新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院
民 事 判 决 书
（2017）新40民终2180号
上诉人（原审原告）：乌鲁木齐广日机电有限公司。住所地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路***号京华杰座***室。
法定代表人：梁爱春，该公司经理。
委托诉讼代理人：胡立东，伊犁州诚信法律服务所法律工作者。
上诉人（原审被告）：伊犁佳阳房地产开发有限公司。住所地：新疆维吾尔自治区伊宁市警盾小区*号楼*单元**楼****室。
法定代表人：陈绵均，该公司总经理。
上诉人乌鲁木齐广日机电有限公司（以下简称广日公司）因与上诉人伊犁佳阳房地产开发有限公司（以下简称佳阳公司）买卖合同纠纷一案，不服伊宁市人民法院（2017）新4002民初34号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年11月7日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
广日公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判；支持一审判决少判的安装费62,000元、违约金34,845元。由佳阳公司承担诉讼费。事实和理由：根据相关规范，用户的电梯只要能验收合格，就证明安装的电梯通过质检部门验收。作为合同相对方佳阳公司应足额支付安装费。
佳阳公司上诉请求：撤销一审判决，查清事实后重新判决。由广日公司承担诉讼费。事实和理由：其提交的《电梯设备买卖合同》证明，电梯系伊犁州公安局购买，其不是购买人。伊犁州公安局在与广日公司洽谈后，委托伊犁建设工程有限公司(以下简称伊建公司)签订了合同，且在合同落款处为伊建公司328项目部。广日公司主张的各项款项应由伊建公司承担。
广日公司辩称，其与佳阳公司系买卖合同关系，且佳阳公司履行了该合同，佳阳公司应支付欠款。
佳阳公司未作答辩。
广日公司向一审法院起诉请求：1.佳阳公司支付设备款483,400元；2.佳阳公司支付安装费310,000元；3.佳阳公司支付违约金81,000元；案件受理费及邮寄送达费由佳阳公司承担。
一审法院认定事实：2013年4月1日，广日公司（卖方、乙方）与佳阳公司（买方、甲方）签订一份《电梯设备买卖合同》及《电梯安装工程合同》。约定：由佳阳公司供应、安装型号为广日MAX-1000-C01.75载重量为1000Kg的电梯2台，型号为广日MAX-1000-C01.5载重量为1000Kg电梯2台及型号为广日MAX-1000-C01.5载重量为2000Kg电梯1台于伊宁市南环路州公安局工地；价款合计为1220,000元，安装费价款合计为310,000元。《电梯设备买卖合同》第三条付款方式及付款条件中约定买方在合同签订之日起3天内支付合同货价的30%（36.6万元）作为预付款，其中占合同货价的10%（12.2万元）作为定金。买方在交货期50日前支付合同货价的67%(817,400元)作为提货款。留3%(36600元)作为质保金，待电梯运行一年后七日内一次性付清。若非卖方原因，电梯未能在安装完工后21日内报验，或报验后未能在30天内通过当地质量技术监督局验收的，买方应自双方确认完工30天满后7天内支付合同余款。若非卖方原因货到工地后三个月内未完成安装或报验的，买方应于货到工地满三个月之日起10日内付清合同余款。该合同第九条违约责任中约定卖方逾期交货或者买方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之二点一计算。任何一方逾期履行超过90天，应当以逾期部分价款总额30%向对方支付违约金。违约方支付违约金后，对方仍有权要求继续履行合同。《电梯安装工程合同》中的”付款方式”中约定:甲方于进场前7日将合同总金额的80%，即24.8万元作为开工款付给乙方，乙方收到开工款后按商定的开工日期进场安装。甲方延期支付开工款，完工期顺延。甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后（以取得安装检验合格证书为准）3天内将本合同的余款20%,6.2万元支付给乙方；若甲方不（或推迟）向当地质量技术监督部门申报验收电梯，则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起，7天内向乙方付清本合同余款。由于甲方原因，部分电梯未能在安装工期内完成，甲方须对已完工的电梯按2.2条款办理结算，余下电梯的结算在其完工后办理。若非乙方原因，电梯未能在安装完工后21日内报验，或报验后未能在30天内通过当地质量技术监督局验收的，甲方应自双方确认完工30天满后7天内支付合同余款。若非乙方原因货到工地后三个月内未完成安装或报验的，甲方应于货到工地满三个月之日起10日内付清本合同余款。”违约责任”中约定乙方逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算，每日按预期部分合同款额的万分之五计算，最高不超过本合同的10%”。上述两份合同均盖有佳阳公司公章及伊建公司328项目部工程资料专用章，佳阳公司的委托代理人陈绵勇均在经办人处签字。合同签订后，广日公司已将电梯安装到合同约定地址，现已投入使用。佳阳公司支付了部分货款后尚欠部分货款及安装费未支付。
一审法院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告举证的《电梯设备买卖合同》及《电梯安装工程合同》均盖有佳阳公司公章，且经办人处有佳阳公司代理人陈绵勇的签字，陈绵勇又系佳阳公司副经理及伊犁建设工程有限责任公司328项目部的项目经理，上述两份合同均系双方所签订。佳阳公司在广日公司处购买电梯，广日公司按照约定向佳阳公司供应、安装了电梯，佳阳公司理应向广日公司支付相应货款及安装费，佳阳公司仅支付部分货款，广日公司可以要求佳阳公司支付剩余货款及安装费。广日公司主张佳阳公司支付了736,600元货款，尚欠货款483,400元未付，因佳阳公司对此未举证相反证据证实，予以确认。对于广日公司主张的安装费310,000元，根据《电梯安装工程合同》中的”付款方式”的约定，广日公司未举证其已安装的电梯已通过当地质量技术监督部门申报验收，认定佳阳公司应当向广日公司支付的安装费数额为248,000元，对于广日公司主张支付全部安装费的诉讼请求,不予支持。根据《电梯设备买卖合同》中”违约责任”的约定，佳阳公司已逾期，违约金应为145,020元（483,400元×30%），广日公司只主张其中50,000元，对于放弃主张的违约金数额视为其对自己民事权利的处分，予以支持。对于广日公司主张的2016年1月1日至2016年8月15日期间的安装费违约金34,845元（310,000元×万分之五×225天），因广日公司未举证涉案电梯何时进入工地现场，电梯是否已向当地质量技术监督部门申报验收及已通过当地质量技术监督部门申报验收及具体通过日期，故对于其主张的安装费违约金，不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第七条、第六十四条第一款，第一百四十四条之规定，判决：一、佳阳公司于判决生效之日起十日内支付广日公司剩余电梯货款483,400元，安装费248,000元；二、佳阳公司于判决生效之日起十日内支付广日公司逾期支付货款违约金50,000元；案件受理费12,544元，减半实际收取6,272元，由广日公司负担465元，佳阳公司负担5,807元。
二审中，当事人没有提交新证据。
本院对一审查明的事实予以确认。
本院认为，本案争议焦点为：一、债务清偿主体问题；二、欠款及违约金数额问题。
关于争议焦点一。佳阳公司在涉案《电梯设备买卖合同》和《电梯安装工程合同》的落款买方（甲方）处加盖公司合同专用章，表明其是以买受人身份与广日公司签订的合同。伊犁州公安局出具有《工程造价说明》中电梯文字系手写，其他内容均为打印，且有部分涂改。该证据不能证明电梯系公安局自行采购。综上，佳阳公司称其非电梯买受人的理由，不能成立。
关于争议焦点二。电梯系特种设备，电梯安装完毕后，经当地质监部门检验后，才能视为合格。现广日公司未提交相关验收证明。因此安装合同中约定的付清尾款的条件不成就。
综上所述，广日公司和佳阳公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费13,935元，由上诉人乌鲁木齐广日机电有限公司负担2,221元，由上诉人伊犁佳阳房地产开发有限公司负担11,614元。
本判决为终审判决。
审 判 长 杨峻峰
代理审判员 张瑀歆
代理审判员 李 政
二〇一七年十二月十九日
书 记 员 加娜提