚、黄洁支付自2015年9月1日起至交房之日止的延期交房违约金（暂计算至2016年1月31日为6995.70元）;2、判令怀化宏宇房地产开发有限公司承担本案的全部诉讼费用。
一审法院认定事实：2014年4月26日，夏刚、黄洁与怀化宏宇房地产开发有限公司签订《怀化市商品房买卖合同》，约定夏刚、黄洁购买怀化宏宇房地产开发有限公司开发的宏宇新城二期柏景湾项目中的第27幢1单元29层2901号房；房价总金额457235元，于2014年4月26日支付首付款237235元，剩余房款220000元采用公积金贷款方式支付。合同第十条第一款约定：“出卖人应于2015年8月31日前，按照国家和地方政府的有关规定将商品房交付给买受人使用，交付时商品房必须经竣工验收合格并在当地主管部门备案，取得《竣工验收备案表》。”合同的附件四《补充条款》第三条第（5）项约定：“因甲方原因导致延期交房的，甲方按日向买受人支付总房款的万分之一作为违约金；。”合同签订后，夏刚、黄洁已支付全部购房款。夏刚、黄洁所购商品房所在住宅楼于2015年8月18日分栋竣工验收合格，于2015年10月9日经消防验收合格，但至今未取得《竣工验收备案表》，夏刚、黄洁于2016年2月20日已收房。另查明，应包括夏刚、黄洁在内的柏景湾小区部分业主的维权申请，怀化市规划局于2015年8月28日组织柏景湾小区部分业主与怀化宏宇房地产开发有限公司召开协调会议，达成了怀化宏宇房地产开发有限公司应整改的内容、时间的协议，并明确“开发商承诺上述所有问题必须在11月30日前整改到位，否则开发商按合同约定赔偿延期交房违约金”。协议达成后，怀化宏宇房地产开发有限公司进行了部分整改。
一审法院认为，夏刚、黄洁与怀化宏宇房地产开发有限公司签订的《怀化市商品房买卖合同》体现了双方真实意思，且没有违反法律行政法规的强制性规定，合法有效。本案怀化宏宇房地产开发有限公司提交的证据证明商品房所在住宅楼已全部经分栋验收合格、并经消防验收合格，但双方约定的达到取得经主管部门备案的《竣工验收备案表》的验收标准，要高于怀化宏宇房地产开发有限公司已取得的上述实际验收标准，也高于怀化市人民政府许可的验收标准。尽管双方约定标准较高，但并不违反法律行政法规的强制性规定，因而具有法律效力，义务方必须履行，除非权利方放弃该利益。根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第六条规定，《竣工验收备案表》以备案机关签署文件收讫为取得要件，怀化宏宇房地产开发有限公司提交的《竣工验收备案表》尚不具备该要件。故尽管案涉住宅楼已全部经分栋验收合格、消防验收合格，但夏刚、黄洁不愿放弃合同约定的交房标准，拒绝在2016年2月20日前收房，怀化宏宇房地产开发有限公司仍应在此期间按约定承担延期交房违约责任。夏刚、黄洁于2016年2月20日收房，表明其于该日放弃约定交房标准利益，双方以行为变更并履行了交付标准，该实际完成的民事行为同样具有法律效力，2015年8月部分业主与怀化宏宇房地产开发有限公司达成的有关整改协议同样也不能否定其效力。故怀化宏宇房地产开发有限公司应向夏刚、黄洁支付自2015年9月1日至2016年2月19日的延期交房违约金：457235元×0.0001元/日×172日≈7864.44元。夏刚、黄洁主张的2016年2月20日及之后的延期交房违约金请求已无事实依据，法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决：一、被告怀化宏宇房地产开发有限公司支付原告夏刚、黄洁延期交房违约金7864.44元，限于本判决生效之日起十日内付清；二、驳回原告夏刚、黄洁的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，由被告怀化宏宇房地产开发有限公司负担25元，原告夏刚、黄洁负担25元。
二审查明的事实与一审认定的一致，本院予以确认。
本院认为，怀化宏宇房地产开发有限公司与夏刚、黄洁所签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，原审判决作有效认定正确。怀化宏宇房地产开发有限公司未按合同约定书面通知夏刚、黄洁收房，其行为已构成违约。原审判决怀化宏宇房地产开发有限公司向夏刚、黄洁支付相应的违约金并无不当。怀化宏宇房地产开发有限公司以其房屋已经分栋验收合格并引用地方政府的相关文件规定来对抗双方当事人合同约定的交房条件的上诉理由不能成立。
综上所述，怀化宏宇房地产开发有限公司的上诉理由不能成立，应予以驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费50元，由怀化宏宇房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 张义泰
审 判 员 王文利
代理审判员 刘礼川
二〇一七年二月十五日
代理书记员 向玉玲