北京市朝阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）京0105民初57627号
原告伊耐特（北京）照明股份有限公司，住所地北京市丰台区南三环东路27号6号楼105室。
法定代表人付旭东，总经理。
委托代理人冀向阳，北京慧策律师事务所律师。
被告深圳远鹏装饰集团有限公司，住所地深圳市福田区福宝街道福田保税区红柳到1号A座。
法定代表人叶大岳，总经理。
委托代理人李强，男1979年7月21日出生，汉族，深圳远鹏装饰集团有限公司员工，住北京市朝阳区建国路15号院5号楼。
原告伊耐特（北京）照明股份有限公司（以下简称伊耐特公司）与被告深圳远鹏装饰集团有限公司（以下简称深圳远鹏公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员杨阳担任审判长、与审判员田青、人民陪审员徐强组成合议庭，公开开庭进行了审理。伊耐特公司之法定代表人付旭东、委托代理人冀向阳，深圳远鹏公司之委托代理人李强到庭参加了诉讼，本案现已审理完毕。
原告伊耐特公司起诉称：广东珠江建筑装饰工程有限公司北京分公司与伊耐特公司于2012年10月签订了《宵云路8号Dl#号楼西单元工程灯具材料设备供货合同》，合同约定了供货总价款为1686620.88元人民币，实际供货为1735439.8元。广东珠江建筑装饰工程有限公司北京分公司于2012年11月与贵公司签订了《委托付款协议》，同日广东珠江建筑装饰工程有限公司北京分公司、深圳远鹏公司作为甲方与伊耐特公司签订了《付款协议》，约定通过一定请款方式，由深圳远鹏公司在收货后将货款支付给伊耐特公司。如深圳远鹏公司未能付款，伊耐特公司向深圳远鹏公司主张。伊耐特公司依照合同约定，共向深圳远鹏公司供应照明灯具材料设备价款1735439.8元，深圳远鹏公司仅支付了1037315.78元，尚欠698124.02元设备款未支付。故伊耐特公司诉至本院，要求：深圳远鹏公司支付货款698124.02元及利息（以698124.02元为基数、自2013年11月1日至实际支付之日、按照中国人民银行同期贷款利率计付）；深圳远鹏公司支付违约金（以698124.02元为基数、自2013年11月1日至实际支付之日、按照每日681元支付）。
被告深圳远鹏公司答辩称：合同是三方合同，珠江建筑公司是发包方，深圳远鹏公司是精装修的承包方，伊耐特公司是灯具的供应商，珠江建筑公司选中了伊耐特公司，且供货合同的价格是他们双方价格商定的，后来珠江建筑公司要求深圳远鹏公司加入，深圳远鹏公司仅为代付款，珠江建筑公司将货款打给深圳远鹏公司，深圳远鹏公司再付款给伊耐特公司。伊耐特公司供货，深圳远鹏公司和珠江建筑公司共同收货，深圳远鹏公司负责安装。2013年7月，珠江建筑公司对于灯具的情况进行了变更，变更后需要到珠江建筑公司处重新确定价格，如果伊耐特公司的价格能够得到珠江建筑公司的认可，且珠江建筑公司能够按照约定的价款付款，则深圳远鹏公司同意向伊耐特公司支付货款。
经审理查明：2012年11月23日，广东珠江建筑装饰工程有限公司北京分公司（以下简称珠江建筑北京分公司）作为购货单位、伊耐特公司作为供货单位签署《霄云路8号D1#楼西单元（14-27层）工程灯具材料设备供货合同》（以下简称《供货合同》），约定：购货单位城建的霄云路8号楼盘D1#西单元（14-27层）工程所需工程灯具由供货单位供货。工程灯具材料名称、型号、规格、品牌、数量详见《产品及价格清单》（附件一），实际供货以购货单位《供货通知书》为准，并预留工程所需的备品、备件（详见附件三）；交货时间：按购货单位《供货通知书》要求的时间；交货时间：购货单位指定工程（仓库）；材料设备具体单价见附件一《产品及价格清单》。本合同为单价包干，单价含货架、货品包装费、装卸运输费、管理费、利润及所有保险费用、税费等；本合同总价1686620.88元；付款：本合同材料（设备）款按如下支付流程1、材料（设备）款支付流程如下：（1）由购货单位负责制订材料进场计划（含材料名称、品牌、规格、型号、数量、进场时间等），并通知供货单位按《供货通知书》供货；（2）材料（设备）经购货单位验收合格后，双方书面确认工程灯具材料（设备）收料单》（一式两份），供货单为根据上月15日至当月14日期间双方书面确认的《工程灯具材料（设备）收料单》编制《月度材料（设备）款汇总表》，并于当月20日前提交购货单位，申请办理月度付款；(3)购货单位收到供货单位提交的，《月度材料（设备）款汇总表》后应立即核对并书面确认，返回一份给供货单位，并于次月30日前向供货单位支付至月度材料（设备）款的75%;(4)运达货物安装完毕后经监理、建设单位验收合格且结算后付至合同总额的95%;(5)余款（甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金）在货品质量责任保证期满后二个月内无息支付；如非供货单位原因造成的购货单位承建的楼盘工程项目无限期停工，则在供货后一年期满后支付。(6)每期到货验收的同时，供货单位必须向购货单位开具抬头为“广东珠江建筑装饰工程有限公司北京分公司”的国内有效等值发票。由购货单位直接付款的，若购货单位逾期付款：从合同应付货款的第二个月起，每逾期一日，则按应付未付款的1‰向供货单位支付违约金。质量保修期自工程竣工验收合格并移交之日起计癸，其质量保修期为24个月等。合同后附件一为照报价书，双方在报价单上签字盖章。
