黑龙江省青冈县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）青法民初字第195号
原告王海涛，男，1974年5月12日生，汉族，无职业，现住青冈县。
身份证号×××
原告杨彬，男，1876年11月16日生，汉族，无职业，现住青冈县青冈镇兴隆小区*栋*单元***室。
身份证号×××
委托代理人焦博，黑龙江焦博律师事务所律师。
被告刘克剑，男，1956年6月3日生，汉族，无职业，现住青冈县。
身份证×××
被告大庆市昊北劳务分包有限公司。
法定代表人姜博，职务经理。
机构代码56061097-4
原告王海涛、杨彬与被告刘克剑、大庆市昊北劳务分包有限公司（以下简称昊北公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年5月22日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年8月13日公开开庭进行了审理。原告王海涛、杨彬及委托代理人焦博，被告刘克剑到庭参加诉讼，被告昊北公司经合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告王海涛、杨彬诉称，2014年4月27日，被告刘克剑将在被告大庆市昊北公司承包来的大庆市大同学府公元6号住宅楼的建筑工程又转包给二原告。二原告与被告刘克剑签订了建筑工程承包合同。合同中约定，“建筑面积8997.82平方米（以最终发生实际面积为准），卓俊房地产给甲方结算基础面积甲方必须给乙方；建筑面积每平方米620元；主体完成付总价的35%现金，砌筑完成付总造价的15%。内外装完成付总造价的25%。竣工验收合格后元旦前付总造价的25%余款，留5%的质量保证金；工程质量标准为合格。”二原告在签订合同后即开始对该工程进行了全面施工，2015年1月1日全部完工。后质监部门进行了验收为“合格”，此项工程被告应付工程款6412408元，被告刘克剑已付4813888元，仍下欠二原告工程款1598520元。按照合同约定，被告应于2015年1月1日前就应将全部工程款结算完毕，后经二原告多次索要，被告总是以各种理由进行推脱至今。被告拖欠工程款、劳务费的行为给二原告造成了很大的经济损失。二原告诉讼请求：要求被告给付下欠工程款1598520元，并赔偿经济损失319704元，合计1918224元，诉讼费用由被告方承担。
被告刘克剑辩称，该工程施工合同已经履行完毕，但工程质量有问题。工程总造价是5677191元。原告陈述的工程面积是正确的，我现在已经拨付给原告4865288元，我有票据可以证实。另外原告将钢筋罚款30000元、塔吊罚款2000元，还有滞纳金28万元，我现在只欠二原告260000元。
被告昊北公司无答辩。
经审理查明，2014年4月27日，被告刘克剑将在被告大庆市昊北公司承包来的大庆市大同学府公元6号住宅楼的建筑工程及人工费、建筑机械费发包给二原告。二原告与被告刘克剑当日签订了建筑工程人工费、机械费承包合同。合同中约定，“建筑面积8997.82平方米（以最终发生实际面积为准），卓俊房地产给甲方（被告刘克剑）结算基础面积甲方必须给乙方（原告）；按建筑面积每平方米620元；主体完成付总价的35%现金，砌筑完成付总造价的15%。内外装完成付总造价的25%。竣工验收合格后元旦前付总造价的25%余款，留5%的质量保证金；工程质量标准为合格。”二原告在签订合同后即开始对该工程进行了全面施工，2015年8月全部完工。后质监部门进行了验收为“合格”。最后实际总建筑面积为9156.76平方米。按双方约定的价格计算，工程款应为5677191.20元。以上事实双方陈述一致，又有双方签订的建筑工程承包合同在卷予以证实，应予确认。
原告向法庭提交了大庆市卓俊房地产开发有限公司的证明1份，证明中写明，“大庆市卓俊房地产开发有限公司在大同区开发的学府公元一期工程6号楼基础面积，卓俊房地产有限公司在工程预决算时，基础面积给决算。”根据双方签订的建筑工程承包合同中“卓俊房地产给甲方结算基础面积甲方必须给乙方。”的约定，因基础面积不在9156.76平方米之内，基础面积1100平方米的工程款应另行计算，按双方的价格约定，应为（1100元×620元）682000元，应予确认。
原告向法庭提交了被告刘克剑于2014年8月2日给二原告出具的保证书，保证书中承诺，“主体外装钢管架子和塔吊在2014年8月2日以后至拆卸前所产生的租赁费用由甲方（建筑商刘总）负责50%。”被告刘克剑对该保证书予以承认，应予确认。关于2014年之后占用建筑施工机械的时间和价格，二原告向法庭提交了《施工租赁合同》和《建筑施工物资租赁合同》以及结算单和结算票据，被告刘克剑未提出异议。按此计算，自2014年8月2日以后又占用塔吊费用为66000元、占用架管费用为16488元、占用槽钢费用为12000元、扣件费用16488元，合计为110976元，按被告刘克剑承诺的50%计算，被告刘克剑应承担55488元，另外在加上2013年9月至2014年7月之间应由被告承担的租赁费用18000元，共计为73488元，应由被告方承担。
另查明，大庆市大同学府公元6号楼已经售楼并入住。
本院认为，原告王海涛，杨彬和被告刘克剑签订的建设工程施工合同已经履行完毕，原告已经按着合同约定全面的履行了合同义务，但被告刘克剑没有按着合同约定将建筑工程的款项全面支付给二原告，应承担给付义务和违约责任。按着合同约定，该项工程的建筑工程款应为楼房的［（建筑面积9156.76平×620元）＋（基础面积1100平方米×620元）6359191.20元。被告刘克剑已经支付给二原告4813888元，仍下欠1545303.20元没有给付。另外按着被告刘克剑的书面保证书承诺，延期占用建筑设备费用的50%部分即73488元也应由被告刘克剑承担。被告刘克剑应下欠二原告（建筑工程款及劳务费1545303.20元＋设备费用款73488元）1618791.20元。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，被告应按中国人民银行同期同类贷款的计息标准给付利息，其起止时间应为双方合同约定的最后给付期限即2015年1月1日至判决前2015年9月30日止，2015年1月份人民银行执行的一年贷款时间的利率为年5.60%，按被告欠款1618791.20元计算，其利息应为75543.59元。对于原告要求被告按下欠工程款的20%承担违约金的请求因没有法律依据不予支持。对于被告刘克剑提出因工程质量罚款始终没有提供证据证实，且已验收售楼，故不予采信。对于被告刘克剑提出的质保金问题，因该工程竣工时间至判决前已经超过双方约定的时间，不予采纳。因该建筑工程施工合同存在层层发包、转包，且无资质，转包合同无效，但不影响工程欠款和人工费的结算。因被告大庆昊北劳务分包有限公司将建筑工程劳务分包给被告刘克剑，据此，被告大庆昊北劳务分包有限公司承担连带给付责任。依照《中华人民共和国合同法》二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条，《中华人民共和国民法通则》第八十四条的规定，判决如下：
被告刘克剑于本判决生效后10日内给付原告王海涛、杨彬建筑工程款、劳务费1545303.20元、设备费用款73488元、利息75543.59元，合计人民币1694334.79元。被告大庆昊北劳务分包有限公司对以上工程款、劳务费承担连带给付责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费22064元，由被告刘克剑负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于绥化市中级人民法院。
审 判 长 陆宝军
人民陪审员 孙国英
人民陪审员 邱 林
二〇一五年九月三十日
书 记 员 王艳秋