后珠江建筑公司北京分公司作为甲方与深圳远鹏公司、深圳远鹏公司北京分公司作为乙方签署《委托付款协议》，约定：鉴于甲方与伊耐特公司签订了《供货合同》，甲方应该按照该合同规定的支付材料设备款、违约金等款项，乙方已知晓该合同全部内容，现经甲乙双方协商一致，就相关问题达成如下协议：一、甲方委托乙方向材料商支付材料设备款，乙方根据甲方的委托，按照材料供货合同约定的金额，向材料商支付其一定比例预付款20%和余下比例相关款项；每次付款前，乙方应将材料商提交的请款通知书及开具的以甲方为付款单位的发票一同报送申方现场人员审核并加盖甲方公章确认，发票及请款通知书（甲方联）由甲方留存；乙方应严格按照甲方审定的付款额度向材料商付款，未经甲方书面确认，乙方不得擅自向材料商付款，由此所造成的损失由乙方自行承担。方应做好相关款项的支付记录，甲方将不定期与乙方、材料商对账，以保证乙方向材料商支付款项的准确性、及时性，满足项目进度、质量要求等。
随后，珠江建筑北京分公司作为甲方一、深圳远鹏公司作为甲方二、与伊耐特公司作为乙方签署《付款协议》，约定：1、各方同意，当材料供货合同约定的付款条件到达时，乙方向甲方二发出请款通知书（一式两份）并附上以甲方一为付款单位的等额有效的发票，甲方二接到请款通知书及相应发票后报甲方一现场指定人员审核并甲方一书面盖章确认，乙方开具的发票及请款通知书（甲方一联）留存在甲方一。甲方二收到甲方一盖章确认的请款通知书（甲方二联）后向乙方支付相应款项。2、若乙方不能按时提供上述发票，则甲方有权延期支付相关款项，甲方二应做好相关款项的支付记录，甲方一将不定期与甲方二、乙方对账，以保证向乙方支付款项的准确性、及时性，满足项目进度、质量要求。协议所述材料设备款是基于对材料供货合同所涉及的全部应付款，包括但不限于材料款、设备款、安装及维护费、违约金、税费等，如甲方二未能按期支付上述款项，乙方只能向甲方二主张支付上述款项及要求甲方二承担相关违约责任。乙方同意都放弃基于材料供货合同及本协议对甲方一的追偿权利，甲方一亦不承担由此带来的任何债务责任等。
后珠江建筑公司北京分公司作为甲方一、与深圳远鹏公司作为甲方二、与伊耐特公司作为乙方签署《三方管理协议》，约定：本协议签订五日内，甲方二根据施工组织计划及实际施工现场情况，制定完成材料供货详细计划，包括材料数量和规格尺寸、供货时间、地点等，报甲方一书面确认后发乙方执行，经甲方一书面盖章确认的供货计划做为材料供货合同附件。甲方指定吕晓担任现场管理职务，负责现场材料及商务协调工作。甲方二指定危伟担任物资经理职务，负责现场材料及商务协调工作；乙方指定孙方勇，担任现场管理职务，负责现场材料及商务协调工作；乙方按照材料供货合同约定供货到现场后，甲方按照供货合同约定的相关标准进行材料验收并核对数量，确认无误后甲方一、甲方二在本条第一款中指定的人员共同在收货单据上签字认可。收货单据上的签字不符合前述要求的，均视为该批货物不合格，该单据不得作为结算和请款依据。结算数量以三方共同验收确认的供货收货单据为准，由三方根据材料供货收货单据共同结算，按实结算，单价按供货合同中的单价执行。经结算后，如核算实际采购的材料的数量及总价超出本协议第一所约定的供货计划的，超出的材料费用由甲方二自行承担等。
上述合同签署后，伊耐特公司开始供货，庭审中，其提供了部分收料单以及送货单，证明其供货的具体品名和数量。其中最后一次供货显示为2013年9月18日。
2014年5月14日，深圳远鹏公司的蔡建国在对账明细单上签字并书写“到货灯具数量属实”，该对账明细记载了供货的品名、数量、价格，供货总价为1735439.8元，经双方核对，对账明细单上记载的明细与收料单和送货单的数量、品类相吻合。庭审中，深圳远鹏公司表示对于收货单中记载的数量表示认可，但提出对于供货的金额不予认可，对于T5无影支架和及无影LED的价格有异议，其余部分价格无争议。对此，伊耐特公司表示产品有更换，但是直到开庭之前深圳远鹏工公司从未对于价格提出异议，并且已经支付了部分货款，同时珠江建筑公司北京分公司认可合同总价未发生变化。对该主张，伊耐特公司向本庭提交了一份2016年7月26日的“霄云路8号D1#楼西单元（14-27）层工程灯具冷阴极变更为T5无影支架价格的确认单”，内容为：依据集团工程设计管理中心下发设计变更通知单（工11-07版）的要求，将原中标的霄云路8号Dl#楼西单元(14-27)层工程灯具冷阴极灯管调整为T5无影阴支架（后附设计变更通知单）经核实变更前冷阴极灯管原中标价为288元每米，变更后的T5无影阴支架是否执行原中标价。该确认单后，由华北预算部高耀宗签字并书写“经与后台结算中心沟通，未收到设计变更，结算按原合同执行。该确认单同时还有由王鑫签字并书写，同意按原申报价执行。伊耐特公司表示王鑫为珠江建筑公司招标中心负责人。深圳远鹏公司表示该确认单没有其公司签字盖章，不予认可。同时为证明设计发生变更，深圳远鹏公司向本庭提交了设计变更通知单，日期为2013年7月8日，变更单后由建设（监理）单位、设计单位的签字。对此伊耐特公司认可设计发生了变更，但合同未作变更。
针对已付款，双方确认深圳远鹏公司已经支付了1037315.78元。同时深圳远鹏公司表示发生了退货98460.91元，伊耐特公司对于退货及金额表示认可。
以上事实，有《设备供货合同》、委托付款协议、付款协议、三方管理协议、收料单、送货单、对账明细、价格确认单、设计变更通知单等证据及当事人陈述等在案佐证。
本院认为：珠江建筑北京分公司与伊耐特公司、深圳远鹏公司之间签署的《设备供货合同》、《委托付款协议》、《付款协议》、《三方管理协议》系各方真实意思的表示，且不违反国家法律、行政法规的强制性规定，故上述协议合法有效，各方当事人均应按照合同及协议约定的内容履行各自义务。通过伊耐特公司提供的收料单以及供货单可知，伊耐特公司已经履行了供货义务，深圳远鹏公司对此亦不持异议。现双方争议的焦点为，由于合同在履行过程中发生了变更，是否应按原合同价格进行结算。因伊耐特公司每次供货均由相应的收料单及供货单佐证，后部分灯具发生了变更。通过2016年7月26日，珠江建筑公司的华北结算部和招标中心相关人员在“霄云路8号D1#楼西单元（14-27）层工程灯具冷阴极变更为T5无影支架价格的确认单”上的签字和书写的内容可知，珠江建筑公司作为《设备供货合同》购买方同意按照原合同执行结算认为，故深圳远鹏公司应按照原合同产品约定的单价与伊耐特公司进行结算。现双方认可供货总价为1735439.8元，减去发生的退货金额98460.91元，减去深圳远鹏公司已经支付的1037315.78元，则未付货款金额为599663.11元。依据供货合同的约定，5%的货款在货品质量保证期满后2个月内无息支付，如因非供货单位的原因造成了工程无限期停工，则在供货后一年期满后支付。现深圳远鹏公司认可质保期已经届满，故其作为代付款一方应支付剩余的全部货款。
针对伊耐特公司主张的迟延付款利息，95%的阶段款的支付条件为货物安装完毕经监理、建设单位、验收合格且结算后，现通过2016年7月26日的“霄云路8号D1#楼西单元（14-27）层工程灯具冷阴极变更为T5无影支架价格的确认单”内容可知，建设方同意按照原价格结算，故本院认为该时间为结算时间，95%结算款的利息应自2016年7月26日开始支付。针对5%质保金的利息，因设备供货合同约定为无息支付，故对该部分利息本院不予支持。
针对伊耐特公司主张的违约金，因合同明确约定违约金的使用条件为由购货单位直接付款的，逾期付款需要每日支付未付款1‰的违约金，但本案中为委托付款，故该违约金条款不适用，本院对伊耐特公司的该项主张不予认可。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告深圳远鹏装饰集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告伊耐特（北京）照明股份有限公司货款五十九万九千六百六十三元一角一分；
二、被告深圳远鹏装饰集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告伊耐特（北京）照明股份有限公司迟延付款利息（以五十一万二千八百九十一元一角二分为基数、自二〇一六年七月二十六日至实际支付之日、按照中国人民银行同期贷款利率计付）；
三、驳回原告伊耐特（北京）照明股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费一万零七百八十一元，由被告深圳远鹏装饰集团有限公司清负担（于本判决生效后七日内交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
审 判 长 杨阳
审 判 员 田青
人民陪审员 徐强
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 曹